【背景资料】某市政公司承建某北方城市一条主干路工程,路面宽度9m,道路长度1250m。包括填方路基,200mm厚的石灰土底基层,200厚的水泥稳定碎石基层,沥青混凝土路面为60mm的AC-25下面层和50mm的SMA-20上面层。随道路新建有雨、污水管道工程,隔离带绿化工程,交通标志标线,路灯等工程的施工。典型断面图如下:
开工前总承包单位编制了施工平面布置图,其内容包括∶地上、地下建筑物、构筑物以及其他设施的平面位置;现场运输通道、便桥及安全消防临时设施等内容。
水泥稳定碎石路面基层及石灰土底基层施工时,对其允许的偏差进行了检查,检查项目和检查方案如表1所示。
面层施工过程中,由于建设单位拆迁进度滞后,致使沥青混凝土面层施工时间推迟到当年12月底。由于政府指令,工期紧张。项目部对沥青面层采取了冬期施工措施。
施工期间,根据建设单位意见,增加了3个接顺路口,路口的结构型式和新建道路相同。接顺路口施工完毕,验收合格后,项目部据此向建设单位提起费用变更申请。
某公司承接新建1座3000m³高炉及配套公辅设施工程,设计炼铁产能250万t,主要炼铁工艺设施包括炉顶系统、炉体系统、风口平台出铁场系统、炉渣处理系统、热风炉系统、粗煤气系统、矿焦槽系统、上料系统、煤粉制喷系统等。
高炉本体结构安装前施工方编制了施工方案,并经项目技术负责人审核签字,报总监理工程师审签字批准。
高炉本体钢结构采用炉体框架式见下图,炉体框架由四根Q345B箱型柱和多层平台组成,每根柱自重大,分段运往工地进行现场组装。高炉主要框架柱及各平台重量见下表。
根据现场情况,方案设计选用了1000t·m塔吊对框架柱进行吊装作业,选用2台在项目工况下额定起重量为65t的汽车起重机对高炉平台进行吊装,每台起重机吊索具的重量为3t。
安装过程中出现以下事件:
事件一:炉体框架钢结构安装过程中,出现垂直度超差问题,导致炉体框架倒塌事故,经过项目部采用因果分析图法确认主要原因为施工人员违反高炉炉体框架安装工艺交底要求。
事件二:热风炉蓄热室底板下铺垫干砂,在施工人员倒休两天后,将厚度为18mm的蓄热室底板进行安装。为加快施工进度,底板安装完毕后,施工人员立即组织加班进入砌砖工序。被监理制止,并指出热风炉安装存在三个错误之处,要求其改正。
2021年1月 日某股份公司所有者权益如下:股本10000万元(每股面值为1元)。资本公积(股本溢价) 50000万元,盈余公积3000万元,未分配利润1000万元(贷方余额)。2021年该公司发生以下业务:(1) 月 日,经股东会批准。宣告发放现金股利200万元,用盈余公积转增股本400万元,5月24日支付全部现金股利。(2)月日,经股东大会批准,以回购并注销本公司股票1000万股,每股回购价3元。(3) 12月31实现净利润2000万元,10%提取法定盈余公积,结转未分配利润。要求:根据上述资料,回答下列小题。
(3)结转本年净利润及利润分会计处理正确的是( )。
【背景资料】
M施工单位承包了二级公路K合同段路基工程,该合同段有土方开挖和石方开挖以及边坡防护工程,M施工单位将防护工程分包给了具有资质的N公司。
项目部编制了施工组织设计和施工管理措施,主要如下:
事件一:工程开工前,在建设单位的主持下,由设计单位向施工单位交桩,设计单位向施工单位交了平面控制桩,交桩过程中施工单位发现平面控制桩D32缺失,施工单位接受了控制桩且及时进行了复测。
事件二:土质路堑采用纵向分层自上而下推土机配合挖掘机开挖,其施工包含如下工序:①测量放线;②开挖截水沟;③开挖边沟;④场地清理;⑤逐层开挖;⑥装运土方;⑦边坡修理;⑧路槽整修、碾压、成型;⑨检查验收。
事件三:石质路堑使用爆破法开挖,调查开挖边界线外的建筑物结构类型、居民等情况,然后制订详细的爆破技术安全方案,确保不受爆破影响。机械与设备主要有:推土机、洒水车、平地机、移动式空气压缩机和自卸汽车等。
事件四:边坡开挖过程中必须严格遵循“分级开挖、分级稳定、坡脚预加固”的原则,针对不同施工段采用相应的加固方法。
(1)路堑段支挡高度小于6m采用砌体重力式挡土墙。
(2)高度大于6m采用柱板式锚杆挡土墙,施工顺序:基坑开挖→基础浇筑→锚杆制作→钻孔→清孔→锚杆安放→C→挡土板安装→肋柱安装→墙后填料回填与压实。
(3)高度大于12m时采用预应力锚索锚固。
【背景资料】
某桥梁工地的简支板梁架设,由专业架梁分包队伍架设。该分包队伍用2台50t履带吊,以双机抬吊方式架设板梁。在架设某跨板梁时,突然一台履带吊倾斜,板梁砸向另一台履带吊驾驶室,幸好吊车驾驶员跳车及时,避免了人员伤亡。事故发生后,项目经理立即组织人员排除险情,防止事故扩大,做好标识,保护了现场,并在事故发生后第一时间内报告企业安全主管部门和企业负责人,内容有:事故发生的时间、地点、现场情况、简要经过、已经采取的措施。当地县级人民政府有关部门负责人查看现场后,责成事故发生企业组织事故调查组进行调查。企业负责安全生产的副总经理组织了企业技术、安全部门的人员组成调查组,对事故开展调查,调查中发现下述现象:①项目部审查了分包方的安全施工资格和安全生产保证体系,并作出了合格评价。在分包合同中明确了分包方安全生产责任和义务,提出了安全要求,但查不到监督、检查记录。②项目部编制了板梁架设的专项安全施工方案,按规定通过专家评审和承包方、总监及业主负责人批准。方案中明确规定履带吊下要满铺路基箱板,路基箱板的长边要与履带吊行进方向垂直,但两台履带吊下铺设的路基箱板,其长边都几乎与履带吊行进方向平行,而这正是造成此次事故的直接原因之一。③查到了项目部向分包队伍的安全技术交底记录,签字齐全,但查不到分包队伍负责人向全体作业人员的交底记录。④仔细查看安全技术交底记录,没有发现路基箱板铺设方向不正确给作业人员带来的潜在威胁和避难措施的详细内容。⑤事故造成的直接经济损失达50万元。通过调查,查清了事故原因和事故责任者,对事故责任者和员工进行了教育,事故责任者受到了处理。
【背景资料】
某河道整治工程的主要施工内容有河道疏浚,原堤防加固,新堤防填筑等。承包人依据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版) 与发包人签订了施工合同,合同约定工期为9个月(每月按30天计算,下同),2015年10月1日开工。承包人编制并经监理人同意的进度计划如图1所示
本工程施工中,发生如下事件:
事件一:工程如期开工,但因征地未按期完成,导致临时交通道路推迟20天完成。发包人要求承包人采取赶工措施,保证工程按合同要求的工期目标完成,承包人确定了工期优化方案;
(1) 原堤防加固,按增加费用最小原则进行工期优化,相应的工期优化,费用关系见下表1: 
(2)新堤填筑,采用增加部分关键工作的施工班组,组织平行施工优化工期,计划调整费用增加情况见下表2:
(3) 河道疏浚,计划于2015年12月1日开始。
项目部按优化措施编制调整后的进度计划及赶工措施报告,并上报监理人批准。
事件二:混凝土浇筑初期,因对已完成混凝土质量有疑问,监理人要求承包人对已完成混凝土进行钻孔重新检验,由此增加费用4万元,承包人提出了索赔要求。
事件三:承包人在取得合同工程完工证书后,向监理人提交了完工付款申请,包括发包人已支付承包人的工程款,并提供了相关证明材料。
事件四:承包人在编制竣工图时,对其中图面变更比例超过1/3的施工图进行了重新绘制并按档案验收要求进行编号和标注。
某机电设备安装公司经过邀请招标,获得 10000t/d 水泥熟料生产线的机电设备安装工程的总承包资格,并与业主签订了施工合同。合同规定了工程范围、工期、质量标准、安全环境要求,其中施工质量标准和要求按行业标准执行,主要材料如钢材、电缆、Ø50 以上的管道、阀门等由业主提供,施工现场的协调由总承包单位负责。
由于机电设备安装公司任务饱和,人员机具配置不够,项目部仅有十多名现场管理人员组成。机电设备安装公司把工程按车间划分,分包给 4 个均有一定经验的施工队伍,且都有营业执照。其中主体工程分包给当年属于本单位的几名技术骨干组成的一个施工队伍。为保证工程质量,分包合同中把质量标准统一提高到企业标准,分包单位提出异议。
施工中发生了以下事件:
事件 1,施工现场因道路、场地问题经常发生停工窝工,分包单位找安装公司解决,安装公司回复分包单位自行协商解决。
事件 2,厂区的主电缆未按时到场,拖延工期 5 天,分包单位找安装公司索赔窝工费用和要求工期顺延,安装公司认为不是自己造成的,让分包单位直接找业主协商。
事件 3,分包单位在炉窑的施工中,回转窑在筒体焊接后,由冷端(高端)开始进行砌筑,被安装公司项目部管理人员制止,要求改正。
背景资料
某中型水库除险加固工程主要工程内容包括:加固放水洞洞身,新建放水洞进口竖井、改建溢洪道出口翼墙,重建主坝上游砌石护坡,新建放浪墙和重建坝顶道路等工作。签约合同价为580万元,合同工期8个月,2011年12月1日开工,合同约定:(1)为保证安全度汛,除新建放浪墙和重建坝顶道路外,其余工作应在2012年5月15日前完成;(2)工程预付款为签约合同价的10%,当工程进度款累积达到签约合同的50%,从超过部分的工程进度款中按40%扣回工程预付款,扣完为止,工程进度款按月支付,按工程进度款的5%扣留工程质量保证金。
承包人依据合同制定并经监理单位批准的施工网络进度计划如图1(单位:天,每月按30天计)。
2011年12月1日工程如期开工,施工中发生如下事件:
事件1:因设计变更,导致“改建溢洪道出口翼墙”于2012年3月16日才开始,并因工程量增加,该工作持续时间将延长10天,项目部依据此分析对安全度汛和工期的影响,重新编制了满足合同工期的施工进度计划。
事件2:承包人通知监理单位对防浪墙地基进行了检查。监理人员按约定的时间内到达现场。由于工期紧,承包人对防浪墙地基进行了覆盖。事后承包人按监理单位要求对防浪墙地基进行重新检查,承包人提出增加检查费用2万元的要求。
事件3:截至2012年5月底,承包人累计完成工程进度款为428万元,承包人提出了6月份工程进度款支付申请报告,经监理单位确认的工程款为88万元。
【问题】
【背景资料】某施工单位承建一座平原区跨河桥梁,主桥上部结构为(70+120+120+70)m的连续箱梁,对应的桥墩编号依次为0#、1#、2#、3#、4#。0#桥墩和4#桥墩位于河滩岸上,基础均由4根40m长、直径2.0m的柱基础和方形承台组成,桩基础穿越的地层从上至下依次为黏土、砂土、砂卵石、强风化砂岩及弱风化砂岩。1#桥墩、2#桥墩和3#桥墩位于水中,基础均由7根直径2.2m的桩基础和圆形承台组成,其中1#桥墩和3#桥墩的桩长为60m,深水区域2#桥墩的桩长为70m。2#桥墩桩基础施工如图3所示,图中h1为围堰顶与最高水位的竖向间距,L为围堰内边缘与承台边缘的水平距离。桩基础穿越的地层从上至下依次为3m深的淤泥、5m深的砂卵石、强风化砂岩及弱风化砂岩。
施工单位进场后根据实际情况编制了桥梁基础的施工方案,其中部分技术要求如下:
①桥梁桩基础均采用冲击钻成。
②考虑到河滩岸上地质情况较好,对桥墩位置的地面进行清理、整平夯实后安装型钢,形成了柱基础钻孔工作平台,承台基坑采用放坡开挖工艺进行施工。
③水中桩基础利用钢管桩工作平台进行施工,施工完成后拆除工作平台。
④圆形双壁钢围堰采用分块分节拼装工艺施工,经灌水、吸砂下沉至设计位置再进行混凝上封底并抽水后,进行圆形承台施工。
施工单位按程序报批了桥梁基础的施工方案项目部总工按规定向A及B进行了第一级施工技术交底。后续施工过程中发生了如下事件:
事件一:基于0#桥域位于岸上且地质情况较好的实际情况,施工单位将原桩基础的冲击钻孔工艺改为人工挖孔工艺,监理单位依据《公路水运工程淘汰落后工艺、设备、材料目录》的相关规定制止了施工单位的做法。
事件二:第一根桩成孔验收合格后,施工单位按照规定安装了钢筋笼,利用氧气瓶对灌注水下混凝土的导管进行试压,被监理制止施工单位之后规范了导管的检验方法,对导管进行了C和D试验,未发现异常。
事件三:第一根桩首批混凝土灌注顺利,当混凝土正常灌注至20m桩长位置时,导管顶部往下约2~3m位置发生堵管,经取样测得混凝土坍落度为26cm,及时采用型钢冲散堵管混凝土,后续混凝土灌注未发生异常。
事件四:2#桥墩桩基础施工完成后,施工单位拆除了钻孔工作平合,将圆形双壁钢围堰下沉至设计位置,对围堰基底进行认真清理和整平后,随即灌注了水下封底混凝土。封底混凝土的厚度经计算确定为4m,计算时考虑了桩周摩阻力、围堰结构自重等因素。封底混凝土达到龄期要求后,施工承台前,围堰内侧周边发生渗漏,处理后未对后续工序造成影响。
下列哪些案件可以适用我国民事诉讼法的规定进行审判?( )
一个英国人与一个美国人在美国联合航空公司纽约飞往伦敦的飞机上发生殴打后,美国人要求损害赔偿
中国甲公司与美国乙公司在签订的买卖合同中约定了仲裁条款,该纠纷的标的物在中国
中国公民甲与中国公民乙在日本办理结婚登记,甲在日本起诉离婚
没有放弃司法豁免权的某国驻华大使在北京市驾驶汽车时将乙撞伤,乙要求损害赔偿
季先生于今年5月病逝,生有二子季伟、季亮,领养一子季凡,妻子尚在。留有房屋六间,存款30万元,人身保险一份,指定受益人为季先生的妻子。季先生喜欢收藏古书籍,留有古书若干本。生前立有遗嘱,把自己全部收藏书籍留给小儿子季凡。