(十八)商先生,某企业负责人;商太太,大学教师。二人均十分重视通过商业保险规避风险。
根据以上材料回答(1)~(2)题。
某工厂的管道安装改造工程由A安装公司承包施工。A安装公司与业主按照《建设工程施工合同(承包文本)》签订合同,合同约定由业主负责工程设备和材料的采购。工程开工前,A公司向监理单位提交了管道安装主要施工计划(如下图,单位:天),监理单位同意并批准。
施工过程中,发生如下事件。
事件一:A公司在对管道不锈钢部件进行材质复查时发现大量部件不符合标准,遂要求业主进行更换处理。
业主对本次采购的不锈钢部件进行整体调换,由于供货方跨地区调货,3天后新部件才送至现场。由于部件调换导致D工作停工3天,A公司向业主进行索赔,业主以停工时间未超过D工作总时差为由拒绝。
事件二:A公司将安全阀垂直安装在工艺管道上,安全阀出口管道接向车间角落。监理工程师发现后立即制止,要求A公司进行调整,并要求在安全阀进、出口管道设置截止阀。A公司遂按照监理要求进行了调整。
事件三:安装单位在管道安装结束后进行了管道试验、防腐绝热、管道吹扫、清洗等一系列工作,在进行管道清洗的时候不锈钢管道水中氯离子含量经过检测为30ppm,水冲洗的流速为1m/s,冲洗压力为管道的压力试验时的压力,水冲洗排放管的截面积为被冲洗管截面积的50%,监理单位认为水冲洗过程有错误,要求改正。
【案例四】某变压器厂装配车间为全钢结构厂房,跨度为28m,长180m,轨道中心跨距为22m,轨道顶标高22.5m。某安装公司承接了一台160/40t桥式起重机安装工程,起重机自重175.8t,安装工期15天。为了确定能保证安全可靠、保证工期、降低成本的吊装方案,已初选出用汽车起重机主梁分片吊装方案和用桅杆起重机吊装方案。根据调查资料和该公司实践经验及该公司租用大型汽车起重机的实际情况,定出各评价的权重及方案的评分值见下表。
评价要素及各方案分值

背景材料
某新建住宅楼工程,框架剪力墙结构,建设单位通过清单招标的方式公开招标,某施工单位中标,双方参照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工承包合同
本工程由5个分部工程组成,采用价值工程分析,各分部工程功能指数和价值指数见下表:

由于建设单位的原因未在约定的工期内竣工,还有1500万的工程量未完成。现对建设单位造成工期延误后的价格进行调整,相应的可调因子、变值权重及价格指数如下表所示:
承包人提供主要材料和工程设备一览表

某安装公司承接一商务楼(地上30层、地下2层)的电梯安装工程,工程有32层32站曳引式电梯8台,工期为90天,开工时间为3月18日,其中6台客梯需智能群控,2台消防电梯需在4月30日交付使用,并通过消防验收,在工程后期作为施工电梯使用。电梯井道的脚手架、机房及层门预留孔的安全技术措施由建筑公司实施。
安装公司项目部进场后,将拟承接的电梯工程,书面告知了电梯安装工程所在地的特种设备安全监督部门,并按合同要求编制了电梯施工方案和电梯施工进度计划(见下表)。
电梯安装前,项目部对机房的设备基础、井道的建筑结构进行检测,土建施工质量均符合电梯安装要求:曳引电机、轿厢、层门等部件外观检查合格,并采用建筑塔吊及施工升降机将部件搬运到位。安装中,项目部重点关注了层门等部件的安全技术要求,消防电梯施工进度计划完成,并验收合格。
施工进度到客梯单机试运行调试时,有一台客梯轿厢晃动厉害,经检查导轨的安装精度没达到技术要求,安装人员对导轨重新校正固定,单机试运行合格,但导轨的校正固定,使单机试运行比原工序多用了3天,其后面的工序(群控试运行调试、竣工验收)均按工序时间实施,电梯安装工程比合同工期提前完工,交付业主。
16世纪,英国商人成立的海外贸易公司采用了股份制形式,后经政府批准,这些股票可以转让,形成股票市场的雏形。17世纪末,伦敦交易街上一个名叫乔纳森的咖啡店汇聚了不少从事股票买卖的人,被认为是伦敦证券交易所的起源地,1801年伦敦证券交易所才正式成立。2001年3月3日,伦敦证券交易所更名为伦敦证券交易所公共有限公司,并于7月挂牌上市。2007年10月,伦敦证券交易所与意大利证券交易所合并,更名为伦敦证券交易所集团。目前,伦敦证券交易所集团业务涵盖伦敦证券交易所、意大利证券交易所、加拿大蒙特利尔证券交易所(MTS)以及泛欧股票和衍生品平台Turquoise。伦敦证券交易所分为不同层次和板块,满足各类筹资者的需求。
某城市少年儿童活动中心工程,建筑面积80800m2,主要包括青少年交流中心、体验中心、学前教育中心及相关配套设施。
1、工程概况
建筑高度:主楼高度46.90m,最大基坑深度17.40m。
建筑层高:地下室最大层高6.50m,地上1~9层层高在4~6m之间。
建筑平面:主楼横轴距高9000mm,纵轴距离7100~10500mm。
结构形式:钢筋混凝土框架剪力墙结构。
外墙装修:玻璃幕墙。
2.主要机械设备
台式起重机3台、施工升降机2台、高处作业吊篮60台,混凝土输运泵、布料机、平板振动器、振捣棒、固盘锯、木工平刨、木工压刨、钢筋直螺纹机、钢筋弯曲机、钢筋切断机、钢筋调直机、电焊机、砂轮切割机等若干台。
3.主要周转材料
模板面板:铝合金模板。
模板支架:碗扣式钢管脚手架。
外脚手架:地下为落地式双排扣件钢管脚手架,地上为悬挑式脚手架。
操作平台:成品钢制操作平台。
根据以上场景,回答下列问题:
法院在执行刘某的财产时,冻结了刘某的银行账户,扣押了刘某的汽车。但是,这些财产仍不能满足申请执行人李某的债权。刘某的其他债权人知悉此情况后,纷纷向法院申请参与分配。下列具有参与分配主体资格的是( )。
甲公司1年前与刘某签订了买卖合同,并将货物交付给刘某,但刘某没有支付货款
乙在6个月前被刘某驾车撞伤,法院判决刘某支付乙医疗费、误工费等共计人民币5万元,但刘某一直没有给付
丙2年前借给刘某人民币5万元,还款期已过,但刘某一直没有还款
丁1年前借给刘某人民币3万元,由于刘某一直拖着不还,丁已经向法院起诉,法院通知下周三开庭
某施工企业中标新建一办公楼工程, 地下二层,地上二十八层,钢筋混凝土灌注桩基础。上部为框架剪刀墙结构,建筑面积28600m2。项目部在开工之后编制了项目质量计划,内容包括质量目标和要求、管理组织体系及管理职责质量控制点等,并根据工程进展实施静态管理。其中,设置质量控制点是关键部位和环节包括:影响施工质量的关键部位和环节;影响使用功能的关键部位和环节,采用新材料、新设备的部位和环节等。桩基施工完成之后,项目部采用高应变法按要求进行了工程桩桩身完整性检测,其抽检数量
按照相关标准规定选取。钢筋施工专项技术方案中规定:采用专用量规等检测工具对钢筋直螺纹加工和安装质量进行检测,纵向受力钢筋采用机械连接或焊接接头时以接头面积百分率等要求如下:
1、受拉接头不宜大于50%;
2、受压接头不宜大于75%
3、直接承受动力荷载的结构体不宜采用焊接;
4、直接承受动荷载的结构体采用机械连接时,不宜超过50%。
项目部质量员在现场发现屋面卷时有屋面卷材流淌现象,经质量分析讨论;对卷材有流淌现象的原因分析如下:
1、胶结料耐热度偏低
2、找平层的分格缝设置不当
3、胶结料粘连层过厚;
4、屋面板因温度变化产生胀缩;
5、卷材搭接长度太小
针对原因分析,整改方案采用钉钉子法:在卷材上部
离屋脊200mm~350mm范围内钉一排200mm长圆钉,钉眼涂防锈漆。监理工程师认为屋面卷材的流淌现象的原因分析和钉子做法存在不妥,要求修改。
依据TRIPS协定,下列表述正确的是( )。
计算机程序应作为文学作品保护
各成员可决定商标许可与转让的条件,但不允许商标的强制许可
成员必须以专利形式对植物品种提供保护
司法当局有权禁止那些对知识产权构成侵权行为的进口商品进入商业渠道
【背景资料】
某新建泵站采用堤后式布置,主要工程内容包括:泵房、进水闸、防洪闸、压力水箱和穿堤涵洞。工程所在地的主汛期为6月~9月。合同双方依据《水利水电工程标准施工招标文件》签订了施工合同。合同部分内容如下:
(1)合同工期18个月,工程计划2012年11月1日开工,2014年4月30日完工;
(2)签约合同价为810万元。
施工中发生如下事件:
事件1:根据施工方案及安全度汛要求,承包人编制了进度计划,并获得监理人批准。其部分进度计划见表1(不考虑前后工作的搭接,每月按30d计)。

事件2:为加强项目部管理,承包人提出更换项目经理并按合同约定的要求履行了相关手续。承包人于2013年2月25日更换了项目经理。
事件3:由发包人组织采购的水泵机组运抵现场,承包人直接与供货方办理了交货验收手续,并将随同的备品备件、专用工器具与资料清点后封存,在泵站安装时,承包人自行启用一封存的专用工器具。
事件4:合同工程完工证书颁发时间为2014年7月10日。承包人在收到合同工程完工证书后,向监理人提交了包括变更及索赔金额、工程预付款扣回等内容的完工付款申请单,最终结算价格为850万元。