【背景资料】
某施工单位承担了一机电工程安装项目。工程开工前，项目经理部编制了项目管理实施规划并报监理单位审批，监理工程师审查后，建议施工单位通过调整个别工序作业时间的方法，将施工进度计划（如图所示）工期控制在210 天内。

施工单位通过工序和成本分析，得出C、D、H 三个工序的作业时间可通过增加投入的方法予以压缩，其余工序作业时间基本无压缩空间或赶工成本太高。其中C工序作业时间最多可缩短4 天，每缩短1天，增加施工成本6000元；D 工序最多可缩短6天，每缩短1天，增加施工成本4000元；H 工序最多可缩短8天，每缩短1天，增加施工成本5000元。经调整，施工进度计划满足了监理单位的工期要求。
施工过程中，由于建设单位负责采购的设备不到位，使G工序比原计划推迟了25天才开始施工。
工程进行到第160天时，监理单位根据建设单位的要求下达了赶工指令，要求施工单位将后续工期缩短5天。施工单位改变了M工序的施工方案，使其作业时间压缩了5 天，由此增加施工成本80000元。工程按监理单位要求工期完工。

【背景资料】

某平原区枢纽工程由采用闸、站结合布置方式，该枢纽工程的发电装机容量为300MW。该基坑处于黏土地层，且边坡不稳，故采用管井法降水。

该枢纽工程在施工期间发生如下事件：

事件一：在水闸闸墩施工过程中，由于设备原因影响该工程使用寿命和正常运行，需返工或采取补救措施，造成了直接经济损失300万元。

事件二：施工单位为加强施工安全生产管理，对施工现场的“三宝”进行严格排查。

事件三：水闸主体结构混凝土的施工按相关技术规范《水工混凝土施工规范》SL677-2014中的原则有序进行。

【背景资料】
某机电工程公司A承接了某化工厂机电安装工程，其范围包括：储罐制作安装工程、压力管道系统安装工程、绝热工程、防腐工程等内容。A公司将储罐制作安装工程和防腐蚀工程的工作分包给了具有相应资质的B公司和C公司。施工过程中发生如下事件：
事件一：钢制储罐和压力管道试验前都进行了焊接工艺评定，符合要求后，A公司按照相关要求组织了施工，储罐制作采取正装法，施工过程中需要搭设脚手架，脚手架施工单位D是业主直接发包，施工过程中由于D单位组织人员不力，导致B单位壁板无法正常安装，延误工期5天，人员窝工损失6万元，B单位向A单位提出索赔，被A单位拒绝，A单位要求B单位向D单位直接进行索赔。
事件二：A公司在管道制作安装完毕，立即组织C公司进行了防腐工程，并且将储罐与管道进行了连接，连接后分别进行了储罐和管道试验。

法定代理人代理无民事行为能力当事人的离婚案件，与对方达成协议要求发给判决书的，法院应如何处理？（      ）

某公司适用的所得税税率为25%，2020年发生的有关交易或事项如下：
（1）2020年1月初，该公司股东权益总额为18500万元，其中股本为10000万元（每股面值为1元），资本公积为4000万元（均为股本溢价），盈余公积为3000万元，未分配利润为1500万元。
（2）经股东大会决议并报有关部门核准，2020年5月22日该公司以银行存款回购本公司1000万股股票，每股回购的价格为5元，原发行价格为3元。6月10日将回购的股票1000万股注销。
（3）2020年实现利润总额为2100万元，其中相关会计处理与税法规定存在差异的事项为：①支付税收滞纳金100万元；②本年取得的国债利息收入200万元，不考虑递延所得税。
（4）根据股东大会批准的2020年利润分配方案，该公司按实现净利润的10%提取法定盈余公积；按实现净利润的5%提取任意盈余公积；向股东分配现金股利500万元。
要求：根据上述资料，不考虑其他因素，分析回答下列小题。（答案中的金额单位用“万元”表示）
（3）根据资料（3），下列各项中，该公司的会计处理正确的是（  ）

根据资料（1）至（3），2021年3月31日甲公司资产负债表中“所有者权益（或股东权益）合计”项目的“期末余额”栏填列正确的是（  ）万元。

【背景资料】

某单位中标污水处理项目，其中二沉池直径为51．2 m，池深5．5 m。池壁混凝土设计要求为C30、P6、F150，采用现浇施工，施工时间跨越冬季。

施工单位自行设计了池壁异型模板，考虑了模板选材、防止吊模变形和位移的预防措施，对模板强度、刚度、稳定性进行了计算，考虑了风荷载下防倾倒措施。

施工单位制定了池体混凝土浇筑的施工方案，包括：①混凝土的搅拌及运输；②混凝土的浇筑顺序、速度及振捣方法；③搅拌、运输及振捣机械的型号与数量；④预留后浇带的位置及要求：⑤控制工程质量的措施。

在做满水试验时，一次充到设计水深，水位上升速度为5 m／h，当充到设计水位12 h后，开始测读水位测针的初读数，满水试验测得渗水量为2．5 1／m2·d，施工单位认定为合格。

【问题】回答下列问题。

【背景资料】
招标人**省水利工程建设管理局依据《水利水电工程标准施工招标文件》（2009年版）编制了新阳泵站主体工程施工招标文件，交易场所为**省公共资源交易中心，投标截止时间为2015年7月19日。在阅读招标文件后，投标人***集团对招标文件提交了异议函。

***集团投标文件，投标报价汇总表（分组工程量清单模式）如表4-1所示。其中，围堰拆除工程采取1m3挖掘机配8t自卸汽车运输施工，运距3km，相关定额如4-2所示。围堰为Ⅳ类土（定额调整系数为1.09），初级工、1m3挖掘机、59kw推土机、8t自卸汽车的单价分别为2.66元/工时，190元/台时，100元/台时，120元/台时。

表4-2 1m3挖掘机配8t自卸汽车运输定额表
（Ⅲ类土 运距3km，单位：100m3）

经过评标，***集团中标，根据招标文件，施工围堰工程为总价承包项目，招标文件提供了初步设计施工导流方案，供投标人参考。***集团采用了招标文件提供的施工导流方案。施工过程中，围堰在设计使用条件下发生坍塌事故，造成30万元直接经济损失。***集团以施工导流方案由招标文件提供为由，在事件发生后依合同规定程序陆续提交相关索赔函件，向发包人提出索赔。

根据资料（3），下列各项中，甲公司年末结转净利润及利润分配的会计处理正确的是（）。

根据我国刑法规定，下列关于假释考验期的表述哪些是正确的？（   ）

欲指控一国违反了最惠国待遇义务，至少应证明的因素有（   ）。