某中型机电安装工程项目,由政府和一家民营企业共同投资兴建,并组建了建设班子(以下称建设单位),建设单位拟把安装工程直接交于A公司承建,上级主管部门予以否定。之后,建设单位采用公开招标,选择安装单位,招标文件明确规定,投标人必须具备机电工程总承包二级施工资质,工程报价采用综合单价报价,经资格预审后,共有A、B、C、D、E五家公司参与了投标。
投标过程中,A公司提前一天递交了投标书;B公司在前一天递交标书后,在截止投标前10分钟,又递交了修改报价的资料;D公司在标书密封时未按要求加盖法定代表人印章;E公司未按招标文件要求的格式报价。经评标委员会评定,建设单位确认,最终C公司中标,按合同范本与建设单位签订了施工合同,施工过程中发生了下列事件:
事件一:开工后因建设单位采购的设备整体晚到,致使C公司延误工期10天,并造成窝工费及其他经济损失共计15万元;C公司租赁的大型吊车因维修延误工期3天,经济损失3万元,因非标准件和钢结构制作及安装工程量变更,增加费用30万元;施工过程中遇台风暴雨,C公司延误工期5天,并发生窝工费5万元,施工机具维修费5万元。
事件二:非标准件制作过程中,C公司按要求做目视检查,检查时质检人员用放大镜观察了焊缝是否有缺陷,并及时进行了修复。
【背景资料】某公司承建城市道路改扩建工程,工程内容包括:①在原有道路两侧各增设隔离带、非机动车道及人行道;②在北侧非机动车道下新增一条长800m直径为DN500mm的雨水主管道,雨水口连接支管直径为DN300mm,管材均采用HDPE双壁波纹管,胶圈柔性接口;主管道两端接入现状检查井,管底埋深为4m,雨水口连接管位于道路基层内;③在原有机动车道上加铺厚50mm改性沥青混凝土上面层。道路横断面布置如下图所示。
施工范围内土质以硬塑粉质黏土为主,土质均匀,无地下水。
项目部编制的施工组织设计将工程项目划分为三个施工阶段:第一阶段为雨水主管道施工;第二阶段为两侧隔离带、非机动车道、人行道施工;第三阶段为原机动车道加铺沥青混凝土面层。同时编制了各施工阶段的施工技术方案,内容有:
(1)为确保道路正常通行及文明施工要求,根据三个施工阶段的施工特点,在图中A、B、C、D、E、F所示的6个节点上分别设置各施工阶段的施工围挡;
(2)主管道沟槽开挖由东向西按井段逐段进行,拟定的槽底宽度为1600mm、南北两侧的边坡坡度分别为1∶0.50和1∶0.67,采用机械挖土,人工清底;回用土存放在沟槽北侧,南侧设置管材存放区,弃土运至指定存土场地;
(3)原机动车道加铺改性沥青路面施工,安排在两侧非机动车道施工完成并导入社会交通后,整幅分段施工。加铺前对旧机动车道面层进行铣刨、裂缝处理、井盖高度提升、清扫、喷洒(刷)粘层油等准备工作。

下列有关清末制定的刑事法典的表述何者为正确?( )
清末刑法典修订的成果是《大清律例》和《大清新刑律》
《大清新刑律》结构分总则和分则两篇,后附《暂行章程》
《大清新刑律》完成前的过渡性刑法典为《大清现行刑律》
《大清律例》是中国历史上第一部近代意义上的专门刑法典
【背景资料】
某综合楼工程,地下三层,地上二十层,总建筑面积68000㎡,地基基础设计等级为甲级,灌注装筏板基础,现浇钢筋缓凝土框架剪力墙结构,外围护结构为玻璃幕墙和石材幕墙,外墙保温材料为新型保温材料;屋面为现浇钢筋混凝土板,防水等级为1级。采用卷材防水。建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—2013—0201)签订了施工合同,施工单位委托第三方测量单位进行施工阶段的建筑变形测量。
事件一:基础桩混凝土强度等级C30,共计900根,施工单位编制的桩基施工方案中列明:采用混凝土泥浆护壁成孔,导管法水下灌注C30混凝土;灌注时桩顶混凝土面超过设计标高500mm ,成桩后按总桩数的20%对桩身质量进行检验。监理工程师审查时认为方案存在错误,要求施工单位改正后重新上报。
事件二:建设单位采购的材料进场复检结果不合格,监理工程师要求退场;因停工待料导致窝工,施工单位提出8万元费用索赔。材料重新进场施工完毕后,监理验收通过;由于该部位的特殊性,建设单位要求进行剥离检验,检验结果符合要求;剥离检验及恢复共发生费用4万元,施工单位提出4万元索赔。上述索赔均在要求时限内提出。
事件三:监理工程师对屋面卷材防水进行了检查,法线屋面女儿墙墙根处等部位的防水做法存在问题(节点施工做法图示如下,责令施工单位整改)

事件四:工程采用新型保温材料,施工完成后,由施工单位项目负责人主持,组织总监理工程师、建设单位项目负责人、施工单位技术负责人、相关专业质量员和施工员进行了节能工程部分验收。
某安装公司承接某工业用蒸汽管道安装单位工程,蒸汽管道由锅炉房至工艺车间架空敷设,管道中心高度5.5m,管道设计压力为5MPa,工作温度为400℃。主要工程量为φ219×6mm无缝不锈钢管(牌号为06Cr19Ni10)约90t,各类阀门(包括电动阀门),流量计、安全附件等共90套(件),补偿方式为方形补偿器,工作内容:管道运输、管道切割、坡口打磨、焊接及压力试验,不包括管道防腐绝热,无损检测由第三方负责。
为方便施工在管道下方搭设施工脚手架,管道系统安装完成后,公司工程部组织技术部、质量安全部对项目部的竣工资料整理情况进行检查,部分检查情况为:工程的施工组织设计由项目技术负责人审批,工程使用的管材、阀门、安全附件、焊接材料等都按规范进行进场质量检验或验收,记录齐全,各合格证,质量证明文件完备。
2010年8月,经过市场调研和技术研制实验,甲市海河区的爱康公司生产的家用足底按摩 器,取得了“康健牌”注册商标专用权。“康健牌”家用足底按摩器经过市场宣传和营销,不仅 获得广大消费者的好评,而且市场占有率很高。2013年6月开始,不断有消费者向爱康公司投 诉反映购买的足底按摩器存在各种缺陷,并且“康健牌”足底按摩器的市场销售量明显下滑。 经过深入调查与走访投诉的消费者,爱康公司发现甲市雨花区的器械公司在甲市金水区设立 的分公司(使用器械公司的营业执照)生产的多功能足底按摩器,使用“健康牌”的商标引起消 费者的误买,且消费者投诉反映“康健牌”足底按摩器存在的诸多质量问题,均系“健康牌”足 底按摩器所存在的质量问题。为此,爱康公司在与器械公司交涉未果情况下,诉至金水区法 院,请求判令器械公司停止在足底按摩器上使用“健康牌”商标,并赔偿其损失50万元。金水区法院适用普通程序审理该案,在调解中,器械公司认可其生产足底按摩器的行为侵犯爱康公 司的商标专用权,但就损失赔偿数额双方未达成协议。金水区法院根据器械公司认可侵犯爱 康公司的商标专用权这一事实,判决器械公司停止在足底按摩器上使用“健康牌”商标,并赔 偿爱康公司损失50万元。
器械公司不服,上诉至甲市中级法院。甲市中级法院经过审理判决驳回上诉,维持原判。 判决生效后,爱康公司发现器械公司存在转移财产的行为,欲申请财产保全。
根据案情回答下列问题:
在本案诉讼中,金水区法院的下列做法,哪些选项是正确的?( )
金水区法院可以在审理前准备阶段确定举证期限
金水区法院可以组织庭前会议
金水区法院可以根据器械公司认可的事实认定其侵权
金水区法院可以向器械公司释明爱康公司的起诉已超过诉讼时效
某公司承建一项城市道路改建工程,道路全长1500m。其中1000m为旧路改造路段,500m为新建填方路段。填方路基两侧采用装配式钢筋混凝士挡土墙。挡土墙基础采用现浇C30钢筋混凝土,并通过预埋件,钢筋与预制墙面板连接;基础下设二灰稳定碎石垫层,预制墙面板每块宽1.98m, 高2m-6m。每隔4m在板缝间设置一道泄水孔。新建道路路面结构上面层为厚4cm改性SMA-13的沥青混合料,下面层为厚8cmAC-20中粒式沥青混合料。旧路改造段路面面层采用既有水泥混凝土路面加铺厚4cm改性SMA-13沥青混合料,新旧路面结构衔接有专项方案,新建道路横断面如图1
施工过程中发生如下事件:
事件一:项目部编制了挡土墙施工方案,明确了各施工工序:①预理件焊接,钢筋连接,②二灰稳定碎石垫层施工;③吊装预制墙面饭;④现浇C30混凝土基础;⑤墙面板间灌缝;⑥二次现浇C30混凝土。
事件二:项目部在加铺面层前对既有水泥混凝士路面进行综合调查,发现路面整体情况良好,但部分路面面板存在轻微开裂及板下脱空现象,部分检查井有沉陷。项目部拟采用非开控的形式对脱空部位进行基底处理,并将混凝士面板的接锋清理后进行沥青面层加铺;事件三:为保证雨期沥青面层施工质量,项目部制定了雨期施工质量控制措施内容包括:①沥青面层不得在下雨或下层潮湿时施工;②加强施工现场与沥青拌合联系,及时关注天气情况,适时调整供料计划。
背景资料
某公司承包一座雨水泵站工程,泵站结构尺寸为23.4m(长)×13.2m(宽)×9.7m(高),地下部分深度5.5m,位于粉土、砂土层,地下水位为地面下3.0m。设计要求要求基坑采用明挖放坡,每层开挖深度不大于2.0m,坡面采用锚杆喷射混凝土支护基坑周边设置轻型井点降水。
基坑临近城市次干路,围挡施工占用部分现况道路,项目部编制了交通导行图(图1)。在路边按要求设置了A区、上游过渡区、B区、作业区、下游过渡区、C区6个区段,配备了交通导行标志、防护设施、夜间警示信号。
基坑周边地下管线比较密集,项目部针对地下管线距基坑较近的现况制定了管理保护措施,设置了明显的标识。
1.项目部的施工组织设计文件中包括质量、进度、安全、文明环保施工、成本控制等保证措施;基坑土方开挖等安全专项施工技术方案,经审批后开始施工。
2.为了能在雨期前完成基坑施工,项目部拟采取以下措施:
(1)采用机械分两层开挖; (2)开挖到基底标高后一次完成边坡支护: (3)机械直接开挖到基底标高夯实后,报请建设、监理单位进行地基验收。

【背景资料】梁玉市政建设公司承建唐钢汽车板主厂房5区燃气管道,轴线位置于501-531轴、列线位于5A-5C轴,共计3条管线,分别是焦炉煤气(COG)Φ820*6,氮气管道(N)Φ159*6,氢气管道(H)Φ76*4,各种管线总计约861m。需要开槽埋地敷设。管道采取涂层防腐结合阴极保护联合防腐的方式。
事件一:项目部进场后设立了组织结构,如下图。
设置了土建施工队、管道安装施工队、防腐施工队、辅助施工队:
防腐施工队的主要任务是对焊接且检测合格后的管道进行除锈、分层涂刷防腐材料、部分路段焊接阴极保护材料。
辅助施工队的任务有:施工材料的购买、供应、运输、搬运、交通管制。
事件二:沟槽开挖后,管道安装前,测量员仅复核测量了施工控制点包括起点、终点。技术负责人认为需要补充相关控制点。
事件三:管材采用焊接无缝钢管,钢管进厂后人员F对管材进行质量检验:
管材喷砂除锈后进行检验。对管道现场组对安装,施工过程人员G在现场巡视,发现问题及时纠正。要求焊接作业人员必须戴防护目镜,并要求现场设置警戒线,划定作业区。
事件四:批准的管道施工流程为管:管道道除锈并检验除锈等级→A检验→管道焊接→B检验→无损检测→吹扫试验→C试验→严密性试验。
下列有关个人独资企业说法正确的是 ( )。
从法律地位看,个人独资企业不具有法人资格
投资人以其个人财产对企业的债务承担无限责任
投资人可以是外国国籍
投资人对企业享有所有权和经营管理权