A城市为非限购城市，开发商开发了“城市广场”城市综合体项目，总建筑面积50万平方米，其中住房20万平方米，销售均价1.2万元／平方米，商铺20万平方米，销售均价2.4万元／平方米，公寓（商住两用房）10万平方米，销售均价1.8万元／平方米。开发商拟将该项目全部出售，在取得项目商品房预售许可证之后，开发商向某商业银行提出按揭合作申请，银行通过楼盘准入流程，对楼盘进行了准入。

某施工单位承包一矿井的边界回风井井筒及相关井下巷道工程，回风井井筒净直径6m，井深500m，承担的井下巷道施工工程量共计3500m。该井筒所遇冲积层厚度仅3m，采用普通法施工。建设单位为了赶在冬季前开工，给施工单位下达了提前1个月（较合同开工时间）开工的开工令，并提供了如下资料：
（1）回风井工业广场等高线图及购地范围图；
（2）回风井井筒位置坐标；
（3）回风井井筒检查孔资料；
（4）回风井井筒施工图。
施工单位依据建设单位提供的资料编制了施工组织设计。为加快井筒施工速度，保证所承担工程连续施工，施工单位合理选择了施工设备，并经过紧张的筹备，按照建设单位的要求，仓促开工。开工时，工广场地平整仍在进行，场内场外仅有农村原有道路。开工后出现了如下事件：
（1）由于开工日期提前，施工材料筹备时间仓促，货源渠道没有全部落实，备料不足，造成开工后不久便停工待料。
（2）风井开工后，施工单位接到新来的回风井平面布置图，发现主提升机占据了部分永久通风机房位置。
（3）由于农村道路的使用条件未谈妥，施工车辆常在工业广场外受堵。场内道路也因未形成而不畅，致使工程时干时停，施工进展缓慢，给施工单位经济效益造成严影响。

教师所具有的教育学、心理学的学科知识是本体性知识。(  )

【背景资料】某高速公路双向六车道分离式隧道，左洞长825m，起讫桩号为ZK16+435～ZK17+260，右洞长840m，起讫桩号为YK16+440～YK17+280。隧道进出口均为V级围岩，洞身包含Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ级围岩。由于地形和地质条件限制，隧道采用出口向进口单向掘进的施工方案。隧道出口段浅埋且以软弱破碎地层为主，属不良地质。隧道出口端设计为端墙式洞门，洞门设计如图4所示。
   
   施工过程中发生了如下事件：
   事件一：为降低地表水对隧道施工的影响，洞口排水系统的技术要求如下：
   ①仰坡坡顶的截水沟应结合永久排水系统在洞口开挖前修建。
   ②洞顶截水沟不应与路基边沟顺接组成排水系统。
   ③洞门排水沟应与洞门结构同时完成。
   ④洞口截水、排水设施不应在融雪期之前完成。
   ⑤截水沟迎水面不得低于原地面，回填应密实且不易被水掏空。
   事件二：为保障进洞施工安全，采用超前管棚支护辅助施工措施，其施工流程包括：
   ①钻孔。
   ②管棚钢管内注浆。
   ③浇筑导向墙（包括安设导向管）。
   ④插入钢筋笼。
   ⑤打设管棚钢管。
   事件三：隧道洞口段施工时，明洞衬砌施作应遵循以下技术要求：
   ①明洞衬砌内模板应采用衬砌模板台车，并应设置外模和固定支架。
   ②明洞衬砌拱圈混凝土混合料坍落度宜控制在150mm以下。
   ③混凝土入模温度应控制在5℃～32℃范围内。
   ④明洞混凝土强度达到80%后方可拆除内模。
   事件四：施工单位编制了隧道施工组织设计和标后预算，标后预算中的自有机械费用由不变费用和可变费用组成。项目计划工期为2年10个月，实际工期比计划工期节省了4个月。施工时投入了2台挖掘机、4台装载机和2套二衬台车等自有机械设备，其中每台装载机的原价为42万元，年折旧率为12%。

【背景资料】
某施工单位承接的某高速公路合同段中有一座公路隧道。该隧道为单洞双向行驶的四车道深埋隧道，设计净高6.9m，净宽20m，进口桩号为K9+868，出口桩号为K13+218。根据地质勘察报告，隧道穿越的地层有：砂岩、页岩、泥灰岩，其中K10+000～K11+500殷还分布有冲刷煤屑、瓦斯包体和含水瓦斯包体，岩层节理及裂隙发育。设计要求采用新奥法施工，分部开挖和复合式衬砌，隧道施工监控量测实施了洞内、外观察，周边位移监控。
施工过程中发生了以下事件：
施工单位采用双向掘讲法施工，对水、电、路、通风等设施进行统一安排，并在正式掘进前完成。通风方式采用大功率通风机将新鲜空气采用风管压送到掌子面，然后将废气从里往外挤出。通风机采用轴流式，其额定风量为2250m3／min，风压为6kPa，发电机功率为2×115kW。风管与风机相匹配，选配φ1500mm(压入)和φ1000mm(吸出)的强力橡胶软管，每节长10m，软风管接头方式为双反边拉链式接头，安装方便、密封性能好。
事件2：隧道施工时的通风，设专人管理。要求做到：保证每人每分钟得到1m³的新鲜空气；隧道内存在矽尘的作业场所其空气成分每两月至少取样分析一次。
事件3：某日早上7时，1名工人进洞启动设备，产生火花，导致隧道发生瓦斯爆炸，该名工人罹难，所幸洞内当时没有其他作业人员，造成损失约320万元。
土建工程施工完成后，项目部按要求进行了照明、供配电设施与交通标志、防撞设施、里程标、百米标等的施工。照明控制系统由分中心监控工作站、A、亮度检测器和照明配电回路（箱）的接口电路构成。该隧道原设计采用射流式通风方式，经多方论证后，难以满足该隧道的通风质量要求，拟交更为竖并排风式通风，并按相关程序完成了设计变更。

计算甲旅游公司当月出售旅游纪念商品增值税销项税额的下列算式中，正确的是(  )。

为了促进国内产品的销售，下列措施中不违反国民待遇义务要求的有（   ）。

某铁矿以16号勘探线为界划分为南北两区，井下采切工程、采矿作业由8个外委施工单位承担，施工与生产人员千余人。
北区采用斜井开拓方式，距斜井井底车场变坡点15m处设有躲避硐室，硐室东壁为砖砌墙，外抹水泥砂浆，硐室长×底宽×高为6m×3m×3m，中间为铝合金隔断，隔断靠近硐室南部有一扇铝合金推拉门，宽约600mm。硐室东侧靠近北墙东西方向摆放有由床板搭成的床、办公用桌和放电话的小桌子，南墙有一个存放靴子和工作服的铁皮箱，隔断外基本没有放置其他物品。
隔断内和隔断外拱顶部各有一盏照明灯。据详细询问，该照明灯为普通200W白炽灯，其线路由信号硐室引入，并沿硐室南墙通过拱顶连线，电压等级为220V，照明开关为拉线开关，还有一空气开关，固定在铝合金隔断内框上。
2009年7月11日9时30分，某民爆公司运送14箱炸药和600发导爆管雷管至该铁矿北区斜井井口。炸药由施工队工人用矿车运送至井底车场，一部分转运放置于躲避硐室内。
10时10分左右，施工队爆破工领取600发导爆管雷管，撕下塑料包装，用软绳捆绑在一起，徒步经斜井人行道送至井下。导爆管雷管被运送至躲避硐室内，此时多名工人在躲避硐室处等待领取炸药和导爆管雷管。10时25分，躲避硐室内发生爆炸。事故共造成16人死亡，6人受伤，直接经济损失1000余万元。
根据以上情景，回答下列问题：

（三）甲公司成立于2021年10月20日，法定代表人为李某。10月25日，甲公司财务人员赵某持有关资料到A银行开立基本存款账户。11月1日，甲公司从乙公司购进一批价值 30万元的货物，采用支票方式付款。12月5日，甲公司向B银行申请贷款，B银行审查符合贷款条件后向其发放贷款200万元。
要求：
根据上述资料，不考虑其他因素，分析回答下列小题。
4.甲公司从B银行贷款时开立的银行结算账户属于（ ）。

中华人民共和国成立后先后颁布过（            ）。

A 市甲区的新乐公司与A 市乙区的远达公司在A 市丙区参加游戏文化展时，签订了天宫一 号游戏软件买卖合同。合同签订后，因远达公司未向新乐公司交付游戏软件，新乐公司诉至乙区 法院，请求判令远达公司交付天宫一号游戏软件。乙区法院经审理判决驳回新乐公司的诉讼请 求，双方均未上诉。判决生效后，新乐公司发现新的证据足以推翻原判决，向A 市中级法院申请 再审。A 市中级法院经过再审审理，改判远达公司向新乐公司交付天宫一号游戏软件。

假设本案判决生效后，天泰公司认为该天宫一号游戏软件是其与远达公司共同开发的，其是共有权人，该判决损害其合法权益。天泰公司可以采取下列哪些救济途径？（       ）