【不定项选择题】

客户孙某在账户上没有可用保证金时(按照期货交易所规定标准计算),与期货公司经理赵某商量,要求期货公司允许其买进100手大豆合约,并保证在当日收盘前平仓。赵某考虑到孙某是期货公司老客户,可适当照顾,同意了孙某的要求。孙某买入后,价格走势非常不利,至收盘前被迫平仓,共损失6万元,事后孙某将期货公司诉至法院,认为期货公司允许其透支交易,应当赔偿其全部经济损失。以下说法正确的是(    )。

A.
孙某实际占用了期货公司的资金,构成了透支交易,透支交易是有关法规禁止的行为,期货公司应当承担全部的赔偿责任
B.
孙某在一个交易日之内完成了开平仓交易,从期货公司结算报表上看,孙某并不亏欠期货公司的保证金,因此,孙某行为不构成透支交易
C.
是孙某主动要求期货公司允许其下单,即便认定透支交易,孙某对该笔经济损失也应承担主要责任
D.
期货公司应对孙某的损失承担主要赔偿责任,赔偿额应该在4.8万元以下
手机使用
微信扫一扫
分享
微信内点击右上角“…”即可分享
反馈
收藏
举报
参考答案
参考解析
【不定项选择题】

【背景资料】

某体能训练场馆工程,建筑面积 3300m²,律箱物长 72m,宽 45m,地上一层,钢筋混凝土框架结构,屋面采用球形网架结构。框架柱,梁均沿建筑物四周设置,框架柱轴线间距 9000mm, 框架梁截面尺寸 450mm × 900mm,梁底标高 9.6m。现场配置一部塔吊和一台汽车吊进行材料的水平与垂直运输。

本工程框架梁模板支撑体系高度 9.6m,属于超过一定规模危险性较大的分部分项工程。施工单位编制了超过一定规模危险性较大的模板工程专项施工方案。

建设单位组织召开了超过一定规模危险性较大的模板工程专项施工方案专家论证会,设计单位项目技术负责人以专家身份参会。

施工方案中,采用扣件式钢管支撑体系,框架梁模板支撑架立杆下垫设页岩砖;扫地杆距地面 250mm;架体顶层步距 1500mm;梁底支撑架立杆均采用下部一根 6m 定尺钢管与上部一根定尺短钢管搭接连接。

项目部针对工程特点,进行了重大危险源的辨识,编制了专项应急救援预案。项目部编制了绿色施工方案,确定了“四节一环保”的目标和措施。

【不定项选择题】

【背景资料】某公司中标承建中压A天然气直埋管线工程,管道直径DN300mm,长度1.5km,由节点①至节点⑩,其中节点⑦、⑧分别为30°的变坡点,如图3所示。

项目部编制了施工组织设计,内容包括工程概况、施工总体部署等。在沟槽开挖过程中,遇到地质勘察时未探明的墓穴,项目部自行组织人员、机具清除了墓穴,并进行换填级配砂石处理,导致增加了合同外的工作量。管道安装焊接完毕,依据专项方案进行清扫与试验。管道清扫由①点向⑩点方向分段进行,清扫过程中出现了卡球的迹象。

根据现场专题会议要求切开⑧点处后,除发现清扫球外,还有一根撬杠。调查确认是焊工为预防橇杠丢失临时放置在管腔内,但忘记取出。会议确定此次事故为质量事故。


【不定项选择题】

【背景资料】 某市一综合管线加道路工程,向社会进行公开招标,因本工程属于该市重点项目,发包方在发布资格 预审文件时注明:①投标单位需在近三年内取得过鲁班奖,②具有与本工程规模相仿的施工业绩,③投标 单位没有重大质量、特大安全事故,无犯罪记录。
A 公司通过资格预审,对招标文件与图纸分析发现,招标人所提供的招标文件与图纸有多处冲突,A 公司书面向发包人质疑,发包人在规定的时间内向 A 公司书 面答疑。招标文件要求采用了工程量清单报价,A 公司按照发包人提供的清单项目编码、工程量等内容进行填写。
最终 A 公司中标本工程,进场后编制实施性施工组织设计,确定各种管线的钢管焊接和柔性管道沟槽 回填为本工程的重点,项目技术负责人与有经验的焊接人员通过工艺评定和破坏性试验得出焊接工艺参数,包括: 焊接电流、焊接电压、线能量、保护气体流量、后热温度和保温时间等。
柔性管道回填要求严格按照《给排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008 的要求回填下图表为 施工单位制定回填要求的一部分。

【不定项选择题】

A公司在南方沿海城市承建了一项石油气储存罐区扩容改造工程,工程包括,新建2台5000m'的天然气球罐和2台2000m'的液化石油气球罐。施工内容有:球罐混凝土基础工程、球罐工程,包括球罐纽对、焊接、检验试验、整体热处理,系统管道工程等。
新建的天然气球罐位于原罐区的东侧,与原有的天然气球罐相邻,中间有一条6m宽的检修道路相隔,新建的液化石油气罐紧邻原有的4台1000m'的液化石油气罐区北侧。并在一个防火围堰区内。
根据工程的实施计划,新建工程施工期间,原油气储存罐区正常运行,仅在新旧系统切接时,对旧球罐做临时关闭。该区属于甲类危险防火区,又地处城市边缘,对安全和环境保护要求高。安装公司根据工程现场情况,组建了有管理经验的项目部,安装绿色施工的管理理念,强化职业健康安全管理,建立了项目部风险管理组和项目部绿色施工管理体系。
在施工过程中,项目部采取了以下措施:
(1)加强防火安全管理,在新旧罐之间,搭建防火墙,划出隔离区;
(2)项目部组织安全生产教育,在施工过程中,安装公司组织了与工程对应的季节、专业、综合等安全检查,以保障施工过程安全:
(3)球罐采用节省施工场地的散装法组织,射线检测采用?射线全景曝光技术;
(4)管道施工采用了工厂化预制,精确下料,保证预制质量,加大管道预制深度,减少现场组焊的.工作量减少和避免浪费:
(5)采用新型钢脚手架。
储罐与泵连接如下图所示。监理工程师检查时发现:该储罐采用3m高的标准钢板现场焊接制作。储罐与泵之间管道已按图所示安装完毕,泵基础一次灌浆已完成,机架二次灌浆还未灌注。泵出口管道与回流管已按图所示安装完毕,但泵出管道还未与主管廊连接完成。施工单位提出:泵入口闸阀不能确定介质流向,无法按照介质流向确定阀门安装方向。
所有工程完工后,项目部进行了风险后评价,对已完成的项目进行分析、检查和总结。

【不定项选择题】

根据资料 (1),下列各项中,甲公司收到现金股利的会计处理正确的是 (    )。

A.

 贷记 “应收股利” 科目 10 万元

B.

 借记 “其他货币资金” 科目 10 万元

C.

 贷记 “投资收益” 科目 10 万元

D.

 贷记 “其他应收款” 科目 10 万元

【不定项选择题】

张某申请执行李某财产,请求李某支付货款及利息。在执行过程中,双方达成协议,李某以其居住的住房折抵债务,张某给予李某 6 个月的搬迁宽限期。此后,张某向法院申请撤回执行申请,执行法院裁定终结执行。1 年后,因李某拒绝办理房屋过户手续,张某申请恢复执行。执行法院符合法律和司法解释规定的做法是(     )。

A.

 裁定驳回张某的申请

B.

 向房屋登记机构发出协助执行通知书,要求协助办理房屋过户手续

C.

 裁定恢复执行

D.

 裁定拍卖李某的房屋

【不定项选择题】

钱女士现年30岁,是一位单亲母亲,有一个5岁大的儿子。目前,钱女士在一家地产公司任销售经理,月薪12000元(税前),年终奖金10万元(税前),无任何社保。母子二人住在2013年1月初购买的一套两居室的住房中,房款100万中首付20%,剩余部分采取每月等额本息贷款方式,贷款年利率6%,贷款期限20年,目前房屋市价105万元。

钱女士拥有活期存款10万元。2013年年末存入定期存款30万元,2014年初听朋友介绍购买某股票型基金10万元,目前基金净值12万元。2013年钱女士离婚后考虑到自己一旦发生意外,儿子的生活将发生困难,因此她购买了年缴保费1800元的定期寿险,保险条款规定在保障期限内钱女士因意外或疾病而去世,可以获得60万元的保险赔付,保单现金价值12万元。

钱女士家庭支出中,儿子的教育费用占有很大比例,钱女士离婚后将所有希望全部寄托在儿子身上,除了给儿子提供最好的学习教育外,还让儿子上书法、绘画等特长班,每月各项学费支出就达3000元。此外母子二人的生活费每月2000元,钱女士每年会带儿子到国内著名景点旅游,平均每年花费10000元。钱女士每年美容休闲支出8000元。

目前,钱女士想请理财师通过理财规划为其解决以下问题:

①钱女士感觉自己的保险仍然不够完备,但由于对保险不太了解,希望理财规划师能为其设计完善的保险保障规划。

②钱女士一直希望给儿子最好的教育,计划儿子在国内读完大学后继续到国外深造,综合考虑国内外求学费用,预计在儿子13年后上大学时共需准备高等教育金110万元,投资报酬率为5%。

③钱女士计划在25年后退休,考虑到其独身一人,因此预计需要养老费用200万元,投资报酬率为7%。

提示:信息收集时间为2014年12月31日,不考虑活期存款利息收入,定期存款年利率3%,月支出均化为年支出的十二分之一,工资薪金所得的起征点为3500元,计算过程保留两位小数,计算结呆保留到整数住。

根据以上材料回答下列七题。

【不定项选择题】

【背景资料】

某施工单位承建了一项二级公路工程,起讫里程为 K0+000~K2+152,包括路基工程、路面工程及交通安全设施工程等,该地区雨季降雨比较集中,路面面层采用 OGFC 沥青混凝土。

施工中发生以下事件:

事件一:沥青混凝土面层施工时,对横接缝处理要求如下:首先采用 B 方法检测顶部平整度,不符合要求时,垂直于路中线切齐清除,清理干净后在顶部涂粘层沥青,接着摊铺,摊铺时调整好预留高度,接缝处摊铺层施工结束后再用 B 方法检测平整度。最后对横向接缝进行碾压施工。

事件二:施工单位按要求搭建了工地试验室,工地试验遵循科学、客观、严谨、公正的原则,独立开展试验检测活动,对人员,设备,档案等制订了严格管理制度,该制度部分摘录如下:

(1)工地试验室应保持试验检测人员相对稳定,因特殊情况需变动的,应由 C机构报经D单位同意,并向E机构备案。

(2)工地试验室应将试验检测人员的姓名、岗位、招聘等信息予以公开,试验检验人员进行作业时应同意着装并挂牌上岗。

(3)仪器设备在检定/校准周期内如存在修理、搬运、移动等情况,应重新进行检定/校准,对于性能不稳定的设备以及使用频率高的设备应进行期间核查。

(4)工地试验室应重视试验检测人员劳动保护工作,试验检测人员在进行有毒、有强噪音等试验操作时,必须按要求佩戴相应的防护用具。

(5)仪器设备经检定/校准或功能检验合格后方可投入使用。

事件三:施工单位采用厂拌法进行沥青混凝土路面施工。在公路沿线全面考察,考虑设 1 座沥青混合料拌合站。拌合站选址的原则如下:

(1)选址应满足用地合法,周围无塌方、滑坡、落石、泥石流、洪涝等地质灾害,可占用规划的取土场、弃土场。

(2)选址应尽量靠近主体施工部位,做到运输便利,经济合理。

(3)选址应远离生活区、居民区,尽量设在生活区、居民区的上风向。

【不定项选择题】

【背景资料】
地铁工程某标段包括A、B两座车站以及两座车站之间的区间隧道(见图3),区间隧道长1500m,设2座联络通道,隧道埋深为1~2倍隧道直径,地层为典型的富水软土。
沿线穿越房屋、主干道路及城市管线等,区间隧道采用盾构法施工,联络通道采用冻结加固暗挖施工。本标段由甲公司总承包,施工过程中发生下列事件:
事件一:甲公司将盾构掘进施工(不含材料和设备)分包给乙公司,联络通道冻结加固施工(含材料和设备)分包给丙公司。建设方委托第三方进行施工环境监测。
事件二:在1#联络通道暗挖施工过程中发生局部坍塌事故,导致停工10天,直接经济损失100万元。事发后进行了事故调查,认定局部冻结强度不够是导致事故的直接原因。
事件三:丙公司根据调查报告,并综合分析现场情况后决定采取补打冻结孔、加强冻结等措施,并向甲公司项目部和监理工程师进行了汇报。

【不定项选择题】

某公司总承包某中型工厂项目,该项目划分为4个单位工程。经业主单位同意,总承包单位将土建及主体厂房设备安装工程自行施工外,其余专业工程分别分包给有相应资质的单位,并与之签订了专业分包合同。施工过程中发生了下列事件:

事件一:A公司分包全厂工艺管道的现场焊接及组对任务。由于管道壁厚、量大,质量要求严格,总承包和分包单位联合制定了焊接工艺指导书,并要求焊接过程中严格执行。施焊过程中质检人员检査了焊接工艺指导书中电流、电压的执行情况。

事件二:由于专业分包合同中没有关于拖欠劳务工人工资的控制条款,尽管总承包单位每月按工程进度及时给各分包单位支付工程款,但仍有分包单位拖欠劳务工人工资,个别严重的拖欠达到数月,劳务工人欲罢工。

事件三:B公司分包主体厂房以外部分的机电设备安装工程。施工中由于建设单位供应的部分设备延期交付一个月,造成人员、设备闲置,工期滞后;又由于某电气室土建施工失误,电气盘柜无法就位,经监理单位、建设单位、总包单位共同研究补救方案,委托设计单位出了设计变更单,B公司处理过程中增加了5万元费用(含人工、材料、机械费)。工程后期,建设单位要求仍按期投产,把延误的工期抢回来,B公司增加劳动力和施工机具,终于按期完成。总包、分包单位及时进行工程文件和工程档案的组卷,并交付建设单位。