下述选项中正确的是（     ）。

 某新建住宅楼工程，采用公开招标的方式，确定某施工单位中标。双方按《建设工程施工合同(示 范文本)》(GF-2017-0201)签订了施工总承包合同。在招标和施工过程中，发生了如下事件： 事件一：基坑施工时正值雨季，连续降雨导致停工6天，造成人员窝工损失2.2万元。一周后出 现了罕见特大暴雨，造成停工2天，施工方机械设备损失1.5万元。针对上述情况，施工单位分别向 监理单位上报了这四项索赔申请。

 事件二：主体结构施工过程中发生了多次设计变更，承包人在编制的竣工结算书中提出设计变更 实际增加费用共计70万元，但发包方不同意该设计变更增加费。

 事件三：在装饰装修阶段，项目部使用钢管和扣件临时搭设了一个移动式操作平台用于顶棚装饰 装修作业。该操作平台的台面面积8.64 m²,台面距楼地面高4.6m。

 事件四：工程验收前，相关单位对一间240m²的公共教室选取4个检测点，进行了室内环境污染

 物浓度的检测，其中两个主要指标的检测数据如下：

【背景资料】
某水库枢纽工程由大坝、溢洪道、电站及灌溉引水洞等建筑物组成。水库总库容2.6×108m³，电站装机容量12万kw；大坝为碾压式土石坝，最大坝高37m；灌溉引水洞引水流量45m³/s；溢洪道控制段共3孔，每孔净宽8.0m，采用平面钢闸门配卷扬式启闭机。某施工单位承担该枢纽工程施工，工程施工过程中发生了如下事件：
事件1：为加强工程施工安全生产管理，施工单位在施工现场配备了专职安全生产管理人员，并明确了本项目的安全施工责任人。
事件2：某天夜间施工时，一名工人不慎从距离地面16.0m高的脚手架坠地死亡。事故发生后，项目法人立即组织联合调查组对事故进行调查，并根据水利部《贯彻质量发展纲要提升水利工程质量的实施意见》（水建管 [2012]581号）中的“四不放过”原则进行处理。
事件3：电站基坑开挖前，施工单位编制了施工措施计划，其部分内容如下：
（1）施工用电由系统电网接入，现场安装变压器一台；
（2）基坑开挖采用1:1.5坡比明挖施工，基坑深度9.5m；
（3）站房墩墙施工采用钢管脚手架支撑，中间设施工通道；
（4）混凝土浇筑采用塔式起重机进行垂直运输。

【背景资料】

某教学楼工程，建筑面积1700㎡，地下1层，地上6层，檐高25.2m，主体为框架结构，砌筑及抹灰用砂浆采用现场拌制。施工单位进场后，项目经理组织编制了《某教学楼施工组织设计》，经批准后开始施工。在施工过程中，发生了以下事件：事件一：为了充分体现绿色施工在施工过程中的应用，项目部提出了节约用地的相关规定。事件二：结构施工期间，安排某消防保卫人员负责该工地的消防安全管理，并做了如下工作：

（1）木材场两侧设置4m宽通道，端头处设置10mX10m回车场，消防车道宽度为6m，载重车转弯半径为10m；

（2）沿消防车道或堆料场内交通道路的边缘设置了消火栓，消火栓之间的距离为150m；消防箱内消防水管长度为20m。

事件三：在一次塔吊起吊荷载达到其额定起重量90%的起吊作业中，安全人员让操作人员先将重物吊起离地面一定高度后，对重物各项内容进行了检查，确认安全后同意其继续起吊作业。

事件四：在主体结构施工前，与主体结构施工密切相关的某国家标准发生重大修改并开始实施，现场监理机构要求修改施工组织设计，重新审批后才能组织实施。

下列可以抵扣的进项税额是 ( )。

下列关于期间的说法，正确的是(  )。

系统地收集有关学生学习行为的资料，参照预定的教学目标，对其进行价值判断的过程称为教学评价。(  )

法院可以受理被害人提起的下列哪一附带民事诉讼案件？(   )

【背景资料】
某工程项目难度较大，技术含量较高，经有关招投标主管部门批准采用邀请招标方式招标。业主于2011年1月20日向符合资质要求的A、B、C三家承包商发出投标邀请书，A、B、C三家承包商均按招标文件的要求提交了投标文件，最终确定B承包商中标，并于2011年4月30日向B承包商发出了中标通知书。之后由于工期紧，业主口头指令B承包商先做开工准备，再签订工程承包合同。B承包商按照业主要求进行了施工场地平整等一系列准备工作，但业主迟迟不同意签订工程承包合同。2011年6月1日，业主又书面函告B承包商，称双方尚未签订合同，将另行确定他人承担本项目施工任务。B承包商拒绝了业主的决定。后经过双方多次协商，才于2011年9月30日正式签订了工程承包合同。合同总价为6240万元，工期12个月，竣工日期2012年10月30日，承包合同另外规定：
(1)工程预付款为合同总价的25%；
(2)工程预付款从未施工工程所需的主要材料及构酲件价值相当于工程预付款时起扣，每月以抵充工程款的方式陆续收回。主要材料及构配件比重按60%考虑；
(3)除设计变更和其他不可抗力因素外，合同总价不做调整；
(4)材料和设备均由B承包商负责采购；
(5)工程保修金为合同总价的5%，在工程结算时一次扣留，工程保修期为正常使用条件下，建筑工程法定的最低保修期限。
经业主工程师代表签认的B承包商实际完成的建安工作量（第1月～第12月）见下表。

许某犯故意伤害罪被判处有期徒刑10年，执行6年后获得假释，假释后的第七年又犯强奸罪被判处有期徒刑8年。那么法院对许某不能适用哪些制度？（   ）

下列经济活动体现国际经济法公平互利原则的是（   ）。