结合材料回答问题：

材料1

世界不是190多条各自漂泊的孤舟，而是一艘命运与共的巨轮。习近平主席在双边和多边国际关系中常常以“船”为喻，深刻阐释了中国参与全球治理的深厚文化禀赋、独特的智慧和非凡的大国胸襟。

2024年6月28日，国家主席习近平在和平共处五项原则发表70周年纪念大会上的讲话中强调：“世界各国犹如乘坐在同一条命运与共的大船上，这艘船承载的不仅是和平期许、经济繁荣、科技进步，还承载着文明多样性和人类永续发展的梦想。”

2025年4月14日，国家主席习近平把越南作为全年出访的首站。他强调，中越双方要推动中越命运共同体航船沿着正确航道破浪前行，为此他提出主张：政治上要把住前行之舵，安全上要铸牢团结之锚，经济上要执稳合作之楫，人文上要扬起友谊之帆。次日，他在访问马来西亚时指出，中马两国是安危与共、荣辱与共、患难与共的命运共同体，要让这艘从历史长河中驶来的友谊之船再添动力，行稳致远，必须把牢战略引领的船舵，厚载务实合作的压舱石，划好人文交流的船桨，扬起多边协作的风帆。

2025年5月13日，国家主席习近平在中拉论坛第四届部长级会议开幕式的主旨讲话指出：中国同拉美和加勒比地区虽然相距遥远，但双方友好交往源远流长。早在16世纪，一艘艘满载友谊的中国之船，穿梭于太平洋两岸，开启了中拉交往交流的序章。

2025年10月30日，中美两国领导人在釜山举行会晤，习近平指出，中美作为世界前两大经济体，时而也会有摩擦，这很正常。面对风浪和挑战，两国元首作为掌舵人，应当把握好方向、驾驭住大局，让中美关系这艘大船平稳前行。

——摘编自《习近平谈治国理政》第五卷，《人民日报》（2025年5月14日，10月31日）

材料2

2025年9月1日，习近平主席在“上海合作组织+”会议上郑重提出全球治理倡议，其核心理念与联合国宪章宗旨和原则一脉相承，顺应了绝大多数国家的共同期待。全球治理倡议具有鲜明的时代性，是对现有全球治理体系的有关补充和创新完善，回望历史，全球治理是在国际体系建立和完善进程中产生的，也应随着国际格局和形势变化而动态调整。当前，百年变局向纵深演进，新兴市场国家和发展中国家群体性崛起，国际力量对比发生革命性变化。广大发展中国家的发言权却未能充分体现，全球治理体系不适应、不匹配的问题空前突出，与此同时，国际形势变乱交织，强权霸凌行径危害深重，严重冲击联合国等多边机制，国际社会面临的问题挑战更趋复杂多元，没有哪个国家可以独善其身。立足国际格局变化，着眼应对全球性挑战需要，在广泛协商、凝聚共识的基础上改革和完善全球治理体系，反映发展中国家群体性崛起的国际政治现实，是弥补治理赤字的应有之义。

——摘编自《人民日报》（2025年9月2日，9月6日）

甲与乙､丙签订了合同,按照合同约定,乙､丙于2021年3月6日之前,向甲交付10头耕牛,甲在3月8日之前支付10万元｡同时合同还约定,乙､丙对甲的债权为按份债权,每人可受领5万元｡不料甲在受领了10头耕牛之后,因牛突发疾病,甲为治疗牛的疾病耗资甚大,最后10头耕牛全部死亡｡后乙､丙不断催促甲支付款项,甲心灰意冷,感觉对生活失去了希望｡因为与乙的关系比较好,甲便从自己所余不多的钱中拿出5万元偿付给了乙,并叮嘱乙不要告诉丙｡然后将所有剩下的钱,共计3万元赠给了他的弟弟｡丙在知道这些情况之后,于5月4日找到乙,要求乙将所得的5万元平分,各得2.5万元,但被乙拒绝了｡被乙拒绝之后,丙提起诉讼,请求法院撤销甲与乙的清偿行为｡ 随后,丙又提起诉讼,请求法院撤销甲对其弟的赠与,要求甲弟直接向自己作出支付｡丙又得知,在此之前,甲被他的朋友丁打伤,经过诉讼,法院判令丁于2021年4月1日之前,向甲赔偿1万元｡但在诉讼后甲却心生悔意,想同丁恢复原有的关系, 不再要求丁支付赔偿金｡丙再次提起诉讼,要求代位行使甲对丁的权利,请求丁向自己支付1万元｡请回答下列问题:

【背景资料】
某工程项目发承包双方签订了施工合同，工期为6个月。合同中有关工程内容及价款约定如下：
（1）分项工程（含单价措施，下同）项目4项，总费用为162.16万元，各分项工程项目造价数据和计划施工时间见表4.1。

（2）总价措施项目费用为21万元（其中安全文明施工费为分项工程项目费用的6.8%，该费用在竣工结算时根据计取基数变化一次性调整），其余总价措施项目费用不予调整。暂列金额为12万元。
（3）管理费和利润为人、材、机费用之和的17%，规费费率和增值税税率合计为16%（以不含规费、税金的人工、材料、机械费和管理费、利润为基数）。
有关工程价款结算与支付约定如下：
（1）开工10日前，发包人按签约合同价（扣除安全文明施工费和暂列金额）的20%支付给承包人作为工程预付款（在施工期间第2～5月的每个月工程款中等额扣回），并同时将安全文明施工费工程款的70%支付给承包人。
（2）分项工程项目工程款按施工期间实际完成工程量逐月支付。
（3）除开工前支付的安全文明施工费工程款外，其余总价措施项目工程款按签约合同价，在施工期间第1～5月分5次等额支付。
（4）其他项目工程款在发生当月支付。
（5）在开工前和施工期间，发包人按每次承包人应得工程款的90%支付。
（6）发包人在竣工验收通过并收到承包人提交的工程质量保函（额度为工程结算总造价的3%）后20天内一次性结清竣工结算款。
该工程如期开工，施工期间发生了经发承包双方确认的下列事项：
（1）因发包人提供场地问题，分项工程B按计划施工当月工效降低，第2、3、4、5月每月实际完成的工程量分别为200m3、320m3、320m3、120m3。分项工程B开工当月每立方米人工费和机械费增加40元。
（2）发包人委托施工设计图绿建预评价的健康舒适指标评价分较低，为达到预期星级标准，将分项工程C的主材C1（消耗量为1210m2，不含税单价为150元/m2）更换为带有绿建标识的新品牌同规格材料（消耗量不变，需要通过询价或聘请专家评审确定价格）。
（3）施工期间第5月，发生现场签证费用2.6万元。
其他工程内容的施工时间和费用均与原合同约定相符。
（计算过程和结果以万元为单位的保留三位小数，以元为单位的保留两位小数）

2018 年 4 月，A 公司拟与 B 公司进行资产置换，黄某作为 A 公司的董事及 B 公司的法定代表人，参与了该项重大资产置换的运作和决策。在该信息公告前，黄某决定并指令他人借用沈某、王某等人的身份证，开立个人股票账户并由其直接控制。2018 年 4 月 5 日至 6 月 5 日间，黄某使用以上沈某、王某等 16 人的股票账户，累计购入 A 公司股票 800 万余股，成交额共计人民币 9000 万余元。至 6 月 6 日该信息公告日时，以上 6 人股票账户的账面收益额为人民币 350 万余元。

2018 年 7、8 月，A 公司拟收购 C 公司全部股权进行重组。在该信息公告前，黄某指使他人以张某等 79 人的身份证开立相关个人股票账户，并由黄某控制，同时安排陈某协助管理以上股票账户。陈某于同年 8 月 20 日至 9 月 20 日间，按照黄某的指令，指使他人使用上述股票账户，累计购入 A 公司股票 700 万余股，成交额共计人民币 8000 万余元，至 2019 年 5 月 25 日该信息公告日时，上述股票账户的账面收益额为人民币 400 万余元。

2018 年 7、8 月，A 公司的另一执行董事季某将 A 公司拟重组的信息泄露给何某及其妻子李某等人。同年 9 月 22 日至 28 日，李某使用其个人股票账户分 5 笔买入 A 公司股票 10 万余股，成交额共计人民币 140 万余元。

根据上述内容，分别回答下列问题：

背景资料

某水电站安装 3 台立式混流式水轮发电机组，发包人与承包人依据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009 年版)签订了施工承包合同，施工内容包括机组安装和混凝土浇筑，1#机组位首台发电机组，经监理人批准的进度计划如图3 所示。

工程施工过程中发生如下事件:

事件一：1#机坑浇筑过程中监理人未按约定时间对预埋管路进行检查，承包人自行完成覆盖，并将记录报送监理人确认，事后监理人对检查记录有疑问，承包人按监理人要求揭开重新检验，经检验证明质量符合合同要求，机坑浇筑完成时间比计划延误5 天，承包人提出工期补偿要求。

事件二：机组的座环蜗壳安装工作包括座环组合、焊接和调整三道工序，用塞尺检查 2#机座环组合缝时，发现存在超过0.05mm 的贯通间隙，返工处理致使 2#机座环蜗壳安装工作延误 10 天完成。

事件三：3#机座环蜗壳浇筑完成后，复测座环水平度不符合规范要求，经调查认定为质量事故，事故原因是承包人未按对称分层分块的要求浇筑混凝土，且混凝土浇筑速度过快造成的，事后采取凿除混凝土调整环蜗壳后重新浇筑，处理该质量事故历时90 天。

事件四：1#机组调试试运行实际持续时间 70 天；2#机组调试试运行实质持续时间50 天；3#机组安装实际持续时间 190 天，调试试运行实际持续时间40 天，除上述事件影响工作外，其他工作按计划完成。

A安装公司承接一个山地风电安装项目，工程规模：台5.6MW风力发电机组（五段塔筒，轮毂中心高度120m）安装。风力发电机组安装内容包括塔简、机舱（单件吊装最大件）、叶轮及附属设备的安装及电气施工。
A公司根据风机机型、机位平台大小、地形地貌场内交通条件等综合考虑，风机吊装选用800t履带式起重机为主吊；采用标准风电臂工况，126m主臂，12m风电副臂，主副臂夹角15°,转台配重265t，中央配重95t，250t级吊钩。在履带下方铺设2.2mx6.0m路基箱。辅吊采用300t、100t全地面起重机各1台。
A公司对土建施工单位移交的吊装平台验收合格后，进行履带起重机的安装。路基箱铺设（见图3），被现场巡视的监理工程师叫停，要求整改。机组吊装采用塔简分段吊装，机舱整体吊装，轮毂、叶片地面组合后整体吊装的施工工艺，并计算了塔筒、机舱、轮毂、叶片吊装时的主吊各项参数。
施工用电为2台50kW柴油发电机组采用三相五线TN-S接零保护系统供电，并设置了断路器进行短路及过载保护，经验收后投入运行。吊装时的主吊和辅吊均进行电气接地保护。
 

结合材料回答问题:

从1934年10月至1936年10月，红军第一、第二、第四方面军和第二十五军进行了伟大的长征。我们党领导红军，以非凡的智慧和大无畏的英雄气概，战胜千难万险，付出巨大牺牲，胜利完成震撼世界、彪炳史册的长征，宣告了国民党反动派消灭中国共产党和红军的图谋彻底失败，宣告了中国共产党和红军肩负着民族希望胜利实现了北上抗日的战略转移，实现了中国共产党和中国革命事业从挫折走向胜利的伟大转折，开启了中国共产党为实现民族独立、人民解放而斗争的新的伟大进军。

长征途中，英雄的红军，血战湘江，四渡赤水，巧渡金沙江，强渡大渡河，飞夺泸定桥，战独树镇，勇克包座，转战乌蒙山，击退上百万穷凶极恶的追兵阻敌，征服空气稀薄的冰山雪岭，穿越渺无人烟的沼泽草地，纵横十余省，长驱二万五千里。

长征途中，党中央召开的遵义会议，是我们党历史上一个生死攸关的转折点。这次会议确立了毛泽东同志在红军和党中央的领导地位，开始确立了以毛泽东同志为主要代表的马克思主义正确路线在党中央的领导地位，开始形成以毛泽东同志为核心的党的第一代中央领导集体，这是我们党和革命事业转危为安、不断打开新局面最重要的保证。

长征途中，我们党通过艰苦卓绝的实践探索，成功把解决生存危机同拯救民族危亡联系在一起，把长征的大方向同建立抗日前进阵地联系在一起，实现了国内革命战争向抗日民族战争的转变，为夺取中国人民抗日战争胜利、进而夺取新民主主义革命胜利打下了坚实基础。

长征的胜利，不仅保存了革命力量，而且使我们党找到了中国革命力量生存发展新的落脚点，找到了中国革命事业胜利前进新的出发点。从长征的终点出发，我们党领导中国人民展开了中国革命波澜壮阔的新画卷。

历史是不断向前的，要达到理想的彼岸，就要沿着我们确定的道路不断前进。每一代人有每一代人的长征路，每一代人都要走好自己的长征路。今天，我们这一代人的长征，就是要实现"两个一百年"奋斗目标，实现中华民族伟大复兴的中国梦。

实现伟大的理想，没有平坦的大道可走。夺取坚持和发展中国特色社会主义伟大事业新进展，夺取推进党的建设新的伟大工程新成效，夺取具有许多新的历史特点的伟大斗争新胜利，我们还有许多"雪山""草地"需要跨越，还有许多"娄山关""腊子口"需要征服，一切贪图安逸、不愿继续艰苦奋斗的想法都是要不得的，一切骄傲自满、不愿继续开拓前进的想法都是要不得的。

长征永远在路上。一个不记得来路的民族，是没有出路的民族。不论我们的事业发展到哪一步，不论我们取得了多大成就，我们都要大力弘扬伟大长征精神，在新的长征路上继续奋勇前进。

摘自习近平《在纪念红军长征胜利80周年大会上的讲话》

Passage 3

Questions 11 to 15 are based on the following passage.

Without proper planning, tourism can cause problems.For example, too many tourists

can crowd public places that are also enjoyed by the inhabitants of a country. If tourists create too much traffic, the inhabitants become annoyed and unhappy. They begin to dislike tourists and to treat them impolitely. They forget how much tourism can help the country's economy,(79) It is important to think about the people of a destination country and how tourism affects them. Tourism should help a country keep the customs and beauty that attract tourists. Tourism should also advance the well-being of local inhabitants.

Too much tourism can be a problem. If tourism grows too quickly, people must leave other jobs to work in the tourism industry. This means that other parts of the country's economy can suffer.

On the other hand, if there is not enough tourism, people can lose jobs.Businesses can also lose money. It costs a great deal of money to build large hotels,airports, air terminals, first-class roads, and other support facilities needed by tourist attractions.(80) For example, a major international-class tourism hotel can cost as much as 50 thousand dollars per room to build.  If this room is not used most of the time, the owners of the hotel will lose money.

Building a hotel is just a beginning. There must be many support facilities as well, including roads to get to the hotel, electricity, sewers to handle waste,and water. All of these support facilities cost money.If they are not used because there are not enough tourists, jobs and money are lost.

1998年4月1日，栗园村村委会与本村农户刘家签订土地承包合同，约定：村集体的耕地A地块交由刘家承包经营；承包期为1998年5月1日至2028年4月30日。

2012年5月1日，刘家与相邻B地块的承包户张家签订合同，约定：刘家有权在B地块取水浇田，每年支付2000元。刘家未对该权利申请登记。6月1日，刘家到B地块取水时，张家以刘家取水的权利未登记为由，不允许其取水。

2019年4月1日，刘家将A地块的土地经营权流转给本村农户李家，双方约定：李家有权于2019年4月10日至2030年3月31日使用A地块，每年支付500元/亩；刘家应于4月10日前交付A地块。4月5日，本村农户赵家得知刘家将土地经营权流转给李家，于是找到刘家，请求刘家将A地块的土地经营权流转给自己，并表示愿意每年支付700元/亩，刘家遂与赵家签订合同，并在当天交付了A地块。次日，李家发现赵家在使用A地块，要求赵家返还。

请根据上述材料，回答下列问题并说明理由：

Passage2

       Questions 6 to 10 are based on the following passage.

       (77) Heredity(遗传) is not the only thing that influences our color.Where we live and how we live after we are born are important too.For instance, our genes influence how fat or thin we are.But our weight depends mainly upon how much we eat and how much exercise we get.In the same way, our skin color depends to a large extent upon how much sunshine we get.

         When summer arrives and light-colored people go to the beaches, some will tan darkly, some will tan lightly and few will not tan at all.Each one has inherited a different ability to tan, but the differences do not appear until the conditions are right.An outdoor man will soon become pale if he changes to an indoor job, while a desk clerk will take on tan after a short vacation in the sun.

        Sometimes people decide that being tanned is better than being pale.Sometimes they decide the opposite.        

Centuries ago, most of the people in Europe were peasants and they had to work in the fields all day. Noblemen, on the other hand, did not have to work. They stayed indoors and remained pale. You could always tell a nobleman from a peasant because a peasant had a tan. As a result, a skin so pale that the veins (血管) were showed was considered a mark of great beauty.

      During the Industrial Revolution things changed. Farmers left their fields and went to work in factories, mines and mills. Working for long hours in dimly-lit factories and mines made their skins pale. (78) Wealthy people, however, could afford to travel to sunny countries. They had the leisure to lie around on the beaches and get tan. Having a tan became a sign of wealth.

          In Western Europe and North America pale skin is no longer desirable.  Instead of bleaching themselves white with lemon juice, many women spend their time under a sunlamp. The desire for a quick tan has led to the invention of pills and lotions(涂剂)that darken the skin artificially without exposure to sunlight. These pills and lotions can be bought by anyone at any drugstore. A rich man can spend hundreds of dollars on a vacation in the sunny West Indies and get his suntan

there. But his lowest-paid clerk can have what looks like the same tan out of a bottle for a few cents.

甲公司为增值税一般纳税人，主要从事化妆品生产和销售业务。2022 年 9 月有关经营情况如下。

(1) 进口一批高档护肤类化妆品，海关核定的关税计税价格 85 万元。

(2) 购进生产用化妆包，取得增值税专用发票注明税额 16 万元；支付其运输费，取得增值税专用发票注明税额 0.4 万元，因仓储人员管理不善，该批化妆包全部丢失。

(3) 委托加工高档美容类化妆品，支付加工费，取得增值税专用发票注明税额 64 万元。

(4) 购进生产用酒精，取得增值税专用发票注明税额 12.8 万元。

(5) 销售自产成套化妆品，取得含增值税价款 696 万元，另收取包装物押金 3.48 万元。

已知：增值税税率为 13%; 高档化妆品关税税率为 5%; 消费税税率为 15%。取得的扣税凭证均已通过税务机关认证。

要求：根据上述资料，不考虑其他因素，分析回答下列小题。