【不定项选择题】

【背景资料】
某坝后式水电站安装两台立式水轮发电机组,甲公司承包主厂房土建施工和机电安装工程,主机设备由发包方供货。合同约定:(1)应在两台机墩混凝土均浇筑至发电机层且主厂房施工完成后,方可开始水轮发电机组的正式安装工作;(2)1号机为计划首台发电机组;(3)首台机组安装如工期提前,承包人可获得奖励,标准为10000元/天;工期延误,承包人承担逾期违约金,标准为10000元/天。
单台尾水管安装综合机械使用费合计100元/小时,单台座环蜗壳安装综合机械使用费合计175元/小时。机械闲置费用补偿标准按使用费的50%计。
施工计划按每月30天、每天8小时计,承包人开工前编制首台机组安装施工进度计划,并报监理人批准。首台机组安装施工进度计划见图1-1(单位:天)。

图1-1  首台机组安装施工进度计划
事件一:座环蜗壳Ⅰ到货时间延期导致座环蜗壳Ⅰ安装工作开始时间延迟了10天,尾水管Ⅱ到货时间延期导致尾水管Ⅱ安装工作开始时间延迟了20天。承包人为此提出顺延工期和补偿机械闲置费要求。
事件二:座环蜗壳Ⅰ安装和座环基础混凝土Ⅱ浇筑完成后,因不可抗力事件导致后续工作均推迟一个月开始,发包人要求承包人加大资源投入,对后续施工进度计划进行优化调整,确保首台机组安装按原计划工期完成,承包人编制并报监理人批准的首台发电机组安装后续施工进度计划见图1-2(单位:天)。并约定,相应补偿措施费用90万元,其中包含了确保首台机组安装按原计划工期完成所需的赶工费用及工期奖励。

 图1-2  首台机组安装后续施工进度计划
事件三:监理工程师发现机墩混凝土Ⅱ浇筑存在质量问题,要求承包人返工处理,延长工作时间10天,返工费用32600元。为此,承包人提出顺延工期和补偿费用的要求。
事件四:主厂房施工实际工作时间为155天,1号机组安装调试实际时间为232天,其他工作按计划完成。

应得客app下载
手机使用
微信扫一扫
二维码扫一扫
分享
微信内点击右上角“…”即可分享
反馈
收藏
举报
参考答案
参考解析
【不定项选择题】

案例(四)

【背景资料】

某中型灌区由政府投资建设,发包人依据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版)编制施工招标文件,根据《水利工程工程量清单计价规范》GB 50501-2007编制工程量清单。施工单位甲中标并与发包人签订了灌区施工标承包合同。招投标及合同履行过程中发生如下事件;

事件1:招标工作启动时,地方政府临时提出结合新农村建设增加生态景观工程。该生态景观工程估算投资450万元,其设计尚未批复。发包人将其以暂估价形式列入灌区施工标工程量清单中,并约定通过招标选择相应承包人。灌区施工标分类分项工程量清单如表3所示。

事件2:发包人提供的勘探资料显示渠道沿线开挖土料可用于填筑。投标时,施工单位甲据此制定了土方平衡方案,明确土方开挖后首先用于填筑,多余部分按弃土处理。土方填筑工程完工计量时,监理单位认定按工图纸计算的工程量为800000m³,施工单位甲则要求按招标工程量850000计量。

事件3:渠道底板厚20m,埋设若干单个横截面积0.08㎡的排水管。某月进度支付中,监理单位在审核进度付款申请单时扣除了“渠道混凝土衬砌”子目15个排水管所占体积相应混凝土费用。

【不定项选择题】

【背景资料】
某中型水库除险加固工程主要建设内容有:砌石护坡拆除、砌石护坡重建、土方填筑(坝体加高培厚)、深层搅拌桩渗墙、坝顶沥青道路、混凝土防浪墙和管理房等。计划工期9个月(每月按30天计)。合同约定:①合同中关键工作的结算工程量超过原招标工程量15%的部分所造成的延期由发包人承担责任;②工期提前的奖励标准为10000元/天,逾期完工违约金为10000元/天。施工中发生如下事件:
事件1:为满足工期要求,采取分段流水作业,其逻辑关系如下表:


项目部在审核初始网络计划时,发现逻辑关系有错并将其改正。
事件2:项目部在开工后第85天末组织进度检查,F、H、E、J工作累计完成工程量分别为400m³、600m²、20000m³、125m²(假定工作均衡施工)。
事件3:由于设计变更,K工作的实际完成时间为33天,K工作的结算工程量为292m³。
除发生上述事件外,施工中其他工作均按计划进行。

【不定项选择题】

甲申请执行乙的财产,执行法院通过网络司法拍卖,拍卖了乙的房屋,丙竞买成交。丁以自己是房屋承租人、执行法院在拍卖该房屋时没有通知其行使优先购买权为由,提出异议,执行法院裁定驳回丁的异议。本案的后续救济途径有(     )。

A.

 申请复议

B.

 提起执行异议之诉

C.

 申请再审

D.

 提起第三人撤销之诉

【不定项选择题】

甲、乙共同对丙实施严重伤害行为时,甲误打中乙致乙重伤,丙乘机逃走。关于本案,下列哪些选项是正确的?(   )。

A.

甲的行为属打击错误,按照具体符合说,成立故意伤害罪既遂

B.

甲的行为属对象错误,按照法定符合说,成立故意伤害罪既遂

C.

甲误打中乙属偶然防卫,但对丙成立故意伤害罪未遂

D.

不管甲是打击错误、对象错误还是偶然防卫,乙都不可能成立故意伤害罪既遂

【不定项选择题】

某证券公司从事证券经纪和证券承销与保荐业务。2022年12月31日该证券公司的财务数据显示,该证券公司核心资本150亿元,附属净资本50亿元,表内外资产总额2000亿元,各项风险资本准备之和175亿元。

【不定项选择题】

法院外的商事调解作为一种商事纠纷的解决程序具有哪些特征?( )

A.

 调解程序的自愿性

B.

 调解员的中立性

C.

 调解程序的保密性

D.

 调解协议的 “软司法拘束力”

【不定项选择题】

案例三
【背景材料】某施工单位分包到某通信管道工程人孔制作的工程量,所分包的工程量包括修建38个人孔,人孔全部位于人行道上,需要制作的人孔应满足通信管道工程施工规范的要求。总承包单位已与该施工单位签订了分包合同,分包合同规定对于特大暴雨等不可抗力给分包方造成的损失由总承包方承担。分包单位对此项目成立了专门的项目经理部。

【不定项选择题】

学生是以学习为主要任务的发展中的完整的人。(  )

A.
B.
【不定项选择题】

甲公司对投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量,2020年与A办公楼相关的交易或事项如下:
资料一,2020年1月1日,甲公司以银行存款12000万元购入A办公楼,并于当日出租给乙公司使用,且已办妥相关手续,租期2年,500万元/年,租金每半年收一次。
资料二,2020年6月30日,甲公司收到首期租金250万元,并存入银行,当日,该办公楼公允价值为11800万元。
资料三:2020年9月20日,甲公司出售了该办公楼,价款为12500万元。
要求:根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列小题。(答案中的金额单位用“万元”表示)
(1)甲公司2020年1月1日购入A办公楼时,应确认为()

A.
投资性房地产
B.
固定资产
C.
无形资产
D.
开发产品
【不定项选择题】

某施工单位承接某综合交通枢纽项目的机电安装工程。工程内容包括:建筑 电气、建筑智能化、建筑给排水、通风与空调、消防、防雷接地等安装。施工单位根据建设单 位要求编制单位工程施工进度计划批准后进行了实施前交底。涉及到的交底人员:项目负责人、 计划人员、调度人员作业班组人员及相关物资供应、安全质量管理人员。内容包括:施工进度 控制重点、各专业的衔接时间点、安全技术措施要领和质量目标。
项目部据现场实际情况,通过对影响施工质量因素特性行分析,编制母线槽安装质量方案, 并在施工过程中加以实施。