【复合题】

背景资料:

某河道治理工程包括切滩、混凝土护岸、河岸景观、河道清淤及管道清淤等。发包(项目法人)与承包人依据《水利电工程标准施工招标文件》(2009 年版)签订了施工合同,合同的约定:签约合同价为 2850 万元,工程预付款为签约合同价的 10%,采用的工程预付款的扣回与还清公式是:

其中 F1 取 20%,F2 取 80%,承包人按合同约定向发包人提交了履约保函。

承包人将工程划分为 A、B 两个区段施工,编制并经监理机构批准的河道治理工施施工进度计划如图 2 所示。







工程实施过程中发生如下事件:

事件一:承包人完成开工前准备工作后,编制并向监理机构报送了开工报审表,所附的开工申请报内容包括按合同进度计划正常施工所需的施工道路、施工人员落实情况等。监理机构批准后。工程如期开工。

事件二:监理机构第 295 天末检查施工进度情况的结果:A、B 段护岸混凝土两项工作分别完成各的合同工程量的 80%、56.25%,经比较分析认为该工作进度延误将影响工期,要求承包人采取赶工措施,保证工程按期完成。承包人在不改变施工进度计划中各项工作的逻辑关系,且 A、B 段混凝土两顶工作剩余合同工程量按原施工进度计划平均速度施工的条件下,编制了赶工时间及费用表见表 2,据此修订了施工进度计划。

事件三;截至第 15 个月底,合同累计完成金额 2034 万元。第 16 个月经监理机构确认的已实施合同工程的价款为 258 万元,变更金额为 12 万元,索赔金额 5 万元。承包人向监理机构提交了第 16 个月的进度付款申请。

事件四:合同工程完成后,承包人对照合同工程完工验收应具备的条件进行自检, 自检内容包括合同范国内的工程项日已按合同约定完成、工程质量缺陷按要求进行外理、观测仪器和设备已测得初始值及施工期各项观测值等。确定已具备完工验收条件,承包人向发包人提交完工验收申请报告。


手机使用
微信扫一扫
分享
微信内点击右上角“…”即可分享
反馈
收藏
举报
参考答案
参考解析
【复合题】

【背景资料】某学校学术交流中心工程,地下2层,地上5层,钢框架-钢筋混凝土剪力墙结构,总建筑面积1.6万平方米。

项目部制订的工程施工进度网络计划见图 2。施工中发生了以下事件:

①工作C使用的主要材料进场复验不合格,在监理工程师见证下退场并重新订货,致使其计划作业时间延长2个月;

②因特殊施工设备工作计划改变,要求工作C与工作F先后依次施工。

image.png

项目部根据事件①、②影响结果,采用关键工作调整、资源调整、改变工作间逻辑关系等方法对进度网络计划进行了调整。

按照管理规定形成了不合格材料退场记录,内容包括:材料型号、规格和退场照片等,监理工程师等予以签字确认。

项目技术部依据《危险性较大分部分项工程专项方案编制指南》(建办质48号)编制的深基坑工程专项施工方案中,从组织保障、技术和监测监控三方面制订了施工保证措施,其中技术措施包括:文明施工保证措施、环境保护措施等。

工程装修阶段施工平面布置中选用施工升降机作为垂直运输设备,其布置方案设计时考虑了地基平整度、周边排水、周边防护围栏等因素。

为保证学术报告厅建筑声环境使用功能,依据《建筑环境通用规范》GB S5016规定,对工程采取了隔声、消声等减少噪声干扰措施。建筑声学工程竣工验收前,对主要功能房间的室内噪声级等声学检测项目进行了竣工声学检测。


【复合题】

孙某与钱某合伙经营一家五金店,后因经营理念不合,孙某唆使赵龙、赵虎兄弟寻衅将钱某打伤,钱某花费医疗费2万元,营养费3000元,交通费2000元。钱某委托李律师向甲县法院起诉赵家兄弟,要求其赔偿经济损失2.5万元,精神损失5000元,并提供了医院诊断书、处方、出租车票、发票、目击者周某的书面证言等证据。甲县法院适用简易程序审理本案。二被告没有提供证据,庭审中承认将钱某打伤,但对赔偿金额提出异议。甲县法院最终支持了钱某的所有主张。

二被告不服,向乙市中级法院提起上诉,并向该法院承认,二人是受孙某唆使。钱某要求追加孙某为共同被告,赔偿损失,并要求退伙析产。乙市中级法院经过审查,认定孙某是必须参加诉讼的当事人,遂通知孙某参加调解。后各方达成调解协议,钱某放弃精神损害赔偿,孙某即时向钱某支付赔偿金1.5万元,赵家兄弟在7日内向钱某支付赔偿金1万元,孙某和钱某同意继续合伙经营。乙市中级法院制作调解书送达各方后结案。

问题:

【复合题】

甲企业为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为 13%。该企业生产主要耗用一种原材料,该材料按计划成本进行日常核算,计划单位成本为每千克 20 元,2024 年 6 月初,该企业 “银行存款” 科目余额为 300000 元,“原材料” 和 “材料成本差异” 科目的借方余额分别为 30000 元和 6152 元,6 月份发生如下经济业务:

(1) 5 日,从乙公司购入材料 5000 千克,增值税专用发票上注明的价格为 90000 元,增值税税额为 11700 元,全部款项已用银行存款支付,材料尚未到达。

(2) 8 日,从乙公司购入的材料到达,验收入库时发现短缺 50 千克,经查明,短缺为运输途中合理损耗,按实际数量入库。

(3) 10 日,从丙公司购入材料 3000 千克,增值税专用发票上注明的金额为 57000 元,增值税税额为 7410 元,材料已验收入库并且全部款项以银行存款支付。

(4) 15 日,从丁公司购入材料 4000 千克,增值税专用发票上注明的价格为 88000 元,增值税税额为 11440 元,材料已验收入库,款项尚未支付。

(5) 6 月份,甲企业领用材料的计划成本总计为 84000 元。

要求:根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列小题。本题中的金额单位用元表示。

【案例分析题】

2018年8月25日,A公司给B公司发去电子邮件:求购1000个V型芯片,单价为1000元。8月30日,A公司与C公司签订买卖合同,约定A公司向C公司提供1000个V型芯片,价款120万元,交货日期为9月30日。合同签订后,C公司依约向A公司交付定金10万元。

2018年9月5日,B公司给A公司发来600个芯片,同时说明只能供应600个,A公司收货并支付了600个芯片的货款。后A公司要求B公司交付剩余的400个芯片,B公司以无此义务为由拒绝。

2018年9月20日,A公司将600个芯片交付给C公司,表示剩余400个芯片无货可供,愿意为此承担违约责任,并请C公司自行寻找货源,但C公司仍坚持要求A公司供货。C公司苦等几个月无望,不得已从市场购进400个芯片,此时芯片价格上涨,C公司比合同价款多支出15万元。

请根据上述材料,回答下列问题并说明理由:

【材料分析题】

结合材料回答问题:

材料1

2017年11月17日,在全国精神文明建设表彰大会上,习近平总书记请老人坐在自己身边的暖心举动,感动了全国人民,同时也让大家记住了这位93岁高龄的中国核潜艇之父--黄旭华。

1937年,日本开始了全面侵华,黄旭华随同学在向内地转移途中,看到无数城市在日军的轰炸下化为了废墟。年少的黄旭华默默思考:国家太弱就会任人欺凌、宰割!我要学习航空、造船,将来制造飞机捍卫我们的蓝天,制造军舰抵御外国的侵略。凭着这个信念,他考入大学学习舰船技术,把自己的专业志向与国家需要紧紧结合在一起。

从20世纪50年代起,黄旭华隐姓埋名30多年,自力更生、艰苦奋斗、孜孜不倦地战斗在核潜艇研制一线。1970年,我国第一艘鱼雷攻击型核潜艇终于顺利下水试航,中国也由此成为世界上第五个拥有核动力潜艇的国家。如今,已是90多岁高龄的黄旭华仍然每天准时出现在研究所,在他身上好像蕴藏着无穷的力量,永远不知疲倦。而这一力量正是源自他年轻时确立的正确的理想信念,他说:"研制核潜艇是我的梦想,一辈子从事自己热爱的事业,我很幸福。"

黄旭华为我国第一代核潜艇从无到有、第二代核潜艇的跨越发展和第三代核潜艇的探索赶超作出了卓越贡献,被誉为"中国核潜艇之父"。

--摘编自《人民日报》(2017年7月30日)、《光明日报》(2017年11月26日)

材料2

2017年5月24日,习近平总书记在对黄大年同志先进事迹作出重要指示时强调,黄大年同志秉持科技报国理想,把为祖国富强、民族振兴、人民幸福贡献力量作为毕生追求,为我国教育科研事业作出了突出贡献,他的先进事迹感人肺腑。我们要以黄大年同志为榜样,从自己做起,从本职岗位做起,为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献智慧和力量。

黄大年是我国著名的地球物理学家、国家"千人计划"专家,2017年1月8日因病去世,年仅58岁。黄大年青年时期就立下"振兴中华,乃我辈之责"的宏大志向。他17岁考到地质队工作,成为一名物探操作员;1977年考入大学,从此与地球物理结下一生的缘分;1992年被选送至国外大学攻读博士学位,临行前,他说,"等着我,我一定会把国外的技术带回来""我是国家培养出来的,我的归宿在中国"。2009年,黄大年放弃国外优越的生活科研条件,回到了阔别多年的母校。回国7年多,他作为国家多个技术攻关项目的首席专家,带领科技团队只争朝夕,顽强拼搏,取得了一系列重大科技成果,填补了多项国内技术空白,部分成果达到国际领先水平。他秉持"祖国的需要就是最高需要"的人生信条,为实现科技强国梦殚精渴虑,直到生命最后一刻。他常说:"中国要由大国变成强国,需要有一批'科研疯子',这其中能有我,余愿足矣!"

黄大年的一生从"物探操作员"到"地球物理学家",变的是称呼,不变的是他对理想信念的不懈追求。

--摘编自《人民日报》(2017年7月13日)、《光明日报》(2017年7月24日)

【材料分析题】

结合材料回答问题:

2018年9月30日,在我国第五个烈士纪念日到来之时,党和国家领导人同各界代表向天安门广场人民英雄纪念碑敬献花篮,表达着13亿多人民对英烈的深切缅怀和崇高敬意。

人民英雄纪念碑基座上镶嵌的8幅革命历史浮雕,镌刻了从虎门销烟到解放战争时期为争取民族独立和人民幸福而牺牲的人民英雄。这一纪念中国革命胜利的全景图,凝聚了无数先烈的铁骨精魂,更象征着中国人民不忘历史、砥砺奋进的民族精神。

欲知大道,必先为史。习近平总书记指出:"历史是一面镜子。以史为鉴,才能避免重蹈覆辙。对历史,我们要心怀敬畏、心怀良知。历史无法改变,但未来可以塑造。"

"天地英雄气,千秋尚凛然。"一个有希望的民族不能没有英雄,一个有前途的国家不能没有先锋。英雄烈士的事迹和精神是中华民族共同的历史记忆和宝贵的精神财富。

一段时间以来,历史虚无主义思潮沉渣泛起。社会上质疑英雄烈士、歪曲历史的现象和行为不时出现,造成了极其恶劣的社会影响,引起了社会舆论的高度关注。

在社会各界不断的呼声中,2018年4月27日,十三届全国人大常委会第二次会议全票表决通过了《中华人民共和国英雄烈士保护法》,英雄烈士的姓名、肖像、名誉、荣誉受法律保护,禁止歪曲、丑化、亵渎、否定英雄烈士的事迹和精神,宣杨、美化侵略战争和侵略行为将被依法惩处直至追究刑责。

《英雄烈士保护法》生效一个月后,最高人民法院、最高人民检察院相继下发通知要求依法惩处侵害英雄烈士权益、形象等违法行为;文化和旅游部部署查处抹黑英雄烈士等违法违规经营行为;各主要互联网文化单位纷纷采取措施清理违规信息、视频和账号;多地检察机关针对侵害英雄烈士名誉等问题依法启动诉讼程序。

"昨天你用生命捍卫我们,今天我们用法律保护你。"网友真挚的话语道出了人们对英雄烈士的敬意和爱戴。

从设立烈士纪念日"立大德于社会",到缅怀英雄烈士仪式"杨大义于国家",再到制定《英雄烈士保护法》"布大信于天下",一系列致敬英烈、崇尚英雄的国家行动,筑起了民族复兴征程的闪亮灯塔。

--摘编自《光明日报》(2018年4月6日)、《人民日报》(2018年6月13日、10月1日等)

【教学设计题】

数学

请认真阅读下列材料,并按要求作答。

请根据上述材料完成下列任务:

【复合题】

某机关有一职位专业性要求较高,需要聘任相关人员,经过选聘,该机关与甲某签订了为期10年的聘任合同。在工作期间,甲某未经请假外出10天未归,其所在机关据此解聘甲某,甲某不服,决定申诉。

问题:

【复合题】

材料一:古希腊思想家认为自然法是法律(人定法)的基础,自然法要求"和自然相一致的生活",人定法必须符合这种自然理性要求。中世纪神学家阿奎那把基督教信仰与理性结合在一起,认为法(人定法)是管理社会的人为了公共幸福而制定、颁布的理性规则。近代自然法学派认为,法的基础不是大自然,也不是神的意志,而是人类理性,自然法就是人类理性,是立法者以及一切人的永恒规范;该学派还认为,人生来就有不可剥夺的权利,这种权利源于自然法,不允许政府以及任何人侵犯。

材料二:孟德斯鸠说:"从最广泛的意义来说,法是由事物的性质产生出来的必然关系。在这个意义上,一切存在物都有它们的法。上帝有他的法;物质世界有它的法;高于人类的'智灵们'有他们的法:兽类有它们的法;人类有他们的法。"

材料三:奥地利著名法社会学家埃利希认为,"法律史上已经证明,最初,立法和司法都是在国家范围以外的。司法并不来自国家,而是根源于国家存在以前"。事实上,埃利希所研究的法律,主要是指"活法"。在他看来,法律是社会秩序或人类团体的内在秩序,因而不能把国家制定法看成是法律的主要部分,有些法律虽然不曾被制定为法律条文,但仍然是支配社会生活的法律。

材料四:分析法学派的代表人物之一奥斯丁认为,法律就是主权者的命令,每一实在法是由一个主权者个人或集体,对独立政治社会的一个成员或若干成员,直接地或间接地设立的。这是一种严格意义上的法,是一般法理学的研究对象。

材料五:马克思在评论资产阶级法律时指出,"你们的观念本身是资产阶级的生产关系和所有制关系的产物,正像你们的法不过是被奉为法律的你们这个阶级的意志一样,而这种意志的内容是由你们这个阶级的物质生活条件来决定的"。

问题:

【材料分析题】

结合材料回答问题:

材料1

任何过程如果有多数矛盾存在的话,其中必定有一种是主要的,起着领导的、决定的作用,其他则处于次要和服从地位。因此,研究任何过程,如果是存在着两个以上矛盾的复杂过程的话,就要全力找出它的主要矛盾。捉住了这个主要矛盾,一切问题就迎刃而解了。

......矛盾着的两方面中,必有一方面是主要的,另一方面是次要的。其主要的方面,即矛盾起主导作用的方面,事物的性质,主要是由取得支配地位的矛盾的主要方面所规定的。

......对于矛盾的各种不平衡情况的研究,对于主要的矛盾和非主要的矛盾、主要矛盾方面和非主要矛盾方面的研究,成为革命政党正确的决定其政治上和军事上的战略战术方针的重要方法之一,是一切共产党人都应该注意的。

--摘自《毛泽东选集》第一卷

材料2

中国特色社会主义进入新时代,我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。我国稳定解决了十几亿人的温饱问题,总体上实现了小康,不久将全面建成小康社会。人民美好生活需要日益广泛,不仅对物质文化生活提出了更高要求,而且在民主、法治、公平、正义、安全、环境等方面的要求日益增长。同时,我国社会生产力水平总体上显著提高,社会生产能力在很多方面进入世界前列,更加突出的问题是发展不平衡不充分,这已经成为满足人民日益增长的美好生活需要的主要制约因素。

必须认识到,我国社会主要矛盾的变化是关系全局的历史性变化,对党和国家工作提出了许多新要求。我们要在继续推动发展的基础上,着力解决好发展不平衡不充分的问题,大力提升发展质量和效益,更好满足人民在经济、政治、文化、社会、生态等方面日益增长的需要,更好推动人的全面发展,社会全面进步。

.....发展是解决我国一切问题的基础和关键,发展必须是科学发展,必须坚定不贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念。

--摘自习近平《决胜全面建成小康社会夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利-在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告》