某公司承建市政旧路改造工程，全长1.6km，道路位于老城区，施工处于露天作业，受自然条件影响大，各专业管线纵横交错，专业之间及社会之间配合工作多、干扰多，导致施工变化多。道路整体破损严重，改造时需要对路基进行处理，路基处理为半填半挖。地下管线较多需要进行保护。
新建道路结构为：900mm厚土路基，360mm厚水泥稳定粒料基层，面层设计为降噪排水路面，上面（磨耗层）层采用40mm厚OGFC沥青混合料，下面层采用50mm厚密级配沥青混合料。
项目部进场施工前编制了施工方案，并按规定要求进行了审核审批。施工过程中发生如下事件：
事件一：项目部开工前按要求设置了围挡，施工现场的进口处有整齐明显的“五牌一图”，同时还要签署文明施工承诺书，制作文明施工承诺牌，内容包括：泥浆不外流、渣土乱抛、爆破不扰民等。
事件二：为确保路基的施工质量，在填方施工时，项目部采取了当原地面横坡陡于1：5时，修成台阶形式的施工方案，在挖方施工时，探明挖方段存在缆线及综合管道，项目部也采取了相应的施工保护措施。
事件三：为保证道路结构的整体性，施工时项目部采取了相应的技术手段，在施工密级配沥青混合料前进行了清理再施工A，在施工OGFC沥青混合料前进行了清理再施工B。
事件四：本工程按期交付且竣工验收合格，施工单位在自工程竣工验收合格之日起15d内，提交竣工验收报告，并向工程所在地县级以上城建档案馆备案。

【背景资料】

某坝后式水电站安装两台立式水轮发电机组， 甲公司承包主厂房土建施工和机电安装工程，主机设备由发包方供货。合同约定：
（1） 应在两台机墩混凝土均浇筑至发电机层且主厂房施工完成后， 方可开始水轮发电机组的正式安装工作；
（2） 1 号机为计划首台发电机组；
（3） 首台机组安装如工期提前，承包人可获得奖励，标准为 10000元/天； 工期延误， 承包人承担逾期违约金，标准为 10000 元/天。
单台尾水管安装综合机械使用费合计 100 元/小时， 单台座环蜗壳安装综合机械使用费合计 175 元/小时。 机械闲置费用补偿标准按使用费的 50%计。 施工计划按每月 30 天、每天 8 小时计，承包人开工前编制首台机组安装施工进度计划， 并报监理人批准。 首台机组安装施工进度计划见图 1-1（单位：天）。

图 1-1 首台机组安装施工进度计划

事件一：座环蜗壳Ⅰ 到货时间延期导致座环蜗壳Ⅰ 安装工作开始时间延迟了 10天，尾水管Ⅱ 到货时间延期导致尾水管Ⅱ 安装工作开始时间延迟了 20 天。 承包人为此提出顺延工期和补偿机械闲置费要求。
事件二：座环蜗壳Ⅰ 安装和座环基础混凝土Ⅱ 浇筑完成后， 因不可抗力事件导致后续工作均推迟一个月开始，发包人要求承包人加大资源投入，对后续施工进度计划进行优化调整， 确保首台机组安装按原计划工期完成， 承包人编制并报监理人批准的首台发电机组安装后续施工进度计划见图 1-2（单位：天）。 并约定， 相应补偿措施费用 90 万元，其中包含了确保首台机组安装按原计划工期完成所需的赶工费用及工期奖励。

图 1-2 首台机组安装后续施工进度计划
事件三： 监理工程师发现机墩混凝土Ⅱ 浇筑存在质量问题，要求承包人返工处理，延长工作时间 10 天，返工费用 32600 元。为此， 承包人提出顺延工期和补偿费用的要求。
事件四：主厂房施工实际工作时间为 155 天， 1 号机组安装调试实际时间为 232天，其他工作按计划完成。

某日深夜，甲与乙共同前往丙的住处实施盗窃行为。根据分工，乙在丙家楼下望风，甲入室窃取财物。甲进入丙家后，见丙的妻子在床上熟睡，便对其实施了强奸。对本案应如何处理？（   ）

陶行知先生说的“接知如接枝”，说明的是因材施教的原则。()

2021年1月1日，某股份有限公司所有者权益各项目金额分别为：股本10 000万元（每股面值为1元），资本公积（股本溢价）50 000万元，盈余公积3 000万元，未分配利润1 000万元（贷方余额）。2021年该公司发生的相关业务资料如下；
（1）4月25日，经股东大会批准，用盈余公积向普通股股东转增股本400万元，宣告分配现金股利200万元。5月24日，支付全部现金股利。
（2）5月18日，经股东大会批准，以现金回购方式回购本公司股票1 000万股并注销，每股回购价3元。
（3）12月31日，全年实现净利润2 000万元，按净利润的10%提取法定盈余公积，并结转至未分配利润。
要求：根据上述资料，不考虑其他因素，分析回答下列小题。（答案中的金额单位用万元表示）
5.根据期初资料、资料（1）至（3），2021年末该公司所有者权益总额是（    ）万元。

某保障性住房工程，地下1层，地上均为12层，建筑面积5万m²,结构形式为钢筋混凝土剪力墙结构。

项目经理部根据施工总平面图对施工现场进行了布置，将存放危险品的仓库单独布置在距离在建工程12m处，并在仓库大门上设置了安全警示牌。

模板工程施工前，监理工程师对模板设计是否安全合理，图纸及设计中的各项安全措施是否齐全等设计资料进行了审查验证。

施工过程中，监理工程师在安全检查时发现以下问题：脚手架搭设达到设计高度后，立即投入使用；配电架空线架设在脚手架上；桶装油漆放置在距离厨房20m处。根据《建筑施工安全检查标准》JGJ59的要求，该项目建筑施工安全检查评分汇总表如表1-1所示，且分项检查评分表无零分。

工程竣工前，建设单位组织了单位工程绿色施工评价，施工单位和监理单位参加，评价结果由建设、监理和施工单位三方签认。

【背景资料】
某公司承建的公路桥梁工程中，桥跨布置为（65+120+65）m 的 T 型刚构，桥梁引道与现有道路呈T型平面交叉，原路堤边坡坡率1:2，采用植草防护；引道位于种植滩地，线位上现存池塘一处（长15m，宽12m，深1.5m）；引道两侧边坡采用挡土墙支护；桥台采用重力式桥台，基础为直径 120cm 混凝土钻孔灌注桩。引道纵断面、挡土 墙横截面如图所示。

项目部在桥梁施工中发生如下事件：
事件一：桩基泥浆池设置于台后引道滩地上，公司现有如下桩基施工机械可供选用：冲击钻，长螺旋钻机，静力压桩机、液压旋挖钻机。
事件二：桥梁为 T 型钢构，采用挂篮悬臂浇筑，设计文件要求悬臂浇筑须对称平衡。
现摘录 5 条技术要点如下：
要点 1：施工单位在另一同类桥梁（最大梁段重量与截面尺寸与本桥均相同）施工中已设计制作了满足使用要求的挂篮，经技术人员验算校核，该挂篮满足本桥施工 所要求的强度和刚度性能，且行走方便，便于安装拆卸，按程序检查验收合格后用于本桥施工。
要点 2：悬臂浇筑施工过程控制宜遵循双控原则。
要点 3：挂篮前移时，宜在其后方设置控制其滑动的装置或在滑道上设置止动装置。
要点 4：对纵向预应力钢束的张拉，宜通过必要的试验确定其张拉程序和各项参数，张拉持荷时 间宜增加1倍。
要点 5：横向预应力采用一端张拉时，其张拉端宜在梁一侧布置。竖向预应力宜采取反复张拉的 方式进行，反复张拉的次数应以钢束的伸长值是否达到要求且是否可靠锚固而定。

A公司承接某油田设备安装工程，其中压缩厂房的工程内容包括：往复式天然气压缩机组安装、工艺管道及20/5t桥式起重机安装。压缩机组大件重量见表2。A公司进场后建了项目部，并按要求配备了专职安全生产管理人员，完成了施工组织设计及各施工方案的编制，并对项目中涉及到的特种设备进行了识别。按《大件设备运输方案》，在厂房封闭前，用300t、75t汽车吊将桥式起重机大梁、压缩机主机和电机等大件设备采用"空投”方式预存在起重机轨道及设备基础上，待厂房封闭后再进行安装。

桥式起重机到货后，项目部及时进行吊装就位。项目部就压缩机进场及厂房封闭与建设单位进行沟通时被告知：由于压缩机制造的原因，设备进场时间推后3个月；1个月内完成厂房封闭，要求A公司对原《大件设备运输方案》进行修订。方案修订为利用倒链、拖排、滚杠配合完成设备的水平运输，再用自制吊装门架配合卷扬机、滑轮组进行设备的垂直运输。桥式起重机在安装前已进行了施工告知，设备安装完成、自检及试运行合格后，经建设单位和监理验收合格，安装及验收资料完整。施工人员在使用桥式起重机进行压缩机辅机设备吊装就位时，被市场监督管理部门特种设备安全监察人员责令停止使用，经整改后完成了压缩机辅机设备吊装就位工作。在压缩机负荷试运行中，压缩机的振动和温升超标，经拆检发现：3只一级排气阀损坏；中体与气缸的3条连接螺栓断裂。相关方启动质量事故处理程序，立即报告并对事故现场进行保护。事故发生后，经分析，因进气中富含的凝析油和水蒸气在压缩过程中析出造成液击所致。建设单位随后指令施工单位在压缩机进气管路上加装凝析油捕集器和丙烷制冷干燥装置，问题得到解决。A公司项目经理安排合同管理人员准备后续索赔工作。

法定代理人代理无民事行为能力当事人的离婚案件，与对方达成协议要求发给判决书的，法院应如何处理？（      ）

某施工单位承包了一项通信局站的电源系统安装工程，施工单位编制了施工组织设计，其中资源配备计划包括机具及仪表使用计划、材料需求计划；电源系统的接地系统有交流接地系统、工作接地系统、保护接地系统、防雷接地系统；
工程完工后，施工范围编制了竣工资料，包括竣工图竣工测试记录、竣工文件，竣工文件包括工程说明、已安装设备明细表、隐蔽工程、随工验收签证、开工报告、完工报告、备考表；项目技术负责人检查时认为内容不全，补充完毕后，工程顺利验收。

期货经营机构向普通投资者销售或者提供高风险等级的产品或服务时，应当履行的适当性义务有 ( )。