某机电安装公司经过邀请招标总包一大型炼油厂的机电设备安装工程和钢结构制作安装工程,其中机修车间、工业给水排水工程、空压机站等工程不包括在工程范围,合同工期为18个月,总价一次包死。合同签订后,在业主的同意下,将部分非主体安装工程分包给三个具有相应资质的分包队伍A、B、C。合同除工程范围、总价格与总合同不同外,其他条款与总合同基本相同。在合同执行过程中发生了下列情况:
(1)安装公司自己在露天进行钢结构制作,并采用CO2气体保护焊焊接,遭到监理工程师的制止。制作完成后,发现钢结构吨位多出100t。遂向业主申请签证追加,遭到业主拒绝。
(2)A分包商在一车间施工时,把与设备连接的压缩空气管道与给水排水管道一起施工至车间外墙,安装公司施工管理人员由于刚到工地情况不明,在多余施工的管道工程量追加单上予以签字确认。
(3)在离投产还有两个月的时候,安装公司总部组织生产大检查,发现B分包商因自身施工力量不足和安装公司协调不力使工期拖延7天。而C分包商却因质量把关不严,出现三处质量不合格现象。
(4)B分包商增加人力和机具终于按期完工,并以此向安装公司提出赶工费的要求,遭安装公司拒绝。C分包商的两处质量问题得到及时处理,一处因已无法达到质量要求,经安装公司和业主同意,作让步处理。
案例五(桥梁综合题目)
背景资料:某立交桥工程,该桥为平行分离式立交桥,1#、2#桥台与3#、4#桥台完全相同,如下图(图中除高程为m以外,其余单位均为mm),1#、2#桥台支座中心线里程桩号K1+160m,3#、4#桥台支座中心线里程桩号为K2+760m,本桥梁跨越一条交通繁忙的铁路、一条城市主要环路和一条有中小船只频繁通航的河流。全桥共60跨。
其中跨越铁路路段采用穿巷架桥机法施工;跨越城市环路路段40m采用预制钢梁,因梁体过重,为保证安全,项目部决定现场搭设满堂支架法施工(断路24h),支架单点集中荷载10KN;跨越河道段岸边为34#、39#墩,河中35#~38#墩,下部结构采用筑岛施工桩基、承台、桥墩,上部结构采用悬臂浇筑法施工;本桥梁除跨越位置以外均采用预制梁现场吊装施工,采用简支变连续法施工。
桩基采用钻孔灌注桩与沉入桩相结合的形式,其中有8个承台下面桩基采用沉入桩方式,根据现场土质情况,设计要求采用振动沉桩方式,每承台下为32根桩。钻孔灌注桩为泥浆护壁成孔,钻孔机械为旋挖钻。承台尺寸为8×4×2.5,部分承台埋深超过3m。
本工程防撞墩为现场浇筑形式,在施工前制定的施工流程是:测量放线→现场清理→钢筋加工→模板制作→模板安装→浇筑混疑土。
工程开工前,项目部根据本工程编制了安全专项施工方案,并且进行了专家论证。并针对本工程实际特点,办理了夜间施工的手续。
在施工过程中,项目部工人在施工期间休息时,去河道中游泳被淹死。经调查,本工程施工前确定的风险源(易发生职业伤害事故)有缺项。



问题:
【背景资料】某施工单位承接了一级公路某标段施工任务,标段内有五座多跨简支梁桥。桥梁上部结构采用20m预应力空心板,五座桥梁共计35跨,每跨空心板数量均为20片。施工单位在路基上设置了如图所示的预制场,所有空心板集中预制。

为节省费用,编制的施工组织设计中要求张拉端钢绞线用连接器连接并重复使用。施工中还有如下事件发生:事件1:施工单位定制了8套模板(外模8套,充气式胶囊内模8套)循环重复使用,设定每片空心板预制周期为7天,整个预制施工采取平行流水作业。前20片空心板预制施工横道图如图2

事件2:施工单位制定的空心板预应力施工操作要点如下:(1)预应力张拉采用两套千斤顶、油泵施工,张拉前只需分别对千斤顶、油泵进行检查,即可用于预应力张拉。(2)预应力张拉采用双接,以张拉力控制为主,以钢绞线的计算伸长量进行校核。(3)混凝土浇筑完成后,按要求及时拆除外模与内模胶囊,采用空心板同条件养护的试块进行强度评定。(4)混凝土试块达到设计强度的70%时,使用砂轮锯切断钢绞线放张。事件3:空心板预制中,发现有5片,空心板顶板厚度只有7cm(设计厚度为10cm)施工单位立即与组织技术人员召开现场会,排除了外模制作与安装、混凝土施工、台座变形等因素,查找事故原因后,及时解决了问题。
(背景资料)某公司中标一座城市跨线桥,上部结构为 25m+30m+25m 三跨预应力混凝土连续箱梁,采用支架现浇法施工,横断面布置如图 2 所示。

图2 支架搭设示意图
项目部编制的支架安全专项施工方案的内容有:为满足道路通行要求,30m 箱梁跨线中间部分采用贝雷梁—盘扣组合支架形式搭设门洞;其余部分均采用满堂式盘扣支架。支架安全专项施工方案分为门洞支架和满堂支架两部分内容,计算支架结构的强度并验算其稳定性。
施工过程中发生如下事件:
事件一:箱梁施工前,监理工程师组织召开了支架安全专项方案专家论证会,专家组成员由包括设计单位项目负责人在内的 4 名专家组成,专项方案论证结果为通过。
事件二:25m 箱梁施工完成后,项目部就支架、模板拆除向现场作业人员进行了安全技术交底,参照工地试验室得出的混凝土强度与养护时间关系表(表 2 所示)组织支架、模板拆除工作。
表 2 混凝土养护时间与强度关系对照表

事件三:
因当地政策原因,导致桥面铺装工程被迫停工一个月,建设单位与施工单位协商签订了补充合同,合同约定施工单位保证工期按时完成,因赶工发生的费用由建设单位承担。合同签订后,施工单位通过招标方式新进场一批桥面铺装工人,在原施工方案的基础上通过增加夜间施工来进行赶工作业。
关于法院审理附带民事诉讼案件,下列哪些选项是正确的?( )
犯罪分子非法处置被害人财产而使其遭受物质损失的,被害人可以提起附带民事诉讼
因财物被犯罪分子毁坏而遭受物质损失的,被害人可以提起附带民事诉讼
依法判决后,查明被告人确实没有财产可供执行的,应当裁定中止或者终结执行
被告人已经赔偿被害人物质损失的,法院可以作为量刑情节予以考虑
【背景资料】某安装公司承包一商场的建筑电气施工。工程内容有变电所、供电干线、室内配线和电气照明。主要设备有电力变压器、配电柜、插接式母线槽(供电干线)、照明电器(灯具、开关、插座和照明配电箱)。合同约定设备、材料均由安装公司采购。
安装公司项目部进场后,编制了建筑电气工程的施工方案、施工进度及劳动力计划。采购的变压器、配电柜及插接式母线槽在5月11日送达施工现场,经二次搬运到安装位置,施工人员依据施工方案制定的施工程序进行安装,项目部对施工项目动态控制,及时调整施工进度计划.使工程按合同要求完成。
在施工过程中,曾经发生了以下两个事件:
事件1:堆放在施工现场的插接式母线槽,因保管措施不当,母线槽受潮,安装前绝缘测试不合格,返回厂家干燥处理,耽误了工期,直到7月31日才完成供电干线的施工。项目部调整施工进度计划及施工人数,变电所及供电干线的送电验收调整到8月1日开始。
事件2:因商业广告需要,在商场某区域增加了40套广告灯箱(荧光灯40W×3),施工人员把40套灯箱接到就近的射灯照明N4回路上,在照明通电调试时,N4回路开关跳闸。施工人员又将额定电流为16A开关调换为32A开关,被监理检查发现,后经整改才通过验收。

某公司项目部承建一项市区新建道路主干道工程,全长1200m,其中一段为填方工程,该处地下水位较高,设计采取土方回填。道路结构层为200mm厚的石灰土底基层、300mm厚的水泥稳定砂基层、80mm密级配AC-20下面层以及60mmSMA-16上面层,道路横向排水坡度为1.5%。典型施工断面图如下图所示:
考虑到该区地下水位较高,设计采取了路基加固措施,并在填方路基的顶面设置了D层。施工单位为了提高基层和面层的粘结性,提高整体稳定性,在基层的顶面先后施工了C层和B层,并在上下面层之间设置了A层。
事件一:施工单位进场调查周边环境,建筑物较多,地下有现有管线和国防电缆等。施工单位据此编制了施工组织设计。施工组织设计中明确了分部工程有路基、基层、面层和附属构筑物。
事件二:针对石灰土的施工,监理单位要求不得路拌,应采取厂拌,并在压实和养护阶段采取切实有效措施提高压实度和养护后的强度。考虑到冬期来临,监理要求加快施工进度。
事件三:沥青面层施工进入冬期,政府部门指令采取可靠措施赶工,保证民生工程的顺利验收和投入使用。
2021年12月,甲公司的股票首发申请获通过。甲公司本次发行的联席保荐机构为乙证券公司、丙证券公司。随后甲公司启动新股申购,次年,甲公司登陆上海证券交易所主板,请根据上述信息回答以下问题。
住所在 A 市甲区的个体工商户黄某,为改善其在 A 市乙区商业大厦内承租的店铺的经营环境,向户籍在 A 市丙区的朋友周某借款 200 万元,约定借款期限 1 年。期限届满,因黄某经营不善,无力清偿周某的借款,周某向黄某催讨未果,决定向法院申请支付令。
根据案情回答下列问题:
法院向黄某发出支付令后,关于支付令的法律效力,下列选项正确的是?( )
法院向黄某发出支付令后,支付令即产生法律效力
法院向黄某发出支付令后,支付令即产生强制执行力
黄某在法定期间提出异议,支付令失去督促效力
黄某在法定期间提出异议,支付令则不发生法律效力
根据资料 (2), 下列各项中,关于甲公司纳税调整事项的表述正确的是 ( )。
本年纳税调整减少总额为 10 万元
发生的税收滞纳金 1 万元应调整增加应纳税所得额
实现的国债利息收入 2 万元应调整减少应纳税所得额
本年纳税调整增加总额为 3 万元