【不定项选择题】

某施工单位承建一高瓦斯矿井的巷道工程,巷道长度700m,采用综合机械化作业线掘进、可缩性钢支架支护;地质资料显示,在巷道长200m处将揭露一断层,巷道坡度达到12°。为保证锚杆的抗拔力,技术措施要求采取2根树脂药卷(快速和中速药卷各一)锚固锚杆;为保证巷道施工安全可靠地穿越断层,技术人员经设计单位同意后将该断层地段的支护形式变更为锚网喷与可缩性钢支架的联合支护,钢支架间距为0.8m。
巷道施工到断层区段时,质检人员在对巷道支护质量检查时发现:岩帮不平整,锚杆孔口处围岩多有片落;虽然锚杆托板尚能紧贴岩面,但是仍有不少的锚杆外露过长,达200~250mm;可缩性钢支架安设间距1.0m,且背板很少,个别支架因底部凹凸不平,下部垫有木块,支架间仅有少数安设了拉杆;斜巷段的支架迎山角为1°,可缩性钢支架支护后立即喷射混凝土覆盖。
监理工程师要求立即改正。几天后,监理工程师检查发现这些质量问题仍然存在,于是又正式下达了整改通知单,要求施工队改正不符合质量要求的问题。
时隔2天后,顶板发生冒落事故,造成正在该段补打锚杆的3名施工人员重伤。施工队为处理施工质量和冒顶事故耽误施工工期4天,为此,施工单位以“监理工程师通知单”的要求为理由,提出顺延工期4天。

手机使用
微信扫一扫
分享
微信内点击右上角“…”即可分享
反馈
收藏
举报
参考答案
参考解析
【不定项选择题】

某药厂以本厂过期药品作为主原料,更改生产日期和批号生产出售。甲市乙县药监局以该厂违反《药品管理法》第49条第1款关于违法生产药品规定,决定没收药品并处罚款20万元。药厂不服向县政府申请复议,县政府依《药品管理法》第49条第3款关于生产劣药行为的规定,决定维持原处罚决定。药厂起诉。关于本案的举证与审理裁判,下列说法正确的有(      )。

A.

法院应对被诉行政行为和药厂的行为是否合法一并审理和裁判

B.

药厂提供的证明被诉行政行为违法的证据不成立的,不能免除被告对被诉行政行为合法性的举证责任

C.

如在本案庭审过程中,药厂要求证人出庭作证的,法院不予准许

D.

法院对本案的裁判,应当以证据证明的案件事实为依据

【不定项选择题】

背景资料:某施工单位中标一汽车修理厂项目,包括1栋七层框架结构的办公楼、1栋钢结构的车辆维修车间及相关配套设施。
施工中发生了以下事件。事件一:维修车间吊车梁设计使用40mm厚Q235钢板,材料进场后专业监理工程师要求全数抽样复验。施工单位以设计无特殊要求为由拒绝了专业监理工程师的要求。
事件二:维修车间屋面梁设计为高强度螺栓摩擦连接。专业监理工程师在巡检时发现,施工人员正在用钢丝刷人工除锈法处理摩擦面,当螺栓不能自由穿入时,工人现场用气割扩孔, 扩孔后部分孔径达到设计螺栓直径的 1.35 倍。
事件三:维修车间主体结构完成后,总监理工程师组织了主体分部验收,质量为合格。事件四:办公楼外防护架采用扣件式钢管脚手架,搭设示意如图 1。
   

【不定项选择题】

(五)背景资料
施工单位承担了一矿井井底车场的施工任务。开工前,项目经理部编制了施工组织设计,内容包括施工方案、资源供应计划、施工进度计划网络图、质量保证措施、安全保证措施等。加强了施工现场的准备工作,特别加强了井底车场巷道多头快速掘进的各项工作统筹考虑,使得施工任务顺利进行。
井底车场平面布置示意图部分内容如图1所示,相应的施工进度计划网络图如图2所示,关键线路上的工作由同一个工作队完成,各工作的作业时间均不可压缩。


施工中发生如下事件:
事件1:工程进行60d,施工单位月度检查时重点检查了进度计划执行情况,发现:副井重车线1(工作A)和变电所通道(工作D)已完工;副井重车线2(工作L)已完成其工程量的60%;副井空车线(工作B)已完成其工程量的80%;中央变电所(工作E)由于设计变更,尚未开始作业,预计完成设计变更还需要10d。施工单位考虑到工作E的延误将导致后续工作中央泵房(工作J)和泵房通道(工作K)不能正常完成,工程不能按时交付,与各工作队协商并在监理工程师的指令下调整了进度计划,以满足工期要求。经施工单位计算,工作E的延误导致的窝工费和机械设备台班折旧费为30万元,按照调整后进度计划施工将增加投入8万元。
事件2:由于建设单位提供设计资料不及时,导致外水仓(工作H)延误10d,已提前运至现场的施工机械台班折旧费损失2万元,窝工费15万元。
事件3:今年年初,由于新冠肺炎疫情影响,施工人员隔离观察,导致机械设备台班折旧费为15万元,观察期间施工人员支出5万元,用于工程的消杀费用3万元,工期影响了14天。
针对事件1~事件3,施工单位向建设单位提出了索赔。

【不定项选择题】

下列哪些属于国际商事法庭 (院)?(    )

A.

 英格兰及威尔士商事与财产法院

B.

 迪拜国际金融中心法院

C.

 卡塔尔国际法院和争端解决中心

D.

 布鲁塞尔国际商事法庭

【不定项选择题】

【背景资料】某施工单位承包一斜井井筒工程,该井筒全长3000m,倾角22°,设计断面为半圆拱形,正常段为锚杆金属网喷射混凝土支护,锚杆抗拔力100kN;破碎带采用C40现浇混凝土支护。斜井井筒穿过围岩主要为砂岩,整体稳定性较好;距离井520.0m处有一含水断层破碎带,长度约9.0m。施工单位编制的施工组织设计确定该斜井井筒由上向下采用钻眼爆破法施工,计划工期18个月。
施工过程中发生以下事件:
事件1:施工单位第3个月共完成59m井筒的掘进支护工作,安装锚杆590根。质量验收时,抽查检验了2组锚杆共计6根,抗拔力实测值分别为92kN、116kN、115kN、102kN、98kN、110kN。
事件2:斜井下山施工过程中,由于巷道沿途顶板淋水和底板出水较多,水流向工作面积聚,而工作面空间有限,无法布置大型排水设备。淤泥积水影响了正常施工。后采取措施,保证了工作面干燥施工。
事件3:完工时,实测井筒总漏水量90m³/h,监理工程师要求施工单位整改。同时发现巷道底部欠挖。

【不定项选择题】

【背景资料】某立井井筒设计净直径7.5m,深度860m,普通法施工。井筒检查孔资料表明,井深346〜351m存在断层破碎带,破碎带附近岩石均有不同程度的受挤压现象;井筒450〜465m有一含水层,预计涌水量为30m³/h。
某施工单位承建该井筒项目,成立了项目部,项目部成立的行政公文通报给了建设单位,任命建造师张某为项目经理。
编制了施工组织设计,部分内容如下:
(1)井筒施工方案:基岩段施工采用短段掘砌作业,深孔光面爆破,掏槽眼深度4.2m,其他炮眼深度4.0m,周边眼间距490mm,崩落眼间距780mm,FJD-6伞钻打眼,整体金属伸缩式模板砌筑井壁,模板高度5米。
(2)井筒过断层破碎带施工时,采取调整爆破参数、砌壁段高和支护方式等相关技术措施,有利于安全通过。
(3)探水注浆方案:井筒施工至420m时开始进行探水注浆工作,注浆至垂深480m,采取一段式注浆、从下往上的注浆方案被监理工程师叫停。
主井井筒竣工验收时,总漏水量7.6m³/h,其中在井深620m处有两个集中漏水点,漏水量分别为0.7m³/h、0.8m³/h。验收时还发现有一处井筒净半径小60mm。其余各项检查项目全部合格。

【不定项选择题】

【背景资料】

A公司承建一快速路道路工程,道路中央隔离带宽3.0m,采用A路缘石,路缘石外露150mm,要求在通车前栽植树木,主路边采用B路缘石,与C平齐,下图为道路工程K1+280断面图,C与主路同坡。道路沿前进方向设计为上坡,纵坡为2%。

 

图1 道路K1+280断面图

两侧排水沟为钢筋混凝土预制U型槽,U型槽壁厚100mm,内部净高800mm,现场安装。护坡采用六角护坡砖砌筑。

施工单位编制方案中U型槽施工的工序有:①垫层施工,②U型槽勾缝,③测量放样,④中线及高程坡度调整,⑤回填,⑥沟槽开挖及地基处理,⑦铺筑结合层,⑧U型槽安装。施工单位排出了施工顺序:③测量放样→D→①垫层施工→E→F→④中线、高程及坡度调整→G→⑤回填。

面层结构为40mmSMA-13细粒式沥青混凝土上面层,60mmAC-20中粒式沥青混凝土中面层,80mmAC-25粗粒式沥青混凝土下面层。

项目部编制的面层施工机械计划表包括摊铺机等,施工方案中:摊铺机前等候运料车4辆以上,直线段由中间向两边,曲线段由外侧向内侧的方式进行碾压;沥青混合料摊铺时应对温度随时检查;用轮胎压路机初压。


【不定项选择题】

【背景资料】某施工单位中标承建过街地下通道工程,周边地下管线较复杂,设计采用明挖顺作法施工。通道基坑总长80m,宽12m,开挖深度8.5m。基坑围护结构采用SMW工法桩,基坑沿深度方向设有2道支撑,其中第一道支撑为钢筋混凝土支撑,第二道支撑为Φ600×16mm钢管支撑(见下图)。基坑场地地层自上而下依次为:2.0m厚素填土、6m厚黏质粉土、8m厚砂质粉土。地下水位埋深约1.5m。在基坑内布置了5口管井降水。



第二道支撑节点平面示意图

项目部选用坑内小挖机与坑外长臂挖机相结合的土方开挖方案。在挖土过程中发现围护结构有两处出现渗漏现象,渗漏水为清水,项目部立即采取堵漏措施予以处理,堵漏处理造成直接经济损失20万元,工期拖延10d,项目部为此向业主提出索赔。

【不定项选择题】

关于丙公司行使票据追索权的下列表述中,不符合法律规定的是(    )。

A.

 丙公司不享有票据追索权

B.

 丙公司可以同时对甲公司和乙公司行使票据追索权

C.

 丙公司应按照先乙公司后甲公司的顺序行使追索权

D.

 丙公司只能对乙公司或甲公司其中之一行使追索权

【不定项选择题】

【背景资料】某施工单位承包山东省某基建金矿的一混合井和一回风竖井及提升、运输、通风、排水等系统安装工作。
该金矿-450米中段以下采用盲竖井+盲回风井开拓。井下0米~-650米标高内每50米为一个中段,共14个中段,其中0米中段为回风中段。-450米中段及以上矿体回采,设计采用上向水平分层充填采矿法和房柱采矿嗣后充填两种采矿方法。
回风井基建工程在一、二、三中段已分别掘进巷道10米,在四中段掘进20米,五中段掘进至450米处遇到断层塌方,正在进行支护作业,尚有949.2米与混合井五中段贯通;六中段掘进550米,尚有1007.4米与混合井六中段贯通。巷道掘进采用钻爆法施工。
井底炸药库尚未建立。施工单位违规将炸药、导爆管雷管混存在回风井一中段同一区域内,并堆放大量纸箱等可燃易燃物。
2021年1月6日,两名爆破员在办理了有关手续后,领取了45kg炸药和230发雷管,分别装入两只木箱。爆破员找来一个手推车,并在车板上铺了一层草垫,然后将两只装有雷管和炸药的箱子轻轻搬上车,固定好,推到副井口。此时正好有3个工人要下井,于是两人分别搬了一只箱子登上罐笼将炸药、雷管送至回风井一中段火工品存放处。
1月9日,施工单位在回风井六中段安装临时泵站水泵和启动柜。在向回风井六中段下放启动柜时,发现启动柜无法放入罐笼,项目经理安排机修工唐某和王某直接用气焊切割掉罐笼两侧手动阻车器,气割作业产生的高温熔渣块掉入回风井,碰撞井筒设施,弹到一中段马头门内乱堆乱放的炸药包装纸箱上,引起纸箱等可燃物燃烧,导致混存乱放在硐室内的导爆管雷管、导爆索和炸药爆炸,造成11人死亡。