【不定项选择题】

非民事权利主体或非民事法律关系主体成为适格的当事人,包括下列哪些人?(     )

A.

 公益诉讼中的原告

B.

 遗产管理人

C.

 遗嘱执行人

D.

 原告死亡后,其遗产继承人

应得客app下载
手机使用
微信扫一扫
二维码扫一扫
分享
微信内点击右上角“…”即可分享
反馈
收藏
举报
参考答案
参考解析
【不定项选择题】

【背景材料】
某新建住宅群体工程,包含 10栋装配式高层住宅5栋现浇框架小高层公寓,1栋社区活动中心及地下车库,总建筑面积31.5万m³,开发商通过邀请招标确定甲公司为总承包施工单位。内部评审中项目经理提出C、G、J工作由于特殊工艺共同租赁一台施工机具,在工作B、E按计划完成的前提下,考虑该机具租赁费用较高,尽量连续施工,要求对进度计划进行调整。经调整,最终形成既满足工期要求又经济可行的进度计划。社区活动中心调整后的部分方案计划如图2。

本工程完成全部结构施工内容后,在主体结构验收前,项目部制定了结构实体检验专项方案委托具有相应资质的检测单位在监理单位见证下对涉及混凝土结构安全的有代表性的部位进行钢筋保护层厚度等检测,检测项目全部合格。

【不定项选择题】

【背景资料】某施工单位承建了某一级公路工程,起讫桩号K6+000~K16+000,其中K12+420~K12+540为一座钻孔灌注桩箱型梁桥。路线施工总平面布置示意图如图5-1所示,拟建公路旁边修建了生产区、承包人驻地及汽车临时便道等,K7+000~K15+000段的汽车临时便道共9.3km,K6+000~K7+000及K15+000~K16+000段的汽车临时便道紧靠拟建公路并与拟建公路平行。桥梁东西两端路基土方可调配,桩号K14+300附近有一免费弃土坑。

在K7+000~K15+000挖填土石方调配完毕后,针对K6+000~K7+000(填方路段)和K15+000~K16+000(挖方路段),有如下两种路基土方调配方案:

方案一:K15+000~K16+000挖土方作为远运利用方调配至K6+000~K7+000填筑;

方案二:K6+000~K7+000填筑土方从桩号K6+500附近新设借土场借土填筑。

针对以上两种方案,各分项综合单价见表5。


注:当汽车运输超过第1km,其运距尾数不足0.5km的半数时不计,等于或超过0.5km的半数时按增运0.5km计算。

大桥钻孔灌注桩共20根,桩长均相同,某桥墩桩基立面示意图如图5-2所示,护筒高于原地面0.3m。现场一台钻机连续24小时不间断钻孔,每根桩钻孔完成后立即清孔、安放钢筋笼并灌注混凝土,钻孔速度为2m/h,清孔、安放钢筋笼、灌注混凝土及其它辅助工作综合施工速度为3m/h。为保证灌注桩质量,每根灌注桩比设计桩长多浇筑1m,并凿除桩头。

                            图5-2  某桥墩桩基立面示意图

该工程合同总价:6.982亿元,工期:3年,施工合同中约定,人工单价100元/工日,人工窝工补偿费80元/工日,除税金外企业管理费、利润等综合费率为20%(以直接工程费为计算基数)。施工过程中发生如下事件:

事件一:施工单位根据《公路水运工程安全生产监督管理办法》进行了如下安排:

(1)第一年计划完成施工产值2.1亿元,为保证安全生产,设置了安全生产管理机构,并配备了3名专职安全生产管理人员;

(2)依据风险评估结论,对风险等级较高的分部分项工程编制专项施工方案,并附安全验算结果,经施工单位技术负责人签字后报监理工程师批准执行。

事件二:灌注桩钻孔过程中发现地质情况与设计勘察地质情况不同,停工12天,导致人工每天窝工8工日,机械窝工费1000元/天,停工期间施工单位配合设计单位进行地质勘探用工10工日;后经设计变更每根灌注桩增长15m。(原工期计划中,钻孔灌注桩施工为非关键工序,总时差8天)

事件三:施工单位加强质量管理,根据《公路工程质量检验评定标准》,对钻孔灌注桩设置质量检验的实测项目包括:桩位、孔径、孔深、混凝土强度和沉淀厚度。

事件四:钻孔灌注桩施工中,为保证隐蔽工程施工质量,各工序施工班组在上下班交接前均对当天完成的工程质量进行检查,对不符合质量要求及时纠正,每道工序完成后由监理工程师检查认可后,方能进行下道工序。钻孔灌注桩混凝土浇筑完成后用无破损法进行了检测,监理工程师对部分桩质量有怀疑,要求施工单位再采取A方法对桩进行检测。

【不定项选择题】

根据资料 (2),下列各项中,该公司增发普通股相关会计处理表述正确的是()。

A.

 贷记 “资本公积 —— 股本溢价” 科目 1920 万元

B.

 贷记 “股本” 科目 500 万元

C.

 借记 “银行存款” 科目 2415.2 万元

D.

 借记 “财务费用” 科目 80 万元

【不定项选择题】

(二)案例:阅读下面的学生习作,完成题目。

定力

①咬定青山不放松,立根原在破岩中。千磨万击还坚劲,任尔东西南北风。在理想信念与世俗纷扰之间,总有人像竹石一般,保持着排除纷扰和把我自己的定力。

②在艺术的世界中,只有坚持艺术个性,保持艺术定力,才能开创艺术的新天地。一幅《日出·印象》不仅让莫奈一举成名,而且标志着“印象派”的崛起,但这幅画第一次展出时,画面上“零乱”大胆的笔触,叛逆的画风,备受诽谤和奚落,有评论家甚至挖苦这幅画“毛胚的糊墙纸也比这海景还完整”,但莫奈并未因此放弃对新的表现形式的探索。他坚持用色斑表现自己对自然光线的瞬间印象,《日出•印象》以轻快跳跃的笔触,描绘了水光迷离的大海;《野罂粟》描绘了天光云影下明丽的自然场景。一生都在描绘自然光影的莫奈,晚年在眼睛几乎失明的状态下,创作出巅峰之作——《睡莲》。是什么力量让患眼疾的莫奈依旧目不转睛地盯着那水中睡莲?是他对自然的热爱,对艺术个性的坚持。

③通过这份坚持探索的定力,不仅成就了莫奈,也成就了一批与莫奈有着共同艺术理想的画家,正是这份“咬定青山”的执着和耐得住寂寞的定力,共同成就了新的绘画流派——印象派。

④在中国,也有这样坚持独特艺术追求、保持艺术定力的画家,为中国绘画的发展翻开了新篇章。徐悲鸿反对在中国画技法上因循守旧,顾步自封,他一生致力于对西方素描、油画与中国传统国画相结合,在国画中引入西方的透视和明暗关系。徐悲鸿在欧洲学习油画,在各大博物馆临摹世界名作,一去就是一整天。抗战时期,徐悲鸿创作的写意中国画《奔马图》,将中国画的浓淡干湿与西方素描的明暗透视融为一体,浑然天成,在他笔下,奔马刚劲有力、栩栩如生,那超强的冲击力仿佛要冲破画面,彰显了无所畏惧昂扬进取的精神。面对国画前辈的不满,西洋画家的不屑,徐悲鸿坚持打破中西壁垒,探索两者相结合的艺术新路,形成了中西合璧的独特风格。正是这份千磨万击还坚劲的艺术定力,使他的作品驰誉世界,成为现代中国画的象征和标志。

⑤艺术家们只有保持品格的定力,才能具有艺术的定力,创造出不同凡响的作品。

【不定项选择题】

关于甲公司背书转让支票的行为,下列说法中正确的是( )。

A.
甲公司未记载被背书人为丙公司,会导致背书行为无效
B.
甲公司未记载被背书人为丙公司,丙公司可以自己记载,与甲公司记载效力等同
C.
甲公司背书转让支票时在票据背面所做的记载,会导致背书行为无效
D.
甲公司背书转让支票时在票据背面所做的记载无效
【不定项选择题】

根据资料 (1) 至 (3),下列各项中,3 月 31 日甲公司出售乙公司股票相关会计科目处理正确的是 (    )。

A.

 贷记 “交易性金融资产 —— 公司股票 —— 成本” 科目 1010 万元

B.

 借记 “其他货币资金 —— 存出投资款” 科目 1047.8 万元

C.

 贷记 “公允价值变动损益” 科目 37.8 万元

D.

 贷记 “应交税费 —— 转让金融商品应交增值税” 科目 2.14 万元

【不定项选择题】

【背景资料】
某小型排涝枢纽工程,由排涝泵站、自排涵闸和支沟口主河道堤防等建筑物组成、泵站和自排涵闸的设计排涝流量均为9.0m3/s,主河道堤防级别为3级。排涝枢纽平面布置示意图见图1.

根据工程施工进度安排,本工程利用10月~次年4月一个非汛期完成施工,次年汛期投入使用。支沟口主河道堤防采用黏性土填筑,现场复勘时发现料场土料含水量偏大,不满足堤防填筑要求。

【不定项选择题】

某企业通过竞标获得一项咨询合同,其为投标发生的差旅费应计入合同取得成本。

A.
B.
【不定项选择题】

一般而言,班级过大容易限制师生交往和学生参加课堂活动的机会,阻碍了课堂教学的个别化,有可能导致较多的纪律问题。()

A.
B.
【不定项选择题】

关于乙公司将支票背书转让给丙公司行为效力的下列表述中,符合法律规定的是(    )。

A.

 背书记载不得转让字样,票据无效

B.

 背书记载不得转让字样,背书无效

C.

 丙公司再背书转让该支票,乙公司对丙公司及其后手不承担票据责任

D.

 丙公司再背书转让该支票,乙公司对丙公司后手的被背书人不承担票据责任