【背景资料】某施工单位承担了一井筒的施工,井深500m,其建筑安装工程费除税金以外主要包括:人工费780万元,材料费(含工程设备)600万元,利润150万元,规费210万元。合同还约定施工机械使用费:折旧180万元,大修及经常修理30万元,燃料动力费270万元,机上人工费90万元,安拆费及场外运费60万元。工程工期15个月。如果工程量增减在5%内时,仅有人工费、材料费(含工程设备)、施工机具使用费作调整。工程停工时的计费与正常相同。
工程施工中,发生下述事件:
事件1:井筒穿过一含水层,施工单位凭经验通过,但发生了淹井,造成设备损失10万元,返修井壁20万元,事故处理 80万元,停工0.5个月,处理1个月。
事件2:施工中发生不可抗力事件,造成施工机具损失8万元,施工现场待安装设备损失16万元。施工单位工伤10万元,建设单位工伤10万元,工程清理修复20万元,影响工期1个月。
事件3:建设单位提出要求井筒加深10m,需要材料费7万元,人工费8万元,增加工期0.2个月。
【背景资料】某施工单位承建了某一级公路工程,起讫桩号K6+000~K16+000,其中K12+420~K12+540为一座钻孔灌注桩箱型梁桥。路线施工总平面布置示意图如图5-1所示,拟建公路旁边修建了生产区、承包人驻地及汽车临时便道等,K7+000~K15+000段的汽车临时便道共9.3km,K6+000~K7+000及K15+000~K16+000段的汽车临时便道紧靠拟建公路并与拟建公路平行。桥梁东西两端路基土方可调配,桩号K14+300附近有一免费弃土坑。

在K7+000~K15+000挖填土石方调配完毕后,针对K6+000~K7+000(填方路段)和K15+000~K16+000(挖方路段),有如下两种路基土方调配方案:
方案一:K15+000~K16+000挖土方作为远运利用方调配至K6+000~K7+000填筑;
方案二:K6+000~K7+000填筑土方从桩号K6+500附近新设借土场借土填筑。
针对以上两种方案,各分项综合单价见表5。

注:当汽车运输超过第1km,其运距尾数不足0.5km的半数时不计,等于或超过0.5km的半数时按增运0.5km计算。
大桥钻孔灌注桩共20根,桩长均相同,某桥墩桩基立面示意图如图5-2所示,护筒高于原地面0.3m。现场一台钻机连续24小时不间断钻孔,每根桩钻孔完成后立即清孔、安放钢筋笼并灌注混凝土,钻孔速度为2m/h,清孔、安放钢筋笼、灌注混凝土及其它辅助工作综合施工速度为3m/h。为保证灌注桩质量,每根灌注桩比设计桩长多浇筑1m,并凿除桩头。

图5-2 某桥墩桩基立面示意图
该工程合同总价:6.982亿元,工期:3年,施工合同中约定,人工单价100元/工日,人工窝工补偿费80元/工日,除税金外企业管理费、利润等综合费率为20%(以直接工程费为计算基数)。施工过程中发生如下事件:
事件一:施工单位根据《公路水运工程安全生产监督管理办法》进行了如下安排:
(1)第一年计划完成施工产值2.1亿元,为保证安全生产,设置了安全生产管理机构,并配备了3名专职安全生产管理人员;
(2)依据风险评估结论,对风险等级较高的分部分项工程编制专项施工方案,并附安全验算结果,经施工单位技术负责人签字后报监理工程师批准执行。
事件二:灌注桩钻孔过程中发现地质情况与设计勘察地质情况不同,停工12天,导致人工每天窝工8工日,机械窝工费1000元/天,停工期间施工单位配合设计单位进行地质勘探用工10工日;后经设计变更每根灌注桩增长15m。(原工期计划中,钻孔灌注桩施工为非关键工序,总时差8天)
事件三:施工单位加强质量管理,根据《公路工程质量检验评定标准》,对钻孔灌注桩设置质量检验的实测项目包括:桩位、孔径、孔深、混凝土强度和沉淀厚度。
事件四:钻孔灌注桩施工中,为保证隐蔽工程施工质量,各工序施工班组在上下班交接前均对当天完成的工程质量进行检查,对不符合质量要求及时纠正,每道工序完成后由监理工程师检查认可后,方能进行下道工序。钻孔灌注桩混凝土浇筑完成后用无破损法进行了检测,监理工程师对部分桩质量有怀疑,要求施工单位再采取A方法对桩进行检测。
Music means different things to different people and sometimes even different things to the same person at different moments of his life. It might be poetic, philosophical, sensual, or mathematical, but in any case it must, in my view, have something to do with the soul of the human being. Hence it is metaphysical; but the means of expression is purely and exclusively physical: sound. I believe it is precisely this permanent coexistence of metaphysical message through physical means that is the strength of music. (46) It is also the reason why when we try to describe music with words, all we can do is articulate our reactions to it, and not grasp music itself.
Beethoven’s importance in music has been principally defined by the revolutionary nature of his compositions. He freed music from hitherto prevailing conventions of harmony and structure. Sometimes I feel in his late works a will to break all signs of continuity. The music is abrupt and seemingly disconnected, as in the last piano sonata. In musical expression, he did not feel restrained by the weight of convention. (47) By all accounts he was a freethinking person, and a courageous one, and I find courage an essential quality for the understanding, let alone the performance, of his works.
This courageous attitude in fact becomes a requirement for the performers of Beethoven’s music. His compositions demand the performer to show courage, for example in the use of dynamics. (48) Beethoven’s habit of increasing the volume with an extreme intensity and then abruptly following it with a sudden soft passage was only rarely used by composers before him.
Beethoven was a deeply political man in the broadest sense of the word. He was not interested in daily politics, but concerned with questions of moral behavior and the larger questions of right and wrong affecting the entire society. (49) Especially significant was his view of freedom, which, for him, was associated with the rights and responsibilities of the individual: he advocated freedom of thought and of personal expression.
Beethoven’s music tends to move from chaos to order as if order were an imperative of human existence. For him, order does not result from forgetting or ignoring the disorders that plague our existence; order is a necessary development, an improvement that may lead to the Greek ideal of spiritual elevation. It is not by chance that the Funeral March is not the last movement of the Eroica Symphony, but the second, so that suffering does not have the last word. (50) One could interpret much of the work of Beethoven by saying that suffering is inevitable, but the courage to fight it renders life worth living.
商事仲裁裁决具有稳定的法律拘束力,不能随意被法院撤销,这也是商事仲裁裁决强司法效力性的体现。因此,《联合国国际贸易法委员会国际商事调解示范法》也规定,原则上商事仲裁裁决不能被撤销,只有在少数特殊情形下,才能被法院撤销。请问以下哪些属于《联合国国际贸易法委员会国际商事调解示范法》规定的商事仲裁可撤销的情形?( )
提出申请的当事一方未接获有关委任仲裁员或仲裁程序之适当通知,或因他故致其不能陈述案件
裁决所处理之争议非为提交仲裁之标的或不在其条款之列
法院认为根据本国的法律,争议事项不能通过仲裁解决;或该裁决与本国的公共政策相抵触
仲裁庭的组成或仲裁程序与当事各方的协议不一致
【背景资料】
某水利工程,施工单位按招标文件中提供的工程量清单作出报价见表1F420140-6。施工合同约定:工程预付款为合同总价的20%,单独支付;从工程款累计总额达到合同总价10%的月份开始,按当月工程进度款的30%扣回,扣完为止;施工过程中发生的设计变更,采用以直接费为计算基础的全费用综合单价计价,间接费费率5%,利润率5%,税率11%。经项目监理机构批准的施工进度计划如图1F420140-8所示(时间单位:月)。

施工开始后遇到季节性的阵雨,施工单位对已完工程采取了保护措施并发生了保护措施费;为了确保工程安全,施工单位提高了安全防护等级,产生了防护措施费。施工单位提出,上述两项费用应由建设单位另行支付。
施工至第2个月末,建设单位要求进行设计变更,该变更增加了一项新的分部工程N,根据工艺要求,N在E结束以后开始,在H开始前完成,持续时间1个月,N工作的直接费为400元/m³,工程量为3000m³。
(一)2021年年初甲股份有限公司(简称甲公司)所有者权益共计6500万元,其中,股本 4000万元,资本公积500万元(均为股本溢价),盈余公积1300万元,未分配利润700 万元。甲公司适用的企业所得税税率为25%, 2021年发生有关所有者权益业务如下:
(1)2月1日,经股东大会批准,甲公司发行普通股股票1000万股取得非同一控制下的 乙公司表决权股份的80%,能对乙公司实施控制,该普通股股票面值1元,每股市 价3元,甲公司按照发行收入的10%支付发行手续费;另以银行存款支付合并过程 中发生的审计、法律服务费用30万元。
(2)5月10日 ,经股东大会批准,甲公司以每股4元的价格回购本公司发行在外的普通 股股票800万股,并按规定注销股本。
(3)2021年甲公司实现利润总额980万元,其中国债利息收入10万元,超过税法规定 扣除标准的职工福利费30万元,除此之外不存在其他纳税调整事项。2021年末, 甲公司按净利润的10%提取法定盈余公积,并宣告发放现金股利200万元。
要求:
根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列小题。(答案中的金额单位用万元表示)
3. 根据期初资料和资料(1)至(3),2021年末所有者权益变动表中“所有者权益合计”项目的“本年金额”栏应列示的金额为()万元。
(一)2021年1月31日,甲公司录用周某为出纳,双方口头约定:劳动合同期限2年,试用期2个月,月工资4000元,公司在试用期内可以随时解除劳动合同,试用期满若考核合格,工资提升至4500元,若考核不合格,则延长试用期1个月。
6月15日,双方签订书面劳动合同。8月20日,甲公司会计人员李某离职,甲公司拟将李某负责的会计档案保管、收入核算、费用核算、稽核工作交接给周某,周某交接了其中部分工作。
11月31日,因甲公司连续3个月无故拖欠劳动报酬,周某单方面解除劳动合同并向当地劳动仲裁机构申请仲裁,要求甲公司赔偿其损失。
要求:
根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列小题。
甲公司与周某针对试用期的下列约定中,符合法律约定的是()。
2015 年 3 月 8 日,投保人李大山给妻子苏日娜在保险公司购买了一份人身保险。李大山指定其母亲李丰华、儿子巴特尔、岳母萨日娜为苏日娜人身保险合同的受益人,在保险事故发生前,李丰华已经死亡,关于李丰华的受益份额的相关说法正确的是 ( )。
若保险合同中未约定受益顺序及受益份额,则李丰华的受益份额由巴特尔、萨日娜平均享有
若保险合同中未约定受益顺序但约定了各自的受益份额,则李丰华的受益份额由巴特尔、萨日娜平均享有
若保险合同约定了三人属于同一受益顺序但未约定受益份额,则李丰华的受益份额由巴特尔、萨日娜平均享有
若保险合同约定了三人属于同一受益顺序且受益份额比例为 1:2:3, 则李丰华的受益份额由巴特尔和萨日娜按照相应比例享有
【背景资料】施工单位承担了一矿井井底车场的施工任务。开工前,项目经理部编制了施工组织设计,内容包括施工方案、资源供应计划、施工进度计划网络图、质量保证措施、安全保证措施等。加强了施工现场的准备工作,特别加强了井底车场巷道多头快速掘进的各项工作统筹考虑,使得施工任务顺利进行。
井底车场平面布置示意图部分内容如图1所示,相应的施工进度计划网络图如图2所示,关键线路上的工作由同一个工作队完成,各工作的作业时间均不可压缩。

施工过程中发生如下事件:
事件1:工程进行60d,施工单位月度检查时重点检查了进度计划执行情况,发现:副井重车线1(工作A)和变电所通道(工作D)已完工;副井重车线2(工作L)已完成其工程量的60%;副井空车线(工作B)已完成其工程量的80%;中央变电所(工作E)由于设计变更,尚未开始作业,预计完成设计变更还需要10d。施工单位考虑到工作E的延误将导致后续工作中央泵房(工作J)和泵房通道(工作K)不能正常完成,工程不能按时交付,与各工作队协商并在监理工程师的指令下调整了进度计划,以满足工期要求。经施工单位计算,工作E的延误导致的窝工费和机械设备台班折旧费为30万元,按照调整后进度计划施工将增加投入8万元。
事件2:由于建设单位提供设计资料不及时,导致外水仓(工作H)延误10d,已提前运至现场的施工机械台班折旧费损失2万元,窝工费15万元。
事件3:今年年初,由于新冠肺炎疫情影响,施工人员隔离观察,导致机械设备台班折旧费为15万元,观察期间施工人员支出5万元,用于工程的消杀费用3万元,工期影响了14天。
针对事件1~事件3,施工单位向建设单位提出了索赔。
宪法实施的监督包括以下内容( )。
审查法律、法规和规范性法律文件的合宪性
审查国家机关及其工作人员行为的合宪性
审查公民行为的合宪性
审查政党、社会团体等行为的合宪性
下列有关无形资产的会计处理,正确的是 ( )。
研究阶段发生的支出费用化
开发阶段的支出全部资本化
当期未开发完成的无形资产将资本化支出的金额列入 “开发支出” 项目
无形资产一经计提减值以后期间不允许转回