A机电工程公司通过招标承包了一台1000MW火电机组安装工程,工程开工前,施工单位向监理工程师提交了工程安装主要施工进度计划(如下图所示,单位:d),满足合同工期的要求并获业主批准。
在施工进度计划中,因为工作E和G需吊装载荷基本相同,所以租赁了同一台塔吊安装,并计划定在第76d进场。
在锅炉设备搬运过程中,由于叉车故障在搬运途中失控,所运设备受损,返回制造厂维修,工作B中断20d,监理工程师及时向施工单位发出通知,要求施工单位调整进度计划,以确保工程按合同工期完工。
对此施工单位提出了调整方案,即将工作E调整为工作G完成后开工。在塔吊施工前,由施工单位组织编制了吊装专项施工方案,并经审核签字后组织了实施。
该工程安装完毕后,施工单位在组织汽轮机单机试运转中发现,在轴系对轮中心找正过程中,轴系联结时的复找存在一定的误差,导致设备运行噪音过大,经再次复找后满足了要求。
由于工期较紧,施工总承包单位安排了钢结构构件和焊接作业夜间施工,因噪音扰民被投诉。当地有关部门查处时,实测施工场界噪声值为75dB。
卓玛公司不能清偿到期债务,严重资不抵债,明显缺乏偿债能力,债权人李大明向法院申请卓玛公司破产清算,法院受理并依法指定了破产管理人。卓玛公司向法院申请和解。下列说法正确的是( )
和解协议的通过应当由全体有表决权的债权人过半数同意,并且所代表的债权额必须占无财产担保债权总额的 2/3 以上
卓玛公司在破产原因出现后,只可以在法院受理破产申请后、宣告债务人破产前,向法院申请和解
债权人会议通过的和解协议未获得法院认可的,应当裁定终止和解程序,并宣告债务人破产
经法院裁定认可的和解协议,对持反对意见的债权人同样具有约束力
某高速公路,路面为沥青混凝土路面,基层为水泥稳定土基层,施工单位在基层施工过程中,出现以下情况:
(1)由于本工程的路面属高级路面,所以采用水泥稳定细粒土做该路面的基层。
(2)在选择水泥时,施工单位选择了终凝时间较短的水泥。
(3)该工程采用路拌法施工,在设计水泥剂量时,按配合比试验确定的剂量增加0.5%的剂量来确定的。
(4)其路拌法施工工艺有:①施工放样。②准备下承层。③混合料拌合与运输。④布置基准线钢丝。⑤混合料摊铺与碾压。⑥自检验收。⑦质检。⑧养生。施工工艺流程按①②③④⑤⑥⑦⑧的顺序进行。
项目部材料采购部门拟按工程量清单→材料供应计划→材料用量计划→材料用款计划→材料采购计划的顺序进行材料计划管理。该项目在施工过程中,项目部有关部门通过资料分析,发现沥青混凝土工程的实际成本比计划成本增加较多,主要原因是砂、碎石材料成本的增加。但有关资料表明,砂、碎石的购入原价与施工预算时的价格一致。
【背景资料】某石灰厂筹建于2009年下半年,2012年5月投产,属村民集体企业,各类证照齐全。鲍某为法人代表(厂长),负责该厂的生产经营活动。
该厂所属矿山,主要开采石灰石,年产量10x104t左右,所采矿石为灰岩夹薄层泥岩,主要用于烧制石灰,碎渣用于铺筑公路,1995年前在山的中上部从事开采作业,因开采坡度太陡,且采场边坡高度260米,出现阴山坎及矿石质量问题等原因停止开采。2022年7月,经矿管部门批准恢复生产,由北向南进行下部开采,安排专人每周检查边坡,考虑到生产紧张,未及时设置安全平台和清扫平台。
2022年9月16日9时,采场班长章某带领15人进入采场作业,其中包括新入采场仅2日的何某,章某安排2人进行穿孔作业,剩余人员进行边坡清理,铲装运输等作业。
10时左右,在边坡附近作业的李某向章某汇报说看到老采场好像有岩石垮落,但这并未引起章某的重视。10时20分左右,采场西南部原停止开采的边坡发生坍塌,1200余立方石头崩落,其中四分之三左右的石头坍落在南面上部原停止开采的场地,另有四分之一左右的石头(约300m³)坍落在正在作业的采场,当时现场有作业人员15人,其中5人逃出(2人受轻伤),其余 10人全部被压埋,最终造成10死2轻伤的伤亡事故。
经事故调查发现:现采矿场西南部非工作帮10余米的原采矿场,因历史开采原因,上部前倾,形成阴山坎。事故发生前1日多次实施爆破作业,且炮孔装药量较多,震动大。该厂安全管理不善,现场作业安全管理制度不健全,从业人员教育培训不足。
案例五(桥梁综合题目)
背景资料:某立交桥工程,该桥为平行分离式立交桥,1#、2#桥台与3#、4#桥台完全相同,如下图(图中除高程为m以外,其余单位均为mm),1#、2#桥台支座中心线里程桩号K1+160m,3#、4#桥台支座中心线里程桩号为K2+760m,本桥梁跨越一条交通繁忙的铁路、一条城市主要环路和一条有中小船只频繁通航的河流。全桥共60跨。
其中跨越铁路路段采用穿巷架桥机法施工;跨越城市环路路段40m采用预制钢梁,因梁体过重,为保证安全,项目部决定现场搭设满堂支架法施工(断路24h),支架单点集中荷载10KN;跨越河道段岸边为34#、39#墩,河中35#~38#墩,下部结构采用筑岛施工桩基、承台、桥墩,上部结构采用悬臂浇筑法施工;本桥梁除跨越位置以外均采用预制梁现场吊装施工,采用简支变连续法施工。
桩基采用钻孔灌注桩与沉入桩相结合的形式,其中有8个承台下面桩基采用沉入桩方式,根据现场土质情况,设计要求采用振动沉桩方式,每承台下为32根桩。钻孔灌注桩为泥浆护壁成孔,钻孔机械为旋挖钻。承台尺寸为8×4×2.5,部分承台埋深超过3m。
本工程防撞墩为现场浇筑形式,在施工前制定的施工流程是:测量放线→现场清理→钢筋加工→模板制作→模板安装→浇筑混疑土。
工程开工前,项目部根据本工程编制了安全专项施工方案,并且进行了专家论证。并针对本工程实际特点,办理了夜间施工的手续。
在施工过程中,项目部工人在施工期间休息时,去河道中游泳被淹死。经调查,本工程施工前确定的风险源(易发生职业伤害事故)有缺项。



问题:
【背景资料】
某泵站土建工程招标文件依据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版)编制。招标文件约定:
1.模板工程费用不单独计量和支付,摊入到相应混凝土单价中;
2.投标最高限价2800万元,投标最低限价2100万元;
3.若签约合同低于投标最高限价的20%时,履约保证金由签约合同价的10%提高到15%;
4.永久占地应严格限定在发包人提供的永久施工用地范围内,临时施工用地由承包人负责,费用包含在投标报价中;
5.承包人应严格执行投标文件承诺的施工进度计划,实施期间不得调整;
6.工程预付款总金额为签约合同价的10%,以履约保证金担保。
依据水利部现行定额及编制规定,某投标人编制了排架C25混凝土单价(100m3)分析表如下:
投标截止后,投标人发现排架混凝土单价分析时未摊入模板费用,以投标文件修改函向招标人提出修改该单价分析表,否则放弃本次投标。
关于“未经法院依法判决,对任何人都不得确定有罪”原则,说法正确的是( )。
明确定罪权专属性,法院以外任何机关、团体和个人均无权行使
确定被告人有罪需严格依照法定程序
表明我国已全面确立无罪推定原则
按照该规定可以得出疑罪从无结论

