背景资料：

某公司承建城市主干道的地下隧道工程，长520m，为单箱双室箱形钢筋混凝土结构，采用明挖顺作法施工、隧道基坑深10m，基坑安全等级为一级，基坑支护与结构设计断面示意图如图5所示，围护桩为钻孔灌注桩，截水帷幕为双排水泥土搅拌桩，两道内支撑中间设立柱支撑；基坑侧壁与隧道侧墙的净距为1m。

项目部编制了专项施工方案，确定了基坑施工和主体结构施工方案，对结构施工与拆撑、换撑进行了详细安排。

施工过程发生如下事件：

事件一：进场踏勘发现有一条横跨隧道的架空高压线无法转移，鉴于水泥土搅拌桩机设备高，距高压线距离处于危险范围，导致高压线两侧20m范围内水泥土搅拌桩无法施工。项目部建议变更此范围内的截水帷幕桩设计，建设单位同意设计变更。

事件二：项目部编制的专项施工方案，隧道主体结构与拆撑、换撑施工流程为：①底板垫层施工→②→③传力带施工→④→⑤隧道中墙施工→⑥隧道侧墙和顶板施工→⑦基坑侧壁与隧道侧墙间隙回填→⑧。

事件三：某日上午监理人员在巡视工地时，发现以下问题，要求立即整改：

（1）在开挖工作面位置，第二道支撑未安装的情况下，已开挖至基坑底部；

（2）为方便挖土作业，挖掘机司机擅自拆除支撑立柱的个别水平联系梁；当日下午，项目部接到基坑监测单位关于围护结构变形超过允许值的报警；

某机电设备安装公司经过邀请招标，获得 10000t/d 水泥熟料生产线的机电设备安装工程的总承包资格，并与业主签订了施工合同。合同规定了工程范围、工期、质量标准、安全环境要求，其中施工质量标准和要求按行业标准执行，主要材料如钢材、电缆、Ø50 以上的管道、阀门等由业主提供，施工现场的协调由总承包单位负责。
由于机电设备安装公司任务饱和，人员机具配置不够，项目部仅有十多名现场管理人员组成。机电设备安装公司把工程按车间划分，分包给 4 个均有一定经验的施工队伍，且都有营业执照。其中主体工程分包给当年属于本单位的几名技术骨干组成的一个施工队伍。为保证工程质量，分包合同中把质量标准统一提高到企业标准，分包单位提出异议。
施工中发生了以下事件：
事件 1，施工现场因道路、场地问题经常发生停工窝工，分包单位找安装公司解决，安装公司回复分包单位自行协商解决。
事件 2，厂区的主电缆未按时到场，拖延工期 5 天，分包单位找安装公司索赔窝工费用和要求工期顺延，安装公司认为不是自己造成的，让分包单位直接找业主协商。
事件 3，分包单位在炉窑的施工中，回转窑在筒体焊接后，由冷端（高端）开始进行砌筑，被安装公司项目部管理人员制止，要求改正。

由于一个学生进步明显，老师取消了对他的处分。这属于负强化。()

教师采用一定方法促进和增强学生的某一行为向教师期望的方向发展的教学行为是教学反思。()

“预付账款”科目所属明细科目期末贷方余额应在资产负债表“应付账款”项目中填列。（ ）

根据上述资料，甲企业期末应收账款的账面价值为 ( ) 万元。

【背景资料】
某堤防加固工程划分为一个单位工程，工程建设内容包括堤防培厚、穿堤涵洞拆除重建等。堤防培厚采用在迎水侧、背水侧均加培的方式，如图2所示，根据设计文件，A区的土方填筑量为12万m3，B区的土方填筑量为13万m3。

施工过程中发生如下事件：
事件1：建设单位提供的料场共2个，1#料场位于堤防迎水侧的河道滩地，2#料场地位于河道背水侧，两料场到堤防运距大致相等，施工单位对料场进行了复核，料场土料情况如表2，施工单位拟将1#料场用于A区，2#料场用于B区，监理单位认为不妥。

事件2：穿堤涵洞拆除后，基坑开挖到新涵洞的设计建基而搞成。施工单位对开挖单元工程质量进行自我合格后，报监理单位复核。监理工程师核定该单元工程施工质量等级并签证认可，质量监督部门认为上述基坑开挖单元工程施工质量评定工作的组织不妥。
事件3：某混凝土分部工程有50个单元工程，单元工程质量全部经监理单位复核认可，50个单元工程质量全部合格其中优良单元工程38个；主要单元工程以及重要隐蔽单元工程共20个，优良19个，施工过程中检验水泥共10批，钢筋共20批，砂共15批，石子共15批，质量均合格，混凝土试件：C25共19组、C20共10组、C10共5组，质量全部合格，施工中未发生过质量事故。
事件4：单位工程完工后，施工单位向项目法人申请进行单位工程验收，项目法人拟委托监理单位主持单位工程验收工作，监理单位提出，单位工程质量评定工作应在单位工程验收后，将依据单位工程验收的结论进行评定。
问题：

某建设单位委托设计单位按照报建的路由完成了市区内新建15km六孔塑料通信管道的一阶段设计，并通过招标选定了监理单位和施工单位，合同签订前施工单位重点审核了合同是否合法，客户的审批手续是否完备健全，合同是否需要公证和批准;施工单位组建了项目部负责完成此项目，施工现场的管道及人孔施工情况如下图(示意图)所示。

在施工中发生了以下事件:
1.开挖的管道沟未及时回填，个别地段有行人坠入沟中;由于施工人员疏忽，挖断了一根水管;由于挖出的土扬尘，被环卫部门处罚。
2.部分在混凝土基础制作、管道沟回填、人孔墙体砌筑工序完成后，请监理工程师检查了施工质量。监理工程师采用专用仪器测量了墙体强度。测试合格。
3.监理工程师在工程验收前检查上覆浇筑质量时，发现部分人孔中有大量积水;通过与设计图纸比对竣工图中各点的高程，认为工程的高程满足设计要求。

在私募股权基金有限合伙制下，以下关于合伙人表述正确的是 ( )。

【背景资料】某矿业工程项目由建设单位A自行公开招标，5家施工企业购买了招标文件，其中三家施工企业未通过资格审查。招标文件中有如下规定：
（1）本项目不接受联合体投标。
（2）投标人须按规定缴纳投标保证金。投标人撤回或撤换投标文件，投标保证金概不予退还。
（3）本项目设招标控制价。投标人报价不得高于招标控制价或低于70%招标控制价，否则作为废标处理。
施工单位B对招标文件认真研究，仔细复核工程量，采取了恰当的投标策略。
投标预备会上，招标人修改了原招标文件关于工程量清单的几处工程量，以补充文件形式发给每个投标人，并将招标截止时间延长2周。后经开标评审，施工单位B中标，双方签订了施工合同。

最高人民法院所作的判决书，也是法的渊源之一。（    ）