【不定项选择题】

某机电设备安装公司经过邀请招标,获得 10000t/d 水泥熟料生产线的机电设备安装工程的总承包资格,并与业主签订了施工合同。合同规定了工程范围、工期、质量标准、安全环境要求,其中施工质量标准和要求按行业标准执行,主要材料如钢材、电缆、Ø50 以上的管道、阀门等由业主提供,施工现场的协调由总承包单位负责。
由于机电设备安装公司任务饱和,人员机具配置不够,项目部仅有十多名现场管理人员组成。机电设备安装公司把工程按车间划分,分包给 4 个均有一定经验的施工队伍,且都有营业执照。其中主体工程分包给当年属于本单位的几名技术骨干组成的一个施工队伍。为保证工程质量,分包合同中把质量标准统一提高到企业标准,分包单位提出异议。
施工中发生了以下事件:
事件 1,施工现场因道路、场地问题经常发生停工窝工,分包单位找安装公司解决,安装公司回复分包单位自行协商解决。
事件 2,厂区的主电缆未按时到场,拖延工期 5 天,分包单位找安装公司索赔窝工费用和要求工期顺延,安装公司认为不是自己造成的,让分包单位直接找业主协商。
事件 3,分包单位在炉窑的施工中,回转窑在筒体焊接后,由冷端(高端)开始进行砌筑,被安装公司项目部管理人员制止,要求改正。

应得客app下载
手机使用
微信扫一扫
二维码扫一扫
分享
微信内点击右上角“…”即可分享
反馈
收藏
举报
参考答案
参考解析
【不定项选择题】
展览厅手动火灾报警按钮按下后报警信号无法传输至火灾报警控制器,分析造成上述现象的原因,不能排除的有( )。
A.
手动火灾报警按钮报警总线短路
B.
手动火灾报警按钮安装位置不正确
C.
手动火灾报警按钮报警总线断路
D.
手动火灾报警按钮报警总线与底座接触不良
E.
手动火灾报警按钮损坏
【不定项选择题】

【背景资料】
某公司承建城市主干道改造工程,其结构为二灰土底基层、水泥稳定碎石基层和沥青混凝土面层,工期要求当年5月份完成拆迁,11月底完成施工。由于城市道路施工干扰因素多,有较大的技术难度,项目部提前进行了施工技术准备工作。
水泥稳定碎石基层施工时,项目部在城市外设置了拌合站。为避开交通高峰时段,夜间运输,白天施工。检查发现,水泥稳定碎石基层表面出现松散、强度值偏低的质量问题。
项目部依据冬期施工方案,选择在全天最高温度时段进行沥青混凝土摊铺碾压施工。经现场实测,试验段的沥青混凝土面层的压实度、厚度、平整度均符合设计要求,自检的检验结论为合格。
为确保按期完工,项目部编制了详细的施工进度计划,实施中进行动态调整;完工后,依据进度计划、调整资料对施工进行总结。

【不定项选择题】

实行四级三审制的政权有(       )。

A.

清末

B.

中华民国北京政府

C.

南京国民政府

D.

抗日民主政权

【不定项选择题】

【背景资料】A机电安装公司承接了一工厂的机电安装工程,该项目施工周期短。内容包括:锅炉受热面安装、钢结构安装、管道安装、仪表安装等。锅炉受热面的组合件外形尺寸控制在18m×7m范围之内,重量不超过20t。
A公司项目部在安装锅炉受热面之前,对锅炉钢架的中心位置和大梁间的对角线误差、立柱的垂直度、大梁的水平度和挠度进行测量。工人在板梁承重前、锅炉水压试验前测量板梁的挠度,项目技术负责人认为其测量不全面。
A公司项目部采用汽车式起重机进行锅炉受热面的吊装,为了避免起吊时起重机发生倾覆、失稳,项目部采用合适的方法对地基进行了处理,处理后直接开始进行吊装作业,监理工程师认为项目部的做法不正确,要求其进行整改。
A公司在液体管道上安装质量流量计和电磁流量计如下图:

A公司针对项目存在的危险源,设置了相应的安全处理措施,经过A公司加班加点的工作,在约定的时间内完成工作任务。

【不定项选择题】

【背景资料】某公路工程需要在某一路段修建一座大桥和若干涵洞。施工单位负责大桥和涵洞的施工任务,为了保证大桥的质量和进度,施工单位针对该大桥的特点编制了施工组织设计,内容包括:

(1)施工组织设计编制说明和依据

(2)工程概况;

(3)施工进度计划;

(4)主要工程项目的施工方案;

(5)各项资源需求计划等;

【不定项选择题】

【背景资料】A施工单位承担了某航站楼民航专业弱电系统工程施工任务,系统的机柜与服务器由业主(建设单位)提供。
其中服务器为国外进口,该系统价格为采用交付港船上交货价,总价值30.00万美元,国外运费费率为3%,国外运输保险费率为0.2%,人民币对美元外汇牌价为6.8 : 1 (当时汇率),银行财务费率为0.4%,进口关税税率为12%,外贸手续费为1.2%,增值税税率为17%,海关监管手续费率为0.2%。
该工程5月20日开始施工。在施工过程中遇到以下情况:
1.5月25日由于下雨,影响总工期3天,为此A施工单位向建设单位提出工期延期3天的索赔。
2.6月3日上午上班时,项目经理乙被告知应于该日到货安装机柜将于7天后到货安装。因停工和机柜晚到,乙向监理工程师提出了工期索赔。6月6日上午上班时。乙又被告知原计划应于该日到货次日安装的服务器将推迟7天到货,乙为此又向监理工程师提出了新增7天的工期索赔。该服务器必须在机柜安装开始2天后,方可开始安装。上述设备延期到货,导致其他相关工作依次顺延。
为追赶进度,在机柜、服务器等设备到货后,乙立刻组织施工人员将这些设备开箱、安装和调试。
在敷设光缆过程中,发现其中一根光缆长度不足,乙决定进行接续。

【不定项选择题】

【背景资料】
某河道整治工程包括3km新建堤防和1座排水闸工程,其中堤防级别为3级,堤身采用黏性土填筑,高7m,设计压实度为0.93,排水闸工程共3孔,每孔净宽8m,闸室底板为三孔一联整体式结构,根据项目划分,每个闸墩为一个单元工程。
工程施工过程中发生如下事件:
事件1:工程开工后,施工单位采购了同一批号直径Ф22mm的钢筋28t,同一批号直径Ф16mm的钢筋30t,进场后对钢筋进行抽样检测,其中试样的抽样频率、截取位置,根据《水工混凝土钢筋施工规范》DL/T 5169-2013 进行,检测结果表明直径Ф22的钢筋有一项指标不合格。
事件2:闸墩混凝土浇筑完成后,施工单位依据《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准—混凝土工程》SL632-2012,对闸墩混凝土单元工程质量及其包含的混凝土浇筑等工序质量进行了评定。
事件3:堤防填筑施工时,受降雨等因素影响,部分土方压实质量经检验不合格,经返工处理,造成直接经济损失11万元,间接经济损失32万元,影响工期20d。
事件4:返工处理合格后,施工单位重新进行土方填筑施工,按照《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准—堤防工程》 SL 634-2012,对某层填土压实度进行检测,共抽检12个土样,检验结果见表1。
土方填筑压实度检验结果表      表1

【不定项选择题】

The supermarket is designed to lure customers into spending as much time as possible within its doors. The reason for this is simple: The longer you stay in the store, the more stuff you’ll see, and the more stuff you see, the more you’ll buy. And supermarkets contain a lot of stuff. The average supermarket, according to the Food Marketing Institute, carries some 44,000 different items, and many carry tens of thousands more. The sheer volume of available choice is enough to send shoppers into a state of information overload. According to brain-scan experiments, the demands of so much decision-making quickly become too much for us. After about 40 minutes of shopping, most people stop struggling to be rationally selective, and instead begin shopping emotionally--which is the point at which we accumulate the 50 percent of stuff in our cart that we never intended buying.


【不定项选择题】

为了树立班主任的权威,要求任何学生都要无条件地服从班主任的管理。

A.
B.
【不定项选择题】

根据资料(1)至(3),甲公司7月~12月提供装修服务的会计处理表述正确的是(    )。

A.

 发生合同履约成本483万元

B.

 确认主营业务收入400万元

C.

 摊销合同取得成本7.2万元

D.

 结转主营业务成本273万元