甲公司上市发行股票为有面额股票，票面价格为1元。李某持有甲公司50 000股面值为10元的优先股，股息率为5%。
背景资料
某大学综合楼工程，地上10层，地下3层，建筑面积85000m²，筏形基础，主体采用钢筋混凝土结构，其中部分为预制装配式结构，建筑高度43m。经公开招标，某建筑施工总承包企业中标。
事件一：合同中约定调值前工程进度款为15800万元，根据各可调因素及其价格指数对总造价按调值公式法进行调整。各调值因素的比重、基准和现行价格指数如下表：
工程实施过程中发生如下事件：
事件二：施工中发生罕见的大暴雨造成下列后果：
①待安装的消防水泵5万元。
②施工机械（塔吊）损失12万元。
③施工单位应建设单位要求照管清理费用20万元。
④施工人员医疗费3.5万元。
某施工单位2017年2月28日进驻施工现场，2017年4月1日，施工单位从某厂家购进了同一批号的袋装32.5级通用硅酸盐水泥700t。2017年4月7日，施工单位又从该厂购进了同一批号的散装32.5级通用硅酸盐水泥500t。这些水泥将用于厂房基础工程的混凝土拌制。
水泥进场时，施工单位对水泥的产品合格证、出厂检验报告进行了检查，并报送监理工程师进行认可。
2017年4月8日，施工单位在进行基坑土方施工时，发现在其基坑范围内存在一处古墓的构筑物。因处理古墓，工程停工2个月。进入混凝土施工阶段后，施工单位加紧安排人手进行基础工程施工。此时，鉴于工程延误若干时日，水泥进场已有两个月左右，监理工程师要求对上述水泥进行复验，并按照复验结果使用。
【背景材料】
招标文件中内容“投标人为本省一级资质证书的企业， 投标保证金500.00万”， 投标有效期自从3月1日到4月1 5日。投标人对招标人提出的疑问， 以书面形式回复对应的投标人。5月17日与中标人以1.7亿的中标价签订合同。
发包人负责采购的构件， 提前一个月运抵合同约定的施工现场， 监理会同施工验收合格。为了节约场地， 承包人将构件集中堆放， 由于堆放层数过多， 导致下层部分构件出现裂缝。两个月后， 发包人在承包人准备安装此构件时知悉此事。发包人要求施工方检验并赔偿损失， 施工方以材料早到场为由， 拒绝赔偿。
施工单位钢筋没有隐蔽验收直接施工， 监理要求重新验收，重新验收结果为合格，对施工单位造成2天工期损失和5W元费用损失，施工单位据此提出索赔。
汽车客运站经营者应当建立营运客车安全例行检查制度，对本客运站始发的营运客进行安全例行检查（因车辆结构原因需拆卸检查的除外），并采取措施防止未检的营运客车出站运行，采取的措施有（ ）
下列表述中，符合劳动合同法律制度规定的是 ( )。
甲物业公司无需向程某支付经济补偿金
程某可以要求甲物业公司支付拖欠工资
程某可以直接离职，无需获得甲物业公司的同意
劳动合同期限未满，程某不可以离职
某采石场开采地点距国道大桥16.7m，1987年采石场由村办企业转为乡镇企业，王某某承包经营该场，破碎车间由李某某承包作为负责人兼安全员。
1989年7月，由于该采石场在出事故地点的开采处已经形成明显伞檐，王某某发现李某某在原开采点和出事地点两处之间进行开采，就通知李某某停采，李某某拒不执行，王某某认为李某已承包，没有强行制止。1989年8月中旬，在出事地点发生过1次坍塌事故（没有伤人），出现了明显的事故预兆，王某某再次指出出事地点不安全，让李某某转移到别处开采，但李某某不听指挥继续开采。1989年8月29日下午上班后，李某某将18名生产人员安排在此处从下部掏采。16时15分进行爆破后，在未检查清理爆破现场的情况下，李某某就令工人开始生产作业，此时工地左上方伞檐岩中一块弧长22.5m，约50m³的岩石突然脱落，造成10人死亡，重伤4人，轻伤4人，直接经济损失高达10万余元。
根据以上场景，回答下列问题：
【背景资料】
某工程公司承建南方某地区铁路桥梁工程。该桥由5×32m混凝土简支箱梁组成。箱梁浇筑采用支架法施工，施工期安排在6月至9月。施工中发生以下事件：
事件1：项目经理部按铁路建设单位有关规定，组建架子队进行施工。劳务人员由其他项目（路基、隧道、桥梁下部工程）退场人员组成。劳务人员进场后，项目经理部技术人员组织劳务骨干人员开会，对技术、质量标准和要求进行了口头交底，然后安排劳务人员进行项目施工。
事件2：该桥梁一侧桥台基础施工过程中，发现施工图纸中该桥台胸墙结构尺寸标注错误，如继续按照施工图尺寸施工可能导致将来架梁时跨距不足。由于工期紧张，施工单位自行将桥台胸墙边缘位置调整，然后上报驻地监理工程师。
事件3：为保证混凝土质量，混凝土采用集中拌和，按要求掺入粉煤灰和外加剂。施工中，水泥采用硅酸盐水泥，实测混凝土明落度范围为 14~18cm ，箱梁浇筑后采取洒水养护措施。在拆模后，经检查发现腹板表面存在裂纹。
【背景资料】
某拦河闸工程最大闸流量为520m³/s，工程施工采用一次拦断河床围堰导流，围堰面积和地基情况如图所示。
施工过程中发生如下事件：
事件1：依据水利部“关于贯彻落实坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见》，进一步加强水利安全生产工作的实施意见”（水安监[2012]57号），项目法人要求各参建单位强化安全生产主体责任，落实主要负责人安全生产第一责任人的责任，做到“一岗双责”和强化岗位、职工安全责任，确保安全生产的“四项措施”落实到位。
事件2：上游围堰背水侧发生管涌，施工单位在管涌出口处采用反滤层压盖进行处理。反滤盖层材料包括：块石、大石子、小石子、粗砂等，如图4所示。但由于管涌处理不及时，围堰局部坍塌，造成直接经济损失30万元。事故发生后，项目法人根据水利部《关于贯彻质量发展纲要、提升水利工程质量的实施意见》（水安管[2012]581号）规定的“四不放过”原则，组长有关单位制定处理方案，对本工程事故及时进行了处理，并报上级主管部门备案。事故处理后不影响工程正常使用和工程寿命，处理事故延误工期22天。
法定代理人代理无民事行为能力当事人的离婚案件，与对方达成协议要求发给判决书的，法院应如何处理？（ ）
可以根据协议内容制作判决书
不可以根据协议内容制作判决书
征询对方当事人的同意可以根据协议内容制作判决书
只能根据协议内容制作调解书
