某项目部承接一项雨水管改建工程，里程桩号为K0+000~K0+150，见纵断面图1。该段地质为老黄土，开挖深度1.00-2.11m，采用HDPE承插式双壁波纹管，管外径为500mm，见横断面2，施工现场平面图如图3所示。

 

图1：雨水管改建纵断面示意图（单位：m）

 

图2：雨水管改建横断面示意图（单位：m）

 

图3：施工现场平面图（单位：mm）

【背景资料】

某水利工程由大坝、泄洪闸、灌溉涵洞、溢洪道等建筑物组成，施工中发生如下事件：

事件1：为保证混凝土的质量，在混凝土拆模后进行外观质量检查，采用钻孔取芯检查内部质量。

事件2：当洞身混凝土强度达到设计要求后，监理单位组织进行了涵洞两侧基坑的隐蔽单元工程验收，施工单位即开始进行土方回填。

事件3：灌溉涵洞项目划分为一个单位工程，涵洞洞身为其中一个分部工程。该分部工程共有24个单元工程，质量全部合格，18个单元工程质量等级为优良：主要单元、重要隐蔽单元工程共12个，单元工程质量等级达到优良的为10个：该分部工程取C30混凝土试件26组，试件质量合格：机电产品质量合格，中间产品质量全部合格，原材料、金属结构及启闭机制造质量合格：该分部工程施工中未发生过质量事故。

事件4：档案验收前，施工单位负责编制竣工图。其中，总平面布置图图面变更了45%。

【背景资料】某矿业公司立井井筒设计深度850m，采用工程量清单计价方式公开招标，地质资料显示该井筒表土层厚度25m，无流沙；基岩段最大涌水量30m³/h。招标人编制的招标文件的内容包括：招标人须知、合同主要条款、招标文件格式、技术条款、设计图纸、投标相关的辅助资料、当地准入条件要求和准入备案资料等。
在招标投标及后续施工中发生了如下事件：
事件1：有5家施工企业购买了招标文件，其中A、B、E为本省施工企业，C、D为外省施工企业。为便于外省施工企业了解工程现场环境，招标人分别组织C、D进行了现场踏勘。
事件2：5家施工企业中，只有A就招标文件提出了3个问题，招标人逐一进行了回答。并且向A发送了书面答复。
事件3：招标人经过测算，在招标文件中明确要求各投标人的投标报价应控制在8500~9100万元之间，否则按废标处理。
事件4：井筒基岩段施工中，井筒实际最大涌水量50m³/h，施工单位采用工作面预注浆方式堵水，导致费用增加200万元，工期延误2个月。井筒施工结束验收时，井筒总漏水量为15m³/h，业主要求采用壁后注浆堵水，施工单位增加费用160万元，工期延长1个月。

【背景资料】
某水闸项目经监理单位批准的施工进度网络图如下图所示（单位：天），合同约定：工期提前奖励标准为10000元／天，逾期违约金标准为10000元／天。

在施工中发生如下事件：
事件1：基坑开挖后，发现地质情况与业主提供的资料不符，需要进行处埋，致使“基坑开挖”工作推迟10天完成。
事件2：对闸墩浇筑质量进行检查时，发现存在质量问题，需进行返工处理，使得“闸墩浇筑”工作经过60天才完成任务。
事件3：在进行闸门安装时，施工设备出现了故障后需修理，导致“闸门安装”工作的实际持续时间为17天。
事件4：由于变更设计，使得“上下游连接段施工”推迟22天完成。
事件5：为加快进度采取了赶工措施，将“底槛导轨等埋件”工作的时间压缩了8天。

如果市中级法院对上诉案件经过审理，认为一审判决认定基本事实不清，关于本案的下列处理，哪些选项是正确的？（        ）

【背景材料】
   某办公楼工程，框架结构，钻孔灌注桩基础，地下一层，地上20层，总建筑面积25000m²，其中地下建筑面积3000m²。施工单位中标后与建设单位签订了施工承包合同，合同约定：“…至2014年6月15日竣工，工期目标470日历天;质量目标合格;主要材料由施工单位自行采购;因建设单位原因导致工期延误，工期顺延，每延误一天支付施工单位10000元/天的延误费…”。合同签订后，施工单位实施了项目进度策划，其中上部标准层结构工序安排如下：
   上部标准层结构工序安排表

桩基施工时遇地下溶洞(地质勘探未探明)，由此造成工期延误20日历天。施工单位向建设单位提交索赔报告，要求延长工期20日历天，补偿误工费20万元。
   地下室结构完成，施工单位自检合格后，项目负责人立即组织总监理工程师及建设单位、勘察单位、设计单位项目负责人进行地基基础分部验收。
   施工至十层结构时，因商品混凝土供应迟缓，延误工期10日历天。施工至二十层结构时，建设单位要求将该层进行结构变更，又延误工期15日历天。施工单位向建设单位提交索赔报告，要求延长工期25日历天，补偿误工费25万元。
   装饰装修阶段，施工单位采取编制进度控制流程、建立协调机制等措施，保证合约约定工期目标的实现。

【背景资料】某公司承建一项城市污水管道工程,管道全长1.5km,采用DN1200mm的钢筋混凝土管,管道平均覆土深度约6m。考虑现场地质水文条件,项目部准备采用“拉森钢板桩+钢围檩+钢管支撑”的支护方式,沟槽支护情况详见图2。

项目部编制了“沟槽支护.土方开挖”专项施工方案,经专家论证,因缺少降水专项方案被判定为“修改后通过”。项目部经计算补充了管井降水措施,方案获“通过”,项目进入施工阶段。在沟槽开挖到槽底后进行了分项工程质量验收,槽底无水浸.扰动,槽底高程.中线.宽度符合设计要求。项目部认为沟槽开挖验收合格,拟开始后续垫层施工。在完成下游3个井段管道安装及检查井砌筑后抽取其中1个井段进行了闭水试验,实测渗水量为0.0285L/(min·m)[规范规定DN1200钢筋混凝土管合格渗水量不大43.30m3/(24h·km)]为加快施工进度,项目部拟增加现场作业人员。

教育法是国家大多数公民的意志在教育方面的体现。(  )

下列哪一法律法规，是我国首次将信托业的行业定位明确为 “受人之托，代人理财” 者？(     )。

Suppose Professor Smith asked you to plan a debate on the theme of city traffic. Write him an email to him.

1) suggest a specific topic with your reasons, and

2) tell him about your arrangements.

You should write about 100 words on the ANSWER SHEET.

Do not use your own name. Use “Zhang Wei” instead.

Do not write your address. (10 points)