2011年11月20日4时,A铁矿-100m平巷盲竖井的罐笼在提升矿石时发生卡罐故障,罐笼被撞破损后卡在离井口2.5 m处。当班绞车工甲随即升井向值班矿长乙和维修工丙报告,乙和丙下井检修。丙在没有采取任何防护措施的情况下3次对罐笼角、井筒护架(井筒为木支架)进行切割与焊接,切割下的高温金属残块及焊渣掉落在井壁充填护帮的荆笆上。
当日8时10分,甲在绞车房发现提升罐笼的钢丝绳异动,前往井口观察,发现盲竖井内起火,当即返回绞车房,关闭向井下送电的电源开关,并立即升井向乙和丙报告。随后甲和丙一起下井,到达-100m平巷时烟雾很大,能见度不足5m。甲和丙前行到达离起火盲竖井约300m处,无法继续前行,遂返回地面向乙汇报。乙立即报警,请矿山救护队救援,并启动A铁矿应急救援预案。
事故发生时,井下被困人员共122人,其中52人被矿山救护队救出,70人遇难。遇难人员中包括周边4座铁矿的61名井下作业人员。
事故调查发现,A铁矿与周边的4座铁矿越界开采,井下巷道及未经处理的采空区相互贯通。各矿均未形成独立的机械通风系统,且安全出口等标志、标识不符合安全规定。
事故调查组确认,该起事故的经济损失包括:人身伤亡后所支出的费用9523万元,善后处理费用3052万元,财产损失1850万元,停产损失580万元,处理环境污染费用5万元等。
根据以上场景,回答下列问题(10分,每题2分,1-2题为单选题,3-5题为多选题):
【背景资料】
某水枢纽由混凝土重力坝、引水隧洞和电站厂房等建筑物组成,最大坝高123m水库总库容2×108m³ ,电站装机容量240MW ,混凝土重力坝剖面图见图4。
图4混凝土重力坝剖面图
本工程在施工中发生如下事件:
事件一:施工单位根据《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》( DL/T5148-2014)和设计图纸编到了帷幕灌浆施工方案,计划三排帷幕孔按顺序ABC依次进行灌浆施工;
事件二:施工单位根据《水利水电工程施工组织设计规范》( SL303-2017),先按高峰月浇筑强度初步确定了混凝土生产系统规模,同时又按平层浇筑法计算公式Qh≥khSD/(t1-t2)复核了混凝土生产系统的小时生产能力;
事件三:施工单位根据《水工混凝土施工规范》(SL667-2014),对大坝混凝土采取了温控措施,首先对原材料和配合比进行了优化,降低混凝土水化热温升,其次对混凝土拌合、运输和浇筑等过程中采取多种措施,降低混凝土的浇筑温度;
事件四:施工单位在某一坝段基础C20混凝土浇筑过程中,共抽取混凝土试样35组进行抗压强度试验,实验结果统计: 1 )有3组试样抗压强度为设计强度的80%,2)试样混凝土的强度保证率为78%。施工单位按《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007 )对混凝土强度进行评定,评定结果为不合格,并对现场相应部位结构物的混凝土强度进行了检测;
事件五;本工程各建筑物全部完工并经一段时间试运行后,项目法人组织勘察、设计、监理、施工等有关单位的代表开展竣工验收自查工作,召开自查工作会议,自查完成后,项目法人向工程主管部门提交了竣工验收申请报告,工程部门提出:本工程质量监督部门未对工程质量等级进行核定,不得验收;
某施工企业中标新建一办公楼工程, 地下二层,地上二十八层,钢筋混凝土灌注桩基础。上部为框架剪刀墙结构,建筑面积28600m2。项目部在开工之后编制了项目质量计划,内容包括质量目标和要求、管理组织体系及管理职责质量控制点等,并根据工程进展实施静态管理。其中,设置质量控制点是关键部位和环节包括:影响施工质量的关键部位和环节;影响使用功能的关键部位和环节,采用新材料、新设备的部位和环节等。桩基施工完成之后,项目部采用高应变法按要求进行了工程桩桩身完整性检测,其抽检数量
按照相关标准规定选取。钢筋施工专项技术方案中规定:采用专用量规等检测工具对钢筋直螺纹加工和安装质量进行检测,纵向受力钢筋采用机械连接或焊接接头时以接头面积百分率等要求如下:
1、受拉接头不宜大于50%;
2、受压接头不宜大于75%
3、直接承受动力荷载的结构体不宜采用焊接;
4、直接承受动荷载的结构体采用机械连接时,不宜超过50%。
项目部质量员在现场发现屋面卷时有屋面卷材流淌现象,经质量分析讨论;对卷材有流淌现象的原因分析如下:
1、胶结料耐热度偏低
2、找平层的分格缝设置不当
3、胶结料粘连层过厚;
4、屋面板因温度变化产生胀缩;
5、卷材搭接长度太小
针对原因分析,整改方案采用钉钉子法:在卷材上部
离屋脊200mm~350mm范围内钉一排200mm长圆钉,钉眼涂防锈漆。监理工程师认为屋面卷材的流淌现象的原因分析和钉子做法存在不妥,要求修改。
【背景资料】
某建设单位和施工单位签订了某市政公用工程施工合同,合同中约定:建筑材料由建设单位提供;由于非施工单位原因造成的停工,机械补偿费为200元/台班,人工补偿费为50元/日工;总工期为120天;竣工时间提前奖励为3000元/天,误期损失赔偿费为5000元/天。经项目监理机构批准的施工进度计划如图所示(单位:天)。

施工过程中发生如下事件:
事件一:工程进行中,建设单位要求施工单位对某一构件作破坏性试验,以验证设计参数的正确性。该试验需修建两间临时试验用房,施工单位提出建设单位应该支付该项试验费用和试验用房修建费用。建设单位认为,该试验费属建筑安装工程检验试验费,试验用房修建费属建筑安装工程措施费中的临时设施费,该两项费用已包含在施工合同价中。
事件二:建设单位提供的建筑材料经施工单位清点入库后,在专业监理工程师的见证下进行了检验,检验结果合格。其后,施工单位提出,建设单位庄支付建筑材料的保管费和检验费;由于建筑材料需要进行二次搬运,建设单位还应支付该批材料的二次搬运费。
事件三:由于建设单位要求对B工作的施工图纸进行修改,致使B工作停工3天(每停一天影响30工日,10台班);由于机械租赁单位调度的原因,施工机械未能按时进场,使C工作的施工暂停5天(每停一天影响40工日,10台班);由于建设单位负责供应的材料未能按计划到场,E工作停工6天(每停一天影响20工日,5台班)。施工单位就上述三种情况按正常的程序向项目监理机构提出了延长工期和补偿停工损失的要求。
事件四:在工程竣工验收时,为了鉴定某个关键构件的质量,总监理工程师建议采用试验方法进行检验,施工单位要求建设单位承担该项试验的费用。该工程的实际工期为122天。
【问题】
(一)
甲企业为境内居民企业,主营电子产品,2019年发生如下生产经营业务
(1)取得销售收入1000万元,与之相配比的销售成本为200万元。
(2)接受某企业(增值税一般纳税人)赠送的原材料,取得的增值税专用发票上注明价款5万元。
(3)管理费用30万元(其中含业务招待费10万元)、销售费用70万元(其中含广告费30万元、业务宣传费20万元)。
(4)全年发生财务费用20万元,其中含向金融企业借款的利息支出6万元(借款金额100万元,借款年利率6%,借款期限一年),向非金融企业借款的利息支出14万元(借款金额200万元,借款年利率7%,借款期限一年)。
(5)已计入成本费用中的全年实际发放的合理的工资薪金支出80万元,实际发生职工福利费10万元、职工教育经费8万元、拨缴工会经费6万元。
要求:根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列小题。
3.该企业当年准予扣除的财务费用为( )万元。
李先生和李太太(陶女士)都是收入稳定的公务员,两人目前和李先生的母亲同住,没有孩子。最近,李先生和太太计划要一个小宝宝,同时还有一些其他的家庭目标需要进行规划,于是夫妇俩找到了金融理财规划师进行咨询。理财规划师就李先生的家庭状况进行了分析。
一、案例成员
家庭成员 | 职业 | 年龄 |
李先生 | 警察 | 34岁 |
陶女士(李先生的太太) | 公务员 | 28岁 |
王女士(李先生的母亲) | 退休职业 | 58岁 |
二、收支状况:李先生的母亲每个月有600元的退休工资,全家每个月的医疗费大概要100元。夫妇二人目前有现金和定活期存款40000元。结婚前,李先生和太太贷款买了一套住宅,每月还款1500元,目前房贷余额还有30万元左右。原来的老房子已出售,得到了13万元现金。李先生打算将这笔钱投向股市和基金。
表1 年度收支状况表(单位:元)
收入 | 支出 | ||
李先生本人收入 | 42000 | 基本生活开销 | 30000 |
配偶收入 | 36000 | 物业管理费 | 1800 |
母亲收入 | 7200 | 房屋贷款 | 18000 |
年终奖金 | 6000 | 医疗费 | 1200 |
|
| 保险费 | 5000 |
合计 | 91200 | 合计 | 56000 |
年度结余 | 35200 |
| |
三、资产负债状况
表2 家庭资产负债状况表(单位:元)
家庭资产 | 家庭负债 | ||
现金及活存 | 10000 | 房屋贷款 | 300000 |
定期性存款 | 30000 |
|
|
房产(自用) | 500000 |
|
|
其他 | 130000 |
|
|
合计 | 670000 | 合计 | 300000 |
资产净值 | 370000 |
| |
四、李先生家庭保险状况
李先生和太太除了参加社会养老保险外,李先生自己还购买了一份大病险及附加意外险,太太购买了一份有分红功能的寿险。
五、李先生夫妇的理财目标
1.两人打算要一个孩子,需要一笔资金为孩子出生做准备;
2.希望将老房变现后的资金进行合适的投资;
3.希望为全家购买合适的保险;
4.希望5年内买一辆15万元的家庭轿车。
5.目前准备好孩子20年后需要的教育金34000元。
六、假设条件
1.假设通货膨胀率为3%,个人所得税按现行税率;
2.假设住房公积金、养老金保险、医疗保险金与失业保险金占税前收入的比例分别为8%、8%、3%、1%,允许税前扣除,个人免征额为2000元;
3.学费增长率为4%,投资回报率为8%,工资增长率为4%;
4.李先生60岁退休,李太太55岁退休。
下列案件中诉讼标的发生变更的有( )。
甲诉请求判决偿还借款,在诉讼过程中,甲又增加提出支付利息的请求
甲诉乙请求判决离婚,在诉讼过程中,甲又增加提出分割共同财产的请求
甲诉请求判决解除租赁合同,在诉讼过程中,甲又将解除租赁合同的请求变更为乙按照租赁合同的约定支付租金
甲诉乙请求判决离婚,在诉讼过程中,甲又变更为请求判决解除同居关系
【背景资料】
某隧道为上、下行双线四车道隧道,其中左线长858m,右线长862m,隧道最大埋深98m,净空宽度9.64m,净空高度6.88m,设计车速为100km/h,其中YK9+928~YK10+004段为V级围岩,采用环形开挖留核心土法施工,开挖进尺为3m。该段隧道复合式衬砌横断面示意图如下图所示,采用喷锚网联合支护形式,结合超前小导管作为超前支护措施,二次衬砌采用灌注混凝土,初期支护与二次衬砌之间铺设防水层。
在一个模筑段长度内灌注边墙混凝土时,施工单位为施工方便,先灌注完左侧边墙混凝土,再灌注右侧边墙混凝土。
如张某拟设立一家个人独资企业,下列表述正确的是 ( )。
个人独资企业应依法备案 “登记联络员”
如张某死亡,其继承人可以继承投资人的身份
如该企业解散,必须由法院指定的清算人进行清算
该企业应当依法缴纳企业所得税
【背景资料】某公司承接一座城市跨河桥A标,为上、下行分立的两幅桥,上部结构为现浇预应力混凝土连续箱梁结构,跨径为(70+120+70)m。建设中的轻轨交通工程B标高架桥在A标两幅桥梁中间修建,结构形式为现浇截面预应力混凝土连续箱梁,跨径为(87.5+145+87.5)m。三幅桥间距较近,B标高架桥上部结构底高于A标桥面3.5 m以上。为方便施工协调,经议标,B标高架桥也由该公司承建。
A标两幅桥的上部结构采用碗扣式支架施工,由于所跨越河道流量较小,水面窄,项目部施工设计采用双孔管涵导流,回填河道并压实处理后作为支架基础,待上部结构施工完毕以后挖除,恢复原状。支架施工前,采用1.1倍的施工荷载对支架基础进行预压。支架搭设时,预留拱度考虑承受施工荷载后支架产生的弹性变形。
B标晚于A标开工,由于河道疏浚贯通节点工期较早,导致B标上部结构不具备采用支架法施工条件。
【背景资料】某小型露天采石场,采用自上而下的分层方式开采,层高12m,采用挖掘机铲装,自卸卡车运输,年采剥量约5×104t。
2016年8月10日,调度李某安排人员在第三层台阶上方12m处进行打爆破孔作业,至12日共完成31个爆破孔,其中25个孔用于此次爆破作业,爆破孔呈三角形双排列,爆破孔最深的有18m、浅的有8m。8月14日30分,安全员刘某和炸药车司机王某将炸药、雷管运送到采石场,爆破员张某对炸药、雷管的型号、数量进行确认、签收。
然后将炸药运送到第三层平台处,雷管由刘某自己保管,炸药由张某等人搬运到各个爆破孔。在爆区周围建立警戒线后,张某未对爆破孔进行测量验收就开始装药,装完6个爆破孔的药后,张某因故离开装药区,张某离开后,调度李某带着钻工张某进入爆破作业现场装药,刘某对无证人员李某等的装药行为进行口头制止,两人未理睬继续装药。8时40分,装药区岩石突然发生坍塌,两人被石方掩埋。
经救援分别于当日23时40分、15日0时30分搜救出2人,2人均已死亡,1时52分对现场清理确认无其他人员后,现场救援完毕。
经事故调查发现,该矿因爆破作业,边坡岩土地质稳定性发生了变化;岩层节理裂隙发育,岩层倾向与采场坡向一致,且倾角大,是造成事故发生的直接原因。 同时该矿没有爆破作业相关的管理制度是事故发生的另一重要原因。
根据以上场景,回答下列问题: