【背景资料】
某水电站工程主要工程内容包括：碾压混凝土坝、电站厂房、 溢洪道等，工程规模为中型。水电站装机容量为 50MW，碾压混凝土坝坝顶高程 417m，最大坝高 65m。该工程施工平面布置示意图如图5-1所示。

图 5-1 施工平面布置示意图
事件一： 根据合同工期要求，该工程施工导流部分节点工期目标及有关洪水标准如表 5-1 所示。
表 5-1 施工导流部分节点工期目标及有关洪水标准表

事件二：上游围堰采用均质土围堰，围堰断面示意图如图 5-2 所示，施工单位分别采取瑞典圆弧法（K1） 和简化毕肖普法（K2）计算围堰边坡稳定安全系数， K1、K2 计算结果分别为 1.03 和 1.08。施工单位组织编制了围堰工程专项施工方案，专项施工方案内容包括工程概况等。

事件三：碾压混凝土坝施工中，采取了仓面保持湿润等养护措施。 2016 年 9 月，现场对已施工完成的碾压混凝土坝体钻孔取芯，钻孔取芯检验项目及评价内容如表5-2 所示。

表 5-2 钻孔取芯检验项目及评价内容

事件四：为保证蓄水验收工作的顺利进行， 2017 年 9 月，施工单位根据工程进度安排，向当地水行政主管部门报送工程蓄水验收申请，并抄送项目审批部门。

【背景资料】

某道路工程属城市次干路，长3800m，路宽16.5m，位于城市环路以内，设计结构为：30cm厚9％石灰土处理土基，12％石灰土底基层，35cm厚水泥稳定碎石基层，12cm厚沥青混凝土面层。施工项目部编制施工组织设计后，做了一些必要的技术准备工作，经技术交底后开始道路施工。受城市交通管制和环境保护要求，水泥稳定碎石基层拌合站设在郊区，采用夜间运输、白天摊铺方式，碾压成型后发现水泥稳定碎石基层局部表面松散。由于拆迁延期，有一段沥青混凝土路面延至十二月上旬摊铺，项目部选择白天气温较高，约在5～8℃时段，采取提高沥青混凝土出厂温度到180℃，运输中覆盖保温等措施，摊铺碾压沥青混凝土成型。沥青混凝土面层竣工后，施工单位进行了外观检查，沥青表面平整，没有脱落、推挤等现象，经过检测弯沉值、平整度、中线高程、横坡等项目，合格率达到98％，施工单位认为工程质量检验合格。项目部在工程施工全部完成后，依据施工进度计划和施工进度计划调整资料编制了进度控制总结，并上报公司工程管理部。

【背景资料】某施工单位用耙吸式挖泥船开挖航道施工，航道中心至抛泥区的距离为15km，开挖航道长度3km，该船的舱容为5000m³，施工开挖的土质密度为1.85t／m3，耙吸船重载航速为9kn，轻载航速为11kn，挖泥时的航速为3Kn，上线、抛泥、调头等用时间45min，因突发大风、潮水不适停止作业1.5h，避让航船30min。一次挖槽长度满舱载重量7000t，作业情况如图所示。

《左传》云“礼，经国家，定社稷，序民人，利后嗣者也”，系对周礼的一种评价。关于周礼，下列哪一表述是正确的?(       )

甲市 A 区法院作出判决，判令被告刘正归还原告王新人民币 210 万元并按照同期贷款市场报价利率的 4 倍支付利息。王新不服该判决，向甲市中级法院提起上诉。经审理，甲市中级法院改判被上诉人刘正归还上诉人王新人民币 320 万元并按照同期贷款市场报价利率的 4 倍支付利息。根据判决书上的信息，刘正的户籍所在地为乙市高新区。王新经查询发现刘正在丙市 B 区某小区有住房一套。因刘正没有按照判决履行义务，王新准备申请执行。有权受理王新执行申请的法院是（     ）。

王先生一家准备贷款买房，在申请贷款的过程中，打印了自己的信用报告，发现其中的信用卡记录与自己记忆中的情形大相径庭，由于有多笔逾期未还导致贷款受阻，他十分恼火，他准备向其所在地中国人民银行征信管理部门提出异议申请。

某泵站枢纽工程由泵站、清污机闸、进水渠、出水渠、公路桥等组成。泵房安装立式轴流泵，泵房为块基型泵房，采用混凝土灌注桩基础。合同工期6个月（每月按30天算）。

承包人编制的并经监理批准施工总进度计划如下图所示。

施工中发生如下事件：

事件1：承包人在该泵站工程开工后第46天进度检查时发现，A工作和B工作以完成，已开始的C工作施工工期进度滞后5天，项目部根据赶工参数（如下表）对相关工作进行压缩，确保完工日期不变。

事件2：施工现场地面高程为31.0m～31.4m，泵站底板建基面高程为20.38m，钻探资料表明，地基18.5m～31.4m高程范围内为黏土，12.0m～18.5m高程范围内为中砂，该砂层地下水具有承压性，承压水位为29.5m。承包人在施工进水方案中提出，基坑开挖时需要采取降水措施，降水方案有管井降水和轻型井点降水两个方案。

事件3：根据施工需要，本工程主要采用泵送混凝土施工，现场布置有混凝土拌合系统、钢筋加工厂、木工厂，预制构件厂、油料库等临时设施，其平面布置示意图如下。

图中①、②、③、④、⑤为临时设施（混凝土拌合系统、零星材料仓库、预制构件厂、油料库、生活区）代号。

【背景资料】市政公司承建一项道路改扩建工程，长3.3km，设计宽度40m，上下行双幅路；现况路面铣刨后铺表面层形成上行机动车道，新建机动车道面层为三层热拌沥青混合料。
工程内容还包括新建雨水、污水、给水、供热、燃气工程。工程采用工程量清单计价；合同要求4月1日开工，当年完工。
项目部进行了现况调查：工程位于城市繁华老城区，现况路宽12.5m，人机混行，经常拥堵；两侧密布的企事业单位和民居多处位于道路红线内；地下老旧管线多，待拆改移。在现场调查基础上，项目部分析了工程施工特点及存在的风险，对项目施工进行了综合部署。
施工前，项目部编制了交通导行方案，经有关管理部门批准后组织实施。为保证沥青表面层的外观质量，项目部决定分幅、分段施工沥青底面层和中面层后放行交通，整幅摊铺施工表面层。施工过程中，由拆迁进度滞后，致使表面层施工时间推迟到当年12月中旬。项目部对中面层进行了简单清理后摊铺表面层。
施工期间为雨季，项目部针对水泥稳定土底基层的施工制定了雨期施工质量控制措施如下：
（1）加强与气象站联系，掌握天气预报，安排在不下雨时施工；
（2）注意天气变化，防止水泥和混合料遭雨淋；
（3）做好防雨准备，在料场和搅拌站搭雨棚；
（4）降雨时应停止施工，对已摊铺的混合料尽快碾压密实。

王某2021年4月1日入职丙证券公司合规部，丙证券公司为其在证券业协会从业人员管理平台办理登记，并生成了唯一登记编号。同年7月，王某岗位调整，到资产管理总部任职。

【背景资料】某矿山地面选矿厂工程，工程造价约5000万元，建设单位采用公开招标的方式选择施工队伍。招标文件要求投标人应在开标前一天下午6点前将投标文件及100万元的投标保证金提交给招标办公室，中标单位的投标保证金直接转入履约保证金，未招标单位的投标保证金在开标后6个月内退还。某建筑工程公司最终以5100万元中标，该公司中标后与建设单位签订了施工合同，合同约定：
（1）施工单位负责工地三通一平工作，延误工程开工需承担责任。
（2）施工场地发生安全事故，由施工单位负全部责任。
（3）每月支付工程款，根据工程质量、进度情况由监理签证后进行支付。
（4）实行工期总承包，无论何种原因发生延误，施工单位承担损失。
在工程施工中，还发生如下事件：
事件一：基础施工发现勘察资料不正确，设计单位进行了变更，工程量增加。
事件二：工程施工进入当地雨季，连续6天大雨，造成主体厂房屋面混凝土无法正常连续浇筑，最终造成工期延误8天。
事件三：当地雨季发生滑坡，造成供电中断2天，延误工程正常施工。
为防止安全事故和转移风险，施工单位为每个工人投保了工地意外伤害险，有一名工人轮休回家探亲，期间发生泥石流事故，该名工人遇难。

WTO规则中，强化GATT1994中的取消数量限制义务的协定是（   ）。