【不定项选择题】

案例(五):某大型施工单位承接了某运营商的一项管道光缆线路工程,工程的工作内容和各个工序的持续时间见表5所示。

施工单位项目部按照图5所示的施工序关系编制施工进度计划,但计划工期不能满足施工合同要求,监理单位要求项目部重新编制施工进度计划。

项目部与运营商确认后,根据工程特点和施工资源情况,采用流水作业方法优化进度计划:将B.C.F三工作平均分为B1B2B3.C1C2C3.F1F2F3依次完成,每类工作各有一个队伍依次完成,三类工作全部完成后才开始G工作。此方案得到了建设单位的批准。
在施工中发生了以下事件:
事件1:由于光纤测试仪表进场原因,E工作最早开始时间推迟9天。
事件2:工程进行到第20天,因道路维修,光缆仓库发货受阻,要停工2天。

应得客app下载
手机使用
微信扫一扫
二维码扫一扫
分享
微信内点击右上角“…”即可分享
反馈
收藏
举报
参考答案
参考解析
【不定项选择题】

关于国际投资法相关条约,下列表述正确的是(  )。

A.

依《解决国家与他国国民间投资争端公约》,投资争端应由双方书面同意提交给投资争端国际中心,当双方表示同意后,任何一方不得单方面撤销

B.

依《多边投资担保机构公约》,多边投资担保机构只对向发展中国家领土内的投资予以担保

C.

依《与贸易有关的投资措施协定》,要求企业购买或使用最低比例的当地产品属于协定禁止使用的措施

D.

依《与贸易有关的投资措施协定》,限制外国投资者投资国内公司的投资比例属于协定禁止使用的措施

【不定项选择题】

(二)
背景资料:某工业厂房工程采用地梁基础,按照已审批的施工方案组织实施。在第一区域施工过程中,材料已送检。为了在停电检修之前完成第一区域基础的施工,施工单位负责人未经监理许可,在材料送检还没有得到检验结果时,擅自决定进行混凝土施工。待地梁混凝土浇筑完毕后,发现水泥试验报告中某些检验项目质量不合格。造成该分部工程返工拆除重做,工期延误16天,经济损失达20000元,并造成一定的信誉影响。
问题:

【不定项选择题】

对已经发生法律效力的判决、裁定,有权向人民法院或人民检察院提出申诉的有(     )。

A.

当事人

B.

当事人的法定代理人

C.

当事人的近亲属

D.

所在单位、团体的代表

【不定项选择题】

案例四

背景资料:某大型火力发电工程项目,位于南方沿海某省,由政府和一家民营企业共同投资兴建,并组建了建设班子(以下称建设单位)。建设单位拟把安装工程直接交于 A 公司承建,上级主管部门予以否定。之后,建设单位采用公开招标,选择安装单位,招标文件明确规定,投标人必须具备机电工程总承包一级施工资质,工程报价采用综合单价报价。经资格预审后,共有 A、B、C、D、E 五家公司参与了投标。投标过程中,A 公司在投标截止时间前一天递交了投标书;B 公司在投票截止时间前一天递交了投标书后,在截止投标前 10 分钟,又递交了修改报价的资料;D 公司的标书密封时未按要求加盖法定代表人印章;E 公司未按招标文件要求的格式报价。经评标委员会评定,建设单位确认,最终 C 公司中标,按《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)与建设单位签订了施工合同。

施工过程中发生下列事件:

事件一:开工后因建设单位采购的汽轮机晚到,致使 C 公司延误工期 10 天,并造成窝工费及其他经济损失共计 15 万元;C 公司租赁的大型吊车因维修延误工期 3 天,经济损失 3 万元;因非标准件和钢结构制作及安装工程量变更,增加费用 30 万元;施工过程中遭遇暴雨,C 公司延误工期 5 天,并发生窝工费 5 万元,施工机具维修费 5 万元。

事件二:在凝汽器壳体安装过程中,鉴于其尺寸庞大等特点,项目部制定了有针对性的安装方案,使该工序顺序安装完成。

事件三:在管道的焊接工作完成后,C 公司按要求做外观检查后,欲对管道进行液压试验,试验方案上列出了以下实施要点:

1)试验压力为管道设计压力的 1.5 倍;

2)试验应缓慢上升,达到试验压力后,稳压 10 分钟,再降至设计压力保持 30 分钟,以无压降、无渗漏为合格。

3)以最高点的压力为准,但最低点的压力不得超过管道附件及阀门的承受能力。

监理指出该方案不完备,要求 C 公司重新完善。

【不定项选择题】

张一、李二、王三因口角与赵四发生斗殴,赵四因伤势过重死亡。其中张一系未成年人,王三情节轻微未被起诉,李二在一审开庭前意外死亡。本案依法负有民事赔偿责任的人是(   )。

A.

张一、李二

B.

张一父母、李二父母

C.

张一父母、王三

D.

张一父母、李二父母、王三

【不定项选择题】

张某通过信用卡办理的下列业务中,符合规定的是 ( )。

A.

 向其他个人信用卡转账

B.

 向本人 I 类个人银行结算账户转账

C.

 提取现金

D.

 向其他个人支付账户转账

【不定项选择题】

甲公司是增值税一般纳税人,主要从事新型材料的生产和销售,2024年10月经营业务如下:
(1)采取分期收款方式销售A型新材料,不含增值税总价款3000万元,合同约定本月收取其中的60%,但截至本月底,甲公司尚未收到货款。
(2)采用折扣方式销售B型新材料,含增值税价款1130万元,由于买方采购量大,甲公司给予5%的折扣,销售额和折扣额在同一张发票(的金额栏)上分别注明,买方按享受折扣后的金额付清了全部款项。
(3)购入燃油中巴车1辆供管理部门使用,机动车销售统一发票注明金额40万元.税额5.2万元。该车适用的车船税年税额960元/辆。
(4)将购置的一处厂房改造成职工食堂,该厂房的原值200万元.净值140万元,已抵扣进项税额18万元。
已知:甲公司所产材料适用的增值税税率为13%,车辆购置税税率为10%。
要求:根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列小题。

【不定项选择题】

【案例三】

  某高速公路N合同段路基工程施工,工期18个月,其中K23+200~K32+200路段以填方为主,合同段附近地表土主要是高液限黏土(液限值在38~49之间),在较远地带分布有腐殖土、生活垃圾土、盐渍土、淤泥、冻土、砂性土、粉土、黏性土、砾土等。出于控制造价的考虑,业主要求就地取材。为此,施工单位针对高液限土填筑路堤做了试验路段,以确定其最大干密度和松铺厚度等指标。

  施工单位先对路基横断面进行测量放样,待场地清理完毕后动土触探,并绘制出横断面图,提交监理工程师复测,确认后填筑路基。

  施工单位严格按照试验路段提供的数据指导施工,经过2个月的填筑,发现按试骏路段数据控制施工,每层的填筑周期超过5天,在雨期,填筑周期达到15天以上,无法满足工期要求。业主在了解了情况后,书面要求监理工程师指示施工单位在半个月后变更路堤填料。经过现场考查并征得监理工程师同意和设计单位确认后,选择了砾土与砂性土两种路堤填料,施工单位随即组织施工。另外,施工单位还制定了雨季施工的控制措施,保证质量。

  由于变更后取用的路堤填料需增加较长运距,而在合同中没有该变更的价格,整个工程完工后,施工单位向业主提出了变更工程价款的报告。


【不定项选择题】

【背景资料】B地下金矿属A公司一级子公司,竖井开拓,浅孔留矿法开采,抽出式通风,井巷支护采用密集支架。一、二两个采区同时开采,年产矿石分别为5×10t和6×10t。B矿将一采区采掘工程外包给C矿建公司,二采区采掘工程外包给D矿建公司,爆破作业外包给E爆破公司。C、D、E三家公司均具有相应资质,并在B矿设置了项目部。D、E公司为F集团公司的子公司,F集团公司指定张某同时负责D、E公司驻矿项目部工作。
2022年11月8日8时,D公司驻矿项目部维修班长李某带领6人维修二采区二中段运输大巷破损的5号支架和背板。B矿制定了5号支架维修方案,并经该矿总工程师批准,但未向维修作业人员进行安全技术交底。作业人员在拆除5号支架时,因其背板无法取下,随即拆除6号支架、取下5号支架背板。在钳工吴某清理顶板浮石、其他人员更换背板时,顶板岩石突然冒落砸中吴某背部,并将相邻4号支架挤向一侧。吴某经抢救无效死亡。
事故调查发现:B矿分别与C、D、E公司签订了安全生产管理协议,并按规定抄送当地应急管理部门。根据A公司要求,B矿将外包工程全部纳入其安全管理范围,成立了由矿领导班子成员、各部门负责人组成的安全生产委员会。C、D公司驻矿项目部配备了通风、机电、地测(防治水)专业技术人员。C公司驻矿项目部由1名注册安全工程师专职负责安全生产管理工作。D公司驻矿项目部由1名具有3年井下工作经验的人员专职管理安全生产工作。E公司驻矿项目部也按规定配备了相应的专业技术和安全管理人员。
根据以上场景,回答下列问题:

【不定项选择题】

甲手持匕首寻找抢劫目标时,突遇精神病人丙持刀袭击。丙追赶甲至一死胡同,甲迫于无奈,与丙搏斗,将其打成重伤。关于甲将精神病人丙打成重伤的行为,下列选项正确的是(   )。

A.

甲的行为属于正当防卫,因为对精神病人的不法侵害也可以进行正当防卫

B.

甲的行为属于紧急避险,因为“不法”必须是主客观相统一的行为,而精神病人没有责任能力,其客观侵害行为不属于“不法”侵害,故只能进行紧急避险

C.

甲的行为属于自救行为,因为甲当时只能依靠自己的力量救济自己的法益

D.

甲的行为既不是正当防卫,也不是紧急避险,因为甲当时正在进行不法侵害,精神病人丙的行为客观上阻止了甲的不法行为,甲不得针对丙再进行正当防卫与紧急避险