某通信管道工程于4月8日开始施工，7月7日完工。在施工过程中，建设部颁布了《通信管道工程施工及验收规范》GB 50374-2006，并于5月1日开始实施。施工单位与建设单位签订的施工合同约定施工期间如国家、行业或建设单位主管部门颁布新的法律法规、规范、规程，本项目将按新的法律法规、规范、规程执行"。施工单位在编制竣工资料时，标注的施工依据为《通信管道工程施工及验收技术规范》YD 5103-2003。
但总监理工程师在审核竣工资料后认为工程说明存在问题，将竣工资料退还施工单位。对于管道的埋深问题，施工单位严格按照设计文件及施工技术要求施工，监理工程师对此也进行了现场确认，并在"隐、蔽工程随工验收签证"中签署了"管道埋深合格"的字样。

某公司承建一再生水厂改扩建工程，项目部进场后，结合地质情况，按照图纸编写施工组织设计。设计水池内部净尺寸长宽均为20m，净深8.00m，设计水深7m，现浇钢筋混凝土结构，水池侧壁、底板厚度均为0.5m、一侧的工作面宽度为0.5m。考虑到地下水位较高，在底板下满堂布置直径1.0m的灌注桩。由于水池尺寸较大，设计在纵横向均设置一道变形缝，变形缝采取钢板止水带止水。原始地面高程96.00m，根据地质钻孔揭露，地面下依次为素填土、粉质黏土、中风化花岗岩。设计文件要求，灌注桩嵌入岩石的深度至少为2.5 D（D为桩基直径）。

施工中发生如下事件：

事件一：根据水池规模，侧壁浇筑留置一道水平施工缝。整体工程拟分以下几个工序。①基坑开挖及地基处理；②灌注桩施工；③防水层施工；④垫层施工；⑤底板及侧壁下段施工；⑥侧壁上段施工；⑦侧壁施工缝处理；⑧水池外侧土方回填；⑨满水试验

事件二：灌注桩拟选取长螺旋、冲抓钻、反循环、人工挖孔桩工艺，项目部根据现场地质进行了比选。灌注桩的工序为场地整平→测量定位→C→成孔并清孔→吊放钢筋笼→下导管→二次清孔→D→拔出导管→凿除桩头

事件三：桩基施工完毕验收阶段，需要做现场单桩荷载试验以验证其承载力。

【背景资料】建设单位发包一年产量60万吨的煤矿工业广场项目。经过招标投标，某施工单位中标并与建设单位签订了施工合同，工程内容包括提升机房、变电所、机修车间、办公楼等，合同总价2800万元。施工期间，发生以下事件：
事件1：开工前，施工单位根据合同工期编制了施工进度计划网络图（如下图1），并报监理工程师审核。监理工程师发现，按照设计文件，工作H和工作I完成后，工作J方可施工，这在进度计划网络图中没有体现，不符合“四结合”的施工准备方法，要求施工单位进行调整。

事件2：工程开工后不久，施工单位项目经理王某因个人原因与单位解除劳动合同，施工单位决定由项目副经理李某担任项目经理。
事件3：办公楼工程F的钢筋混凝土预制桩基础施工期间，由于建设单位供应的预制桩到场不及时，使桩基础推迟5天开工。打桩过程中，施工单位的打桩设备出现故障造成工程停工3天。设备修理完毕恢复施工后，突发洪水，导致工程停工7天。

2016年12月，某法院以欺诈发行证券罪作出判决，依法判处乙公司法定代表人张某与财务负责人胡某有期徒刑。

下列属于量刑的内容的是(   )。

【背景资料】某施工单位承接某厂厂区雨污水管道工程施工。该工程采用雨污分流制，雨水管道和污水管道布置在 厂区道路的双侧。其中，雨水管道布置在距道路中线左侧 3m 处，污水管道布置在距道路中线右侧 3m 处， 污水管埋设较深，雨水管埋设较浅。本工程的管道采用热熔承插口连接的双壁波纹管 HDPE 污水管，管道 标高按照设计图纸上的检查井底标高进行连通管铺设。 按照工期目标，施工单位计划将整个工程划分为两个断面施工，工期计划安排如下：2018 年 7 月 10 日至 2018 年 7 月 31 日，进行西侧 900m 断面雨污水工程施工；2018 年 8 月 1 日至 2018 年 8 月 15 日，进 行东侧 800m 断面雨污水工程施工。 工程施工前，总监理工程师主持编制了施工组织设计，施工组织设计中包括工程概况和主要施工保证 措施两项主要内容。施工组织设计中有如下细节：（1）先施工雨水管、再施工污水管，管道的插口逆水流方向、承口顺水流方向，由上游向下游依次 安装管道。（2）排水管道工程施工顺序：降水→施工放样→管沟开挖（槽壁支护）→……。在“管沟开挖（槽 壁支护）”之后，后续工序还包括：①管道安装；②垫层、基础施工；③管沟回填；④管道功能性试验； ⑤管座及接口施工；⑥检查井施工。（3）管道功能性试验说明如下：①功能性试验前，除接口外，管道两侧及管顶以上回填高度不应小 于 0.5m；②管道不需注水浸泡；③功能性试验时，应从下游向上游分段进行，一次试验不超过 10 个连续 井段；④将水灌至规定的水位后开始记录，渗水量的测定时间不少于 15 分钟，根据井内水面的下降值计 算渗水量，渗水量不超过规定的允许渗水量即为合格。 实际施工时发生了以下事件： 事件一：污水管道沟槽开挖时发现，槽底局部存在大石块。 事件二：雨水管道沟槽开挖时，施工单位未严格遵守“机械开挖，人工清底”要求，局部发生了超挖 现象，超挖深度达 0.3m，但超挖处干燥无水。

【背景资料】
某施工企业承包施工某矿山井下轨道运输大巷，大巷布置在底板岩层中，穿越岩层Rb=40～60MPa，属中等稳定。已探明地质构造在《地质报告》说明书及所附图中作了叙述并标注。巷道设计为半圆拱形断面，采用锚喷支护。
施工单位根据建设方提供的设计、地质资料编制了施工方案。采用多台风动凿岩机打眼，爆破破岩，耙斗装岩机装岩，专用锚杆钻机打眼并安装锚杆，湿式混凝土喷射机喷混凝土；两掘一喷，临时支护采用锚杆支护。正常施工期间工作面作业人员1 8人，主要设备耙斗装岩机1台，湿式混凝土喷射机1台，凿岩机6台，锚杆钻机2台等设备。该施工方案经监理单位批准后实施。
施工单位在巷道施工至370m时，放炮通风后，出矸人员直接进入作业面准备出矸，在准备过程中发生冒顶事故，导致作业面上固定耙斗机前端滑轮、锚桩的2名工人被埋，后经抢救无效死亡；同时造成作业面停工和部分施工机械、工器具损坏、工程材料损失，共延误工期15d。
冒顶事故发生抢险结束后，通过事故调查确认，发生事故的主要原因是突遇陷落柱。通过地质探查该陷落柱呈椭圆形，长轴沿巷道轴线lOm左右，短轴垂直巷道轴线8m左右，柱内岩石破坏严重且呈碎块状。
施工单位向建设单位提出索赔，索赔的内容包括：事故造成的施工机械、工器具、工程材料损失费，停工期间设备台班费及租赁费，停工期间人工窝工费用，工期顺延。

甲企业为增值税一般纳税人，其生产的 M 产品适用的增值税税率为 13％。2019年 12 月 1 日，该企业“应收账款”所属明细科目的借方余额合计为 300 万元，“坏账准备——应收账款”科目的贷方余额为 20 万元，企业确认收入的同时结转销售成本。12 月份该企业发生经济业务如下：
（1）8 日，向乙企业销售 M 产品 100 件，每件产品标价为 2.5 万元（不含增值税）、单位成本 2 万元；由于是成批销售，甲企业给予乙企业 10％的商业折扣，并开具了增值税专用发票，至本月末款项未收到，该项销售符合收入确认条件，该项销售业务属于在某一时点履行的履约义务。
（2）20 日，丙企业因产品质量问题退回 M 商品 10 件。该产品为上月采用现销方式售出并已确认收入，其单价为 2.5 万元（不含增值税）、成本为 2 万元。甲企业已向丙企业开具了增值税红字发票，并签发了一张面值为 28.25 万元、期限为 1 个月的银行承兑汇票，退回的产品已入库。
（3）31 日，年终清查财产时，发现 2015 年入账的应收账款 3 万元无法收回，确认为坏账。
（4）31 日，对应收账款进行减值测试后，确定“坏账准备——应收账款”科目贷方余额为 33 万元。
要求：根据上述资料，不考虑其他因素，分析回答下列小题（答案中的金额单位用万元表示）。
1. 根据资料（1），下列各项中，甲企业出售 M 产品相关科目的会计处理结果正确的是（ ）。

【背景资料】
某施工单位承接一栋新建物流仓库工程。钢筋混凝土框架结构,部分为钢结构，建筑层数为2层,独立基础形式,建筑面积1.1万平方米,屋面保温层为现浇泡沫混凝土,厚度为350mm。在钢结构施工中,项目部按照相关规定,要求施焊人员在施工前，对焊枪和焊条进行了烘焙。施焊过程中因工期紧迫,焊工人员不足，项目经理即抽调现场一名持有机械管理员证书的人员参加焊工班组施焊。在屋面泡沫混凝土浇筑前项目部向监理单位提交了浇筑专项方案，内容包括:基层清理干净,配合比设计、拌制计量准确,采取高压泵送,一次浇筑厚度300mm。保湿养护不少于3天等内容。监理单位认为所报专项方案部分内容有误,要求按相关规定修改后重报。根据现场需要，由项目技术负责人组织编写了施工现场防火安全技术方案,填写了动火申请表，交由项目经理审批。因动火当日有雨，改为次日天晴时更换动火地点继续实施。监理工程师在现场安全检查中发现项目部在现场出入口防护棚上方按照从左向右顺序，集中设置了多个白、黄、蓝绿颜色背景的安全标志牌,入口地面一侧消防箱处设置有消防设施提示标志,以规范现场安全管理。

【背景瓷料】

某公司中标某住宅工程，框剪结构，地下二层，地上二十三层，根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）与建设单位签订总承包施工合同。签约合同价为2000万元，材料比重为60%，材料储备天数为45天。施工单位项目经理部按照成本管理工作要求，有条不紊的开展成本计划等一系列管理工作。住宅楼外用电梯安装调试后，监理单位验收中发现底笼周围2.0m范围内设置了牢固的防护栏杆，进出口处的上部根据电梯高度搭设了足够尺寸和强度的防护棚；各层站过桥和运输通道两侧设置了安全防护栏杆，进出口处设置了常开型的防护门；各层设置了联络信号。2016年9月30日工程通过竣工验收，建设单位按照相关规定，在当地建设行政主管部门完成了相关备案工作。

【背景资料】

某市建筑公司承建本市新闻文化中心(东楼)工程，总建筑面积约64394m²，结构形式为框架一剪力墙结构，基础类型为预制桩基础，主体建筑地下5层，地上22层，建筑檐高81.4m。工程结构施工采用外双排落地脚手架，工程于2011年6月15日开工，计划竣工日期为2013年5月1日。
事件一：2012年5月20日7时30分左右，因通道和楼层自然采光不足，瓦工陈某不慎从9层未设门槛的管道井竖向洞口处坠落至地下一层混凝土底板上，当场死亡。
事件二：每次浇筑混凝土之前，施工单位都认真对隐蔽工程进行了验收和复核。
事件三：顶层轻钢龙骨吊顶安装石膏板前，施工单位仅对吊顶内管道设备安装申报了隐蔽工程验收，监理工程师提出申报验收有漏项，应补充验收申报项目。