风险事件：2016年9月，美国消费者金融保护局（CFPB）、货币监理署与洛杉矶检方指控富国银行私自开户等不端行为，对其处罚1.85亿美元。CFPB调查发现，2011年5月至2015年6月期间，富国银行产生不端行为的雇员多达5300名。根据初步估算，这些雇员未经客户授权开立储蓄账户和未经客户申请发行的信用卡数量分别达到了153万和56.6万，这些账户因为余额不足产生的管理费和信用卡透支费、滞纳金等费用约为240万美元。CFPB还证实，该行内部普遍存在本行雇员私自为客户激活借记卡、未经客户允许注册个人识别码、假冒客户电邮地址为其开通网上银行等不端行为。交叉销售策略一直是富国银行的经营法宝，富国银行同时还提出“伟大的8”（Gr-eight）战略，即希望实现平均每个客户拥有富国8个产品，并形成以此为核心的激励机制，如果雇员没有达到销售目标，需要无薪资加班来完成任务，甚至受到解雇威胁。在销售目标和薪酬激励驱动下，很多富国银行雇员铤而走险。

富国银行事件发生后，其股价大跌、全球市值第一大行“宝座”被摩根大通取代，美国加利福尼亚州、伊利诺伊州宣布中止与富国银行的多项重要业务关系。

根据埃里克森的发展理论，对于零到一岁的婴儿，家长应该积极地、始终如一地满足其需要。(  )

【案例四】

   某建设单位和施工单位按照《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）签订了施工合同，合同中约定：建筑材料由建设单位提供，由于非施工单位原因造成的停工，机械补偿费为200元／台班，人工补偿费为50元／工日；总工期为120天；竣工时间提前奖励为3000元／天，误期损失赔偿费为5000元／天。经项目监理机构批准的施工进度计划如图1所示（单位：天）。

   施工过程中发生如下事件：

   事件1：建设单位提供的建筑材料经施工单位清点入库后，在专业监理工程师的见证下进行了检验，检验结果合格。其后，施工单位提出，建设单位应支付建筑材料的保管费和检验费。

   事件2：由于建设单位要求对B工作的施工图纸进行修改，致使B工作停工3天（每停一天影响30工日，10台班）；由于机械租赁单位调度的原因.施工机械未能按时进场，使C工作的施工暂停5天（每停一天影响40工日，10台班）；由于建设单位负责供应的材料未能按计划到场，E工作停工6天（每停一天影响20工日，5台班）。施工单位就上述三种情况按正常的程序向项目监理机构提出了延长工期和补偿停工损失的要求。

   事件3：在工程竣工验收时，为了鉴定某个关键构件的质量，总监理工程师建议采用试验方法进行检验，施工单位要求建设单位承担该项试验的费用。

   该工程的实际工期为122天。

甲公司当月应缴纳的增值税税额为（    ）元。

案例（四）
背景资料
某施工单位承接了地铁工程的机电安装任务，工程内容包括：环控、消防、动照、空调及给水排水等系统的安装。按照合同约定施工工期为145天 ，原计划8月15日开工 但由于前期土建施工影响，致使安装工程实际开工 时间为10月1日。进入11月份各地相继出现重度雾霾，建设主管部门要求11月30日工程全部停工。第二年3月 15日供暖期结束后，工程又恢复施工，但巳按预定工期严重滞后，为此，建设单位提出必须加快施工进度，确保5月 1日全线通车的目标，于是施工单位补充人员加班加点抢工期，4月下旬相关单位对工程进行了预验收，但由于抢工期原因，工程存在诸多质量问题

事件1 : 在进行电气检验批验收时，发现某型号电缆没有进场检验报告, 于是进行了重新取样送检，经权威机构检测该批电缆芯径低于设计要求，为不合格电缆，据统计该规格电缆共有5000m，价值150万元。
事件2: 图1H420125-4为风管穿越低压配电室防火墙处的封堵情况及防火阀安装情况。

A施工单位于2009年5月承接一商务大楼机电安装项目，合同约定保修期为一年。工程内容包括：给排水、变配电、消防、通风空调、建筑智能系统等。其中，建筑智能化工程由建设单位指定B单位分包施工；大楼采用楼宇自控系统对通风空调、电气、消防、给排水等建筑设备进行控制。A施工单位作为总承包方对B分包单位的进场施工、竣工验收以及技术、质量、进度等进行了管理。在施工过程中，发生如下事件：
事件一：在进行室内供热管道施工时，项目部将一处汽、水逆向流动的塑料管热水供暖系统管道坡度设置为2‰，被监理工程师制止，经改正后，顺利完成管道安装的工作。但在塑料管的热水供暖系统管道试压时，又被监理工程师制止，理由是项目部编制的管道压力试验的试验方案不符合相关要求。
事件二：B分包单位建筑设备监控工程施工中，根据管理对象的特点、监控的要求及监控点数的分布等，确定监控系统的整体结构，然后在产品选择时未充分考虑产品供货渠道和供货周期等信息，造成工期延误。
事件三：项目于2011年5月整体通过验收。2012年7月，建设单位在生产过程中发现冷冻水系统漏水，经查是由于冷冻水柔性接管及其连接用固定件采用的新型材料，由施工单位负责采购供应，属于不合格品。建设单位要求A施工单位进行维修，A施工单位以保修期满为由拒绝履行保修义务。
事件四：自动扶梯设备进场时，安装公司会同建设单位、监理和制造厂共同开箱验收，核对设备、部件、材料的合格证明书和技术资料（包括复印件）等是否合格齐全。在土建交接检验中，检查了建筑结构的预留孔、垂直净空高度、基准线设置等，均符合自动扶梯安装要求。在自动扶梯制造厂的指导和监控下，安装公司将桁架吊装到位，自动扶梯的电器、扶手带、梯级等部件的安装完成后，各分项工程验收合格。自动扶梯校验、调试及试运行验收合格。

机械公司诉至A区法院，请求判令纺织公司支付拖欠的设备款360万元。审理该案的合议庭由审判员陈某、人民陪审员赵某与吴某组成，陈某担任审判长。A区法院经过审理，判决纺织公司向机械公司支付设备款360万元，但将360万元误写成330万元。机械公司不服上诉至市中级法院，市中级法院认为案件基本事实不清，裁定撤销原判，发回A区法院重审，A区法院由原合议庭重审该案。开庭审理前，机械公司与纺织公司自行达成和解协议，纺织公司向机械公司支付设备款350万元，机械公司申请撤诉。根据案情，请回答：

关于纠正本案一审判决将支付设备款360万元误写成330万元的错误，下列哪些选项是正确的？（        ）

（一）中国居民林某为境内甲公司工程师。林某育有一子一女，8岁的儿子就读小学二年级，

4岁的女儿正接受学前教育。2019年林某有关收支情况如下：

（1）全年工资191000元，全年专项扣除41000元；子女教育专项附加扣除由林某按扣除标准的100%扣除。

（2）为乙公司提供技术咨询一一次，取得劳动报酬3200元。林某自行负担交通费100元。

（3）将一套自有住房与张某的一套住房互换。经房地产评估机构评估，林某房屋价值1600000元，张某房屋价值1800000元，林某支付张某差价款200000元。林某、张某互换住房均按规定免征增值税。

（4）办理手机话费套餐，获赠价值1500的手机一部。

（5）参加航空公司金卡会员抽奖活动，获得价值2000元的电器

（6）获得省政府颁发的科技创新奖奖金6000元。（7）取得储蓄存款利息1000元。已知劳务报酬所得预扣预缴个人所得税适用20%的预扣率，每次收入不超过4000元的，减除费用按800元计算。综合所得减除费用60000元/年劳务报酬所得以收入减除20%的费用后的余额为收入额子女教育专项附加扣除按照每个子女每月1000元的标准定额扣除。契税适用税率为4%。个人所得税综合所得全年应纳税所得额不超过36000元的，适用税率3%，速算扣除数为0；全年应纳税所得额超36000元至144000元的部分，适用税率10 %，速算扣除数为2520。

要求：根据上述资料，不考虑其他因素，分析回答下列小题。

2021 年 2 月，腾飞公司作为债权人与艾伦公司签订了借贷合同，艾伦公司将自有厂房为腾飞公司办理了抵押登记，该笔债务 2022 年 7 月 16 日到期。2022 年 6 月 7 日，法院受理了艾伦公司的破产申请。下列表述中，说法正确的是（      ）

【背景材料】
2001年4月26日，某桥梁施工现场发生一起脚手架坍塌事故，造成7人死亡、1人重伤的重大事故，直接经济损失80万元。
事故经过如下：4月26日8时40分，8名工人在脚手架平台面上东北角拆卸成捆杠杆时，产生动荷，东北角一侧脚手架弯曲变形产生坍塌，8人坠落，其中7人死亡，1人重伤。
经分析，事故原因如下：经调查认定，这是一起违章指挥、违章作业造成人员伤亡的重大责任事故，造成该事故的原因是：
1)直接原因
(1)违章指挥吊装作业。某施工单位为了赶进度，在脚手架存在严重安全问题的情况下，违章指挥吊装作业，将约为40t的杆件集中堆放在约30m2的平台上，造成脚手架因局部负荷超载失稳而坍塌。
(2)脚手架存在严重缺陷。某脚手架安装公司搭设的脚手架没有施工设计图纸，未按规定搭设，严重违反了国家强制性标准和有关规程的规定。该脚手架没有剪刀撑，没有与周围的建筑物可靠拉接，存在严重安全隐患，在尚未完工验收的情况下就开始启用。
2)间接原因
监理公司未能严格遵守监理规范。某监理公司未能严格遵守监理规范的要求，未对某施工单位提供的施工组织设计认真审查研究；未按监理规范的规定，对脚手架搭设施工进行旁站、巡视、平行监理；在脚手架存在严重安全隐患并且未验收的情况下，对两次违章使用未予制止，致使最后一次使用发生了事故，没有尽到监理单位应尽的职责，是造成这起事故的重要原因。

甲公司为增值税一般纳税人，主要从事汽车销售和维修业务，2019年1月有关经济业务如下。

（1）进口小汽车一批，取得海关进口增值税专用缴款书注明增值税税额187万元。

（2）购进维修用原材料及零配件，取得增值税专用发票注明税额100.3万元，因保管不善部分原材料及零配件被盗，损失10%。

（3）为购进上述维修用原材料及零配件支付运输费，取得增值税专用发票注明税额1.1万元。

（4）零售超豪华小汽车，取得含税销售额8775万元。

（5）销售小汽车内部装饰品，取得含税销售额187.2万元。

（6）销售小汽车零配件，取得含税销售额17.55万元。

（7）对外提供汽车维修劳务，取得含税销售额210.6万元。

已知：销售货物增值税税率为16%，销售劳务增值税税率为16%，取得的增值税专用发票和专用缴款书均通过认证。

要求：根据上述资料，不考虑其他因素，分析回答下列小题。