甲公司为增值税一般纳税人，适用的增值税税率为 13%，2019 年 12 月初，该公司“应收账款——乙公司”科目借方余额为 30 万元，“应收账款——丙公司”科目贷方余额为 20 万元，“坏账准备”科目贷方余额为 1.5 万元。2019 年 12 月，该公司发生相关经济业务如下：

（1）3 日，向乙公司销售 M 产品 1 000 件，开具增值税专用发票注明的价款 10 万元，增值税税额 1.3

（2）13 日，向乙公司销售一批 H 产品，开具增值税专用发票注明的价款 30 万元，增值税税额 3.9 万元。收到乙公司开出的银行汇票一张，票面金额 33.9 万元 ，商品已经发出。该批商品成本为 20 万元， 乙公司收到商品并验收入库。

（3）20 日，收回上年度已作坏账转销的乙公司应收账款 2 万元，收到乙公司开出的转账支票一张送存银行，票面金额 2 万元。

（4）31 日，经减值测试预计应收乙公司账款未来现金净流量现值为 39.6 万元（或者表述为： 31 日， 甲公司“坏账准备-应收账款”科目应保持的贷方余额为 1.7 万元）。要求：

根据上述资料，不考虑其他因素，分析回答下列小题。

4. 根据期初资料、资料（1）至（4），下列各项中，甲公司相应会计处理结果正确的是（  ）。

某有限责任公司股东申请法院对公司进行司法清算，法院为其指定相关人员成立清算组。下列人员中，可以成为清算组成员的有 ( )。

在政府单位财务会计中，净资产的来源主要包括累计实现的盈余和无偿调拨的净资产。（）

某科技公司的数据中心机电采购及安装分包工程采用电子招标方式进行公开招标。外省一施工单位在电子 招标投标交易平台注册登记，却被告知需要缴纳注册费用，注册登录后，下载招标文件时，被告知外省施工单 位需提前报名、审核通过后方可参与投标。
最终该施工单位中标，签订了施工承包合同，合同约定：工程的主要设备由建设单位限定品牌，施工单位 组织采购。
100 台同厂家的风机盘管机组进入施工现场后，按不考虑产品节能认证等情况，施工单位抽取了一定数量 的风机盘管机组进行了节能复验，复验的性能参数包括机组的供冷量、供热量和水阻力等。 排烟风机进场报验后，安装就位于屋顶的混凝土基础上，风机与基础之间安装弹簧减振器，设备与排烟风 管之间采用长度 200mm 的硅钛不燃软连接（见图 1）。
 
监理单位在验收过程中，发现排烟风机的上述做法不合格， 要求施工单位整改。在施工过程中，由于运输原因，导致机房设备晚到 10 天，造成工期延误 10 天，费用损失 10 万元，建设单 位要求施工单位加快施工进度；之后的施工中，又遇到小型地震，导致工期延误 5 天，费用损失 20 万元；由于 材料价格波动，导致费用增加 50 万元。施工单位在合同规定的时间内向监理工程师提交最终索赔详细报告，形 成正式文件，同时抄送、抄报相关单位。最终索赔成功。 

根据资料 (3)，甲企业购入材料的会计处理正确的是 (    )。

某市地铁区间隧道工程，设计采用浅埋暗挖法施工作业，复合式衬砌结构，隧道平均埋深18m，净宽14m，隧道设计起始里程为 DK320+200～DK321+600，全长1400m。地质勘探资料显示，作业区段为Ⅰ-Ⅲ级围岩，稳定性差，施工单位针对隧道特点，根据地址条件、地表沉降大、作业难度高等特点选择了开挖方法。里程数及围岩等级如下表所示：

开工前，项目部做出如下施工部署：

（1）为了加快施工进度，采取相向对称掘进施工，相距40m 时一端停止开挖。掘进速度要求如下：Ⅰ级围岩：4m/d；Ⅱ级围岩：5m/d；Ⅲ级围岩：4m/d。

（2）根据自稳能力较差的特层特点，初期支护安装格栅拱架时，按设计要求增加辅助措施，以便防止拱架下沉。

（3）防水工程验收验收后，进行了二次衬砌混凝土的浇筑工作。

（4）严格落实安全生产责任制度，施工前由项目技术负责人进行安全技术交底，把好安全生产“六关”。

【问题】

【背景资料】某金属矿山建设工程项目，承包商为了避免今后可能支付延期赔偿金的风险，要求将矿井移交的时间延长12个月，所提出的理由如下：
（1）现场劳务不足；
（2）主、副井改绞，因施工方采购的材料供应不足而使工期延误3个月；
（3）主、副风井贯通施工时，因无法预见的恶劣地质条件，使施工难度增大；
（4）主井永久装备时，甲方采购的设备因特大暴雨未按规定时间运抵现场；
（5）主、副井井底车场施工，工作面多，涌水量大，排水困难，矸石提升能力不够，造成进度减慢；
（6）甲方工程款拨付不到位。

根据资料（1）至（3），2020年6月利润表中“营业利润”项目本期金额增加的是（  ）元。

根据期初资料和资料（3）,下列各项中，关于甲公司会计处理结果表述正确的是（   ）。

【背景资料】某小型露天采石场，采用自上而下的分层方式开采，层高12m，采用挖掘机铲装，自卸卡车运输，年采剥量约5×10⁴t。
2016年8月10日，调度李某安排人员在第三层台阶上方12m处进行打爆破孔作业，至12日共完成31个爆破孔，其中25个孔用于此次爆破作业，爆破孔呈三角形双排列，爆破孔最深的有18m、浅的有8m。8月14日30分，安全员刘某和炸药车司机王某将炸药、雷管运送到采石场，爆破员张某对炸药、雷管的型号、数量进行确认、签收。
然后将炸药运送到第三层平台处，雷管由刘某自己保管，炸药由张某等人搬运到各个爆破孔。在爆区周围建立警戒线后，张某未对爆破孔进行测量验收就开始装药，装完6个爆破孔的药后，张某因故离开装药区，张某离开后，调度李某带着钻工张某进入爆破作业现场装药，刘某对无证人员李某等的装药行为进行口头制止，两人未理睬继续装药。8时40分，装药区岩石突然发生坍塌，两人被石方掩埋。
经救援分别于当日23时40分、15日0时30分搜救出2人，2人均已死亡，1时52分对现场清理确认无其他人员后，现场救援完毕。
经事故调查发现，该矿因爆破作业，边坡岩土地质稳定性发生了变化；岩层节理裂隙发育，岩层倾向与采场坡向一致，且倾角大，是造成事故发生的直接原因。 同时该矿没有爆破作业相关的管理制度是事故发生的另一重要原因。
根据以上场景，回答下列问题：

只要学生在道理上懂了，就一定会形成相应的品德。()