甲企业为增值税一般纳税人，主要从事电视机的生产，2023年12月生产销售A型电视，不含增值税的销售单价为3600元/台，具体经营情况如下：

(1)向某商场销售500台A型电视，由于商场采购量大，给予其10%的折扣，并将销售额和折扣额在同一张发票的金额栏内分别注明；同时支付运费，收到增值税专用发票注明运费金额为2000元。

(2)销售2021年购进的自用生产设备一台，取得含增值税收入113000元。

(3)销售电视收取包装物押金20000元，另没收逾期未退还的包装物押金16950元。

(4)购进电视零配件取得增值税专用发票注明的金额为150000元、增值税税额为19500元。

(5)从小规模纳税人处购进装配工具，支付价税合计金额70000元，取得税务机关代开的增值税专用发票。

已知：电视、设备、零配件、工具适用的增值税税率均为13%，交通运输服务适用的税率为9%，纳税人取得的增值税专用发票均已通过认证并允许在当月抵扣。

要求：根据上述资料，不考虑其他因素，分析回答下列小题。

请认真阅读下列材料，并按要求作答。

(三)正手削球

【动作方法】右脚稍后，身体稍右转，双膝微屈并收腹。拍形近似垂直，引拍至肩高附近；在来球的下降期，前臂在上臂的带动下，随身体的移动向下、向前、向左挥动，触球中下部，手腕控制好拍形，并有摩擦球的动作。

请根据上述材料完成下列任务：

甲与乙订立了一份卖牛合同，合同约定甲向乙交付5头牛，分别为牛1、牛2、牛3、牛4、牛5，总价款为1万元；乙向甲交付定金3000元，余下款项由乙在半年内付清。双方还约定，在乙向甲付清牛款之前，甲保留该5头牛的所有权。甲向乙交付了该5头牛。根据合同法及相关法律回答下列问题：

公民林某为国有企业员工。林某 2022 年有关收入情况如下：

(1) 扣除基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、住房公积金后的工资、薪金 150000 元。

(2) 提供设计服务，取得劳务报酬 8000 元，自行支付交通费 100 元。

(3) 因张某无力偿还所欠林某的借款，张某以一套价值 1800000 元的住房抵偿借款。张某购入该套住房成本 500000 元，双方已办理房屋权属转移手续。

(4) 在 Y 通信公司预购话费，获赠价值 1500 元的手机一部。

(5) 因累计消费达到 Z 航空公司规定的额度，被邀参加 Z 航空公司金卡会员抽奖活动，抽得市价 2000 元的制服一套。

(6) 获得省政府直接颁发的科技创新奖 6000 元。

(7) 取得储蓄存款利息 1000 元。

已知：劳务报酬所得预扣预缴个人所得税适用 20% 的预扣率，劳务报酬所得每次收入 4000 元以上的，减除费用按 20% 计算。综合所得，每一纳税年度减除费用 60000 元，劳务报酬所得以收入减除 20% 的费用后的余额为收入。

要求：根据上述材料，不考虑其他因素，分析回答下列小题。

【背景资料】某工程项目，建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同（示范文本）》签订施工合同，经总监理工程师审核确认的施工总进度计划如图5-1所示，各项工作均按最早开始时间安排且匀速施工。
合同约定：土石方20000m³（石方有8500m³，其余为土方）。合同约定，土方开挖综合单价为80元/m³，石方150元/m³；计日工：人工费为100元/工日，机械费1500元/台班；规费费率为8%（以分部分项工程费、措施项目费及其他项目费之和为基数），税率为9%（以分部分项工程费、措施项目费、其他项目费及规费之和为基数）。
如因建设单位导致的窝工，发生了人员窝工和机械闲置均按计日工单价的60%考虑。

事件1：石方完成后，施工单位提出石方实际工程量和计划工程量不符。经监理机构审核，石方变成9700m³，总的土石方工程量不变，其余为土方。因此，C工作延长了8天，施工单位因此向项目监理机构确认工程延期。
事件2：因为建设单位采购的设备未能进场，F工作延误了3天，因此增加了窝工50个工日，机械闲置6个台班，施工单位因此修改了进度计划，并按照规定向项目监理机构提交了工期和费用的补偿要求。
事件3：G工作因为设计变更，由原来的1400m³变成1600m³，综合单价为300元/m³。建设单位要求按照原进度计划完成，同意赶工费每天补偿60元/m³。

案例三

【背景资料】A普通货物运输企业，有重型载货车辆58辆，主要运输建筑材料。该公司车辆在B货运站配装建筑材料后直接出发，驾驶员驾驶车货总质量24000kg的车辆，在某高速公路连续行驶4.5h，当以87km/h速度行驶在隧道内时，因转向系统故障与对面正常行驶的大客车发生碰撞并起火爆炸。调查发现：

1.A企业《道路运输经营许可证》已逾期2个月未进行换证：未设置安全生产管理机构，配备1名兼职安全生产管理人员和1名专职动态监控人员。

2.事故车辆核定载质量12000kg，整备质量6000kg:随车装有50kg液化石油气钢瓶2个，准备顺路捎给收货方供工地食堂使用。

3.事故车辆转向及制动系统有故障、监控终端无信号，且事故车辆已连续15个月未进行检验检测。

4.事故路段限速为80 km/h。

根据以上场景，回答下列问题(共22分)

材料：金融危机给全球经济造成了深刻影响，面对法院执行中被执行人履行能力下降、信用降低、执行和解难度增大等新情况、新问题，最高人民法院在《关于应对国际金融危机做好当前执行工作的若干意见》中指出：“在金融危机冲击下，为企业和市场提供司法服务，积极应对宏观经济环境变化引发的新情况、新问题，为保增长、保民生、保稳定‘三保’方针的贯彻落实提供司法保障，是当前和今后一段时期人民法院工作的重中之重。”

材料一：某年8月，同升市人民法院判决张某偿还同升市外经贸有限公司（以下称“外贸公司”）2亿元人民币。近一年时间，张某未按时履行义务，且下落不明。外贸公司遂向同升市人民法院申请执行。同升市人民法院执行法官李某调查发现，被执行人张某除了一些变现难度大且价值不高的财产外，尚持有上市股票ZX科技3000万股，遂进行了查封。当时股票的市值每股仅3元多，如抛售可得九千余万元。李法官综合分析市场大势，认为ZX科技不仅近期会有送股，而且有上涨可能，主张股票升值后择机出售。李法官的这一想法得到了同升市人民法院及其上级法院的一致支持，也取得了外贸公司的同意。此后1年多时间，ZX科技先后2次送股，被查封的股票数量达到了四千多万股，股值上涨到7元多。李法官请示法院领导后，速与证券公司营业部交涉以当时市场价格强制卖出股票，所得钱款足以支付被执行人张某所欠本金及利息。

材料二：某年6月，中都市人民法院陆续受理了湘妃科技发展有限公司（以下称“湘妃公司”）等单位申请执行太平洋娱乐有限公司（以下称“太平洋公司”）十余起欠款纠纷案，标的约2000万元。执行法官张某查明，太平洋公司主业是水族馆，因经营不善已歇业，除剩有4年期的水族馆经营使用权外，已无其他可供执行的财产。张法官经过对水族馆项目的前景谨慎评估后，经请示法院领导，决定在经营使用权上想办法，敦促被执行人寻找新的投资合作人，盘活资产。张法官主动找到最大债权人湘妃公司，经细致工作，使其接受水族馆资产及其经营使用权，以抵偿该公司的1500余万元债权。同时，湘妃公司另行支付部分款项给法院，由法院分配给其他债权人。经张法官努力，还为太平洋公司找到一家私营企业注入资金，使太平洋公司重新焕发了生机。

此外，一些地方法院在执行中还采取了“债权入股”或“债转股”等灵活执行措施，社会上形象地将此表述为“放水养鱼让鱼活”。但对于执行法官涉入股市、推动企业运作等做法，网上时有质疑，法院内部也不无疑虑。

甲公司为增值税一般纳税人，主要生产和销售 M 和 N 产品。2024 年 8 月份发生有关经济业务如下：

(1) 本月完工入库 M 产品一批。为推销该产品共发生支出 568000 元，其中电视广告费 500000 元、参加推介会的展览费 60000 元、专设销售机构人员薪酬 8000 元。全部款项以银行存款支付，取得增值税专用发票上注明的增值税税额 33600 元。

(2) 本月发出 M 产品委托乙公司进一步加工为 N 产品，发出 M 产品实际成本为 400000 元，支付加工费 50000 元，取得的增值税专用发票上注明的增值税税额为 6500 元，由受托方代收代缴的消费税 110000 元。收回加工完成的 N 产品直接对外销售。相关款项以银行存款支付。

(3) 销售 M 产品一批，开具的增值税专用发票上注明的价款为 500000 元，增值税税额为 65000 元，收到客户出具的一张面值为 565000 元、期限 3 个月的商业承兑汇票结算全部款项；该批产品生产成本为 360000 元。

(4) 月末，经计算本期应交城市维护建设税 1743 元、教育费附加 747 元。

要求：根据上述资料，不考虑其他因素，分析回答下列小题。(答案中的金额单位用元表示)

【背景资料】甲矿地处我国南方丘陵地区，矿区水文地质条件、工程地质条件均为中等类型。设计生产能力90万t/a，主、副斜坡道开拓，分段凿岩阶段空场嗣后充填法采矿。目前+945m中段开采完毕，+885m中段正在开采，+765m中段正在采准切割。矿床主要充水来源为断裂构造裂隙水，大气降水是主要的地下水补给来源。+885m中段以上正常涌水量10000m³/d，最大涌水量16000m³/d，+765m中段正常涌水量15000m³/d，最大涌水量22000m³/d。井下排水采用分段接力排水，+885m中段及以上涌水汇入+885m水仓，+765m中段涌水排至+885m水仓，统一由+885m水泵房排至地表高位水池。+765m中段斜坡道附近设有水泵房和总容积2400m³水仓，泵房内有2台多级离心泵，排水管为两条无缝钢管，正常涌水时1台泵1条排水管工作。
2022年11月甲矿陆续接到附近村庄水井水位下降的报告。为确保矿山井下作业安全，2023年4月甲矿组织开展了降雨量、地表井泉、水体、废弃矿井等水文地质补充调查。经与负责采掘作业的乙公司协商，由甲矿生产技术部门防治水专业技术人员进行探放水施工设计并制定施工措施，由乙公司分派一个作业组到+885m中段渗水较大的EW408作业点开展探放水施工。7月11日开始施工，12日白班钻孔到15m往外撤钻杆至钻孔内还剩1m时开始出水且水量较大。7月13日11时30分，作业人员发现钻孔流水量减少，便安排钻工继续钻孔，在钻孔过程中水量突然增大，由于所用钻机为非专用探放水钻机，水从钻孔大量涌出，作业队长立即跑到100m外休息硐室打电话报告当班调度，13时40分经请示相关领导同意后，通知涉水区域人员撤离。
根据以上场景，回答下列问题：

甲公司为增值税一般纳税人，适用的增值税税率为 13%，2022 年 9 月末固定资产账面余额为 2000 万元，第四季度该公司发生的固定资产相关业务如下：

(1) 10 月 8 日，甲公司购入一台不需要安装的 M 生产设备，增值税专用发票上注明的价款为 100 万元，增值税税额为 13 万元，全部款项以银行存款支付。该设备预计使用年限为 5 年，预计净残值为 4 万元，采用双倍余额递减法计提折旧。

(2) 11 月 2 日，甲公司对其一条原价为 200 万元的生产线进行更新改造，已计提折旧 120 万元，改造过程中发生资本化支出 70 万元，以银行存款支付，被替换部件的账面价值为 10 万元，当月完成更新改造，已达到预定可使用状态。

(3) 12 月 5 日，甲公司某仓库因雷电引起火灾发生毁损，该仓库原价为 400 万元，已计提折旧 100 万元，已计提减值准备 20 万元，其残料估计价值为 5 万元，残料已验收入库，发生的清理费用 2 万元，以银行存款支付，经保险公司核定应赔偿损失 150 万元，尚未收到赔款，假设以上均不考虑增值税。

(4) 12 月末，甲公司对固定资产进行清查，发现短缺一台笔记本电脑，原价为 1 万元，已计提折旧 0.6 万元，购入时增值税税额为 0.13 万元，经查实应由相关责任人赔偿 0.1 万元。

要求：根据上述资料，不考虑其他因素，分析回答下列小题。答案中的金额单位用万元表示，计算结果保留小数点后两位。

在一堂作文课上，于老师让我们讨论树上会结什么水果，并让我们相互交流想法，我脱口而出：“树上结满了西瓜。”话音刚落，同学们摇摇头。这时，于老师微笑着看着大家说：“一切皆有可能！说不定晴晴将来真能培育出树上结的西瓜呢！”多年过去了，那堂作文课的情景仍然深深地印在我的脑海中。