【背景资料】
某施工企业参加—建设项目投标，依据以下资料：招标文件、工程量清单、答疑纪要：《建设工程工程量清单计价规范》GB50500－2013；工程设计资料；标准规范等，编制了投标文件。工程合同签订前，企业合约部召集工程、技术、劳务、资金、财务等部门，对合同进行了评审。确认了合同与招、投标文件中包含的合同内容、计价方式、工期等实质性内容的一致性。
施工中，项目部及时提出了以下索赔事项：
1.因建设单位未及时交付设计图纸造成工程停工9天。为此，项目部索赔工期9天，现场管理人员工资、奖金共16万元，现场工人窝工补偿费9万元；
2.因建设单位延迟30天支付进度款1000万元项目部按约定利率案赔利息4.9万元；
3.项目部办公室发生两次位置变动索赔重建费用6万元。

案例四
【背景资料】
全厂地下管网由A公司总承包、其中有循环供回水、雨水管道。局部平面布置见图4所示。循环供回水管道采用焊接钢管，规格为中1200X12mm，材质Q235，其内外表面均要求防腐。施工时，先集中分段预制组焊防腐，再现场分层组对安装。在预制场涂装作业区入口、动火作业均设置了“禁止标志”。
开工后，A公司配置有激光准直仪、激光铅直仪、激光经纬仪、激光水准仪、激光平面仪等。设置了施工测量基准，包含若干个便于测量、不易被扰动且牢固的临时水准点和管道轴线控制桩。对建设单位移交桩进行复核测量。并经双方人员认定。A公司编制的循环水管道焊接工艺作业指导书中，规定了焊接方法、坡口几何尺寸接头组对允许偏差等，指导焊工圆满完成焊接任务。
A公司辨识出地下管网沟槽机械开挖、钢管安装、钢管内外防腐全过程施工安全重大危险源，并编制了危险性较大的分部分项工程专项施工方案，保证了施工安全。

成长阶段的企业代表最高程度的风险，但是这一阶段也同时拥有所有阶段中最大的机会，因为现金和资本需求非常大。（  ）

某区法院在执行程序中作出裁定，冻结被执行人李某对次债务人张某的债权，并通知张某直接向申请执行人王某履行债务。张某既没有提出异议也没有履行义务。陈某称李某对张某的债权是虚构的，提出异议。此时，下列哪些选项符合现行司法解释的规定？（          ）

下面有关法律优先原则表述错误的是（      ）。

2019 年 3 月，张某为自己的轿车在人保南京分公司投保了交强险和保险金额为 100 万元的商业三者险，保险期间均自 2019 年 3 月 28 日起至 2020 年 3 月 27 日止。轿车行驶证上的使用性质为 “非营运”, 保单上载明的使用性质为 “家庭自用汽车”。2019 年 7 月 28 日，张某通过打车软件接到网约车订单一份，遂驾驶该轿车运送网约车乘客王某。车辆行驶至清水亭东路丁字路口，在右转弯过程中，与程某驾驶的电动自行车发生碰撞，致程某、乘客王某伤残，并导致车辆损坏。张某负事故全部责任。关于本案，下列说法正确的是？(     )

【背景资料】某施工单位承担了一井筒的施工，该井筒井深500m，合同约定工程费用为3000万元，其中直接工程费为2010万元，计划利润为150万元，税金120万元，措施费210万元，规费210万元，企业管理费300万元，工程工期15个月。若工程量变化在±5%以内，仅直接工程费作调整。工程停工时计费与正常相同。施工单位施工设备和能力可满足600m井深的要求。施工过程中发生如下事件：
（1）井筒穿过一含水层时，施工单位按照甲方提供的地质勘测资料部署施工方案穿越含水层，施工中发现该含水层含水量及水压远大于报告中提供的资料数据，因而发生了淹井，造成施工单位设备损失10万元，返修井壁20万元，事故处理80万元，停工0.5个月，处理1个月。
（2）建设单位提出要求井筒加深20m，需要材料费18万元，人工费10万元，施工机械使用费10万元，增加工期0.2月。

根据《商业银行贷款损失准备管理办法》，拨备覆盖率为贷款损失准备与不良贷款应提准备之比。(     )

根据资料 (3)，下列各项中，关于甲企业发出材料会计处理的表述正确的是 (   )。

【背景资料】
某混凝土重力坝工程，坝基为岩基，大坝上游坝体分缝处设置紫铜止水片。施工中发生如下事件：
事件一：工程开工前，施工单位编制了常态混凝土施工方案。根据施工方案及进度计划安排，确定高峰月混凝土浇筑强度为25000m3。施工单位采用《水利水电工程施工组织设计规范》有关公式对混凝土拌合系统的小时生产能力进行计算，有关计算参数如下：小时不均匀系数Kh=1.5，月工作天数M=25d，日工作小时数N=20h。经计算拟选用生产率为35m3/h的JS750型拌合机2台。
事件二：岩基爆破后，施工单位在混凝土浇筑前对基础面进行处理。监理单位在首仓混凝土浇筑前进行开仓检查。
事件三：某一坝段混凝土初凝后4h开始保湿养护，连续养护14d后停止。

【背景资料】

某公司中标新建一座城市桥梁，该桥由主桥、南引桥、北引桥组成。该桥桥跨布置为（40m×3）×5+（118m+246m+118m）+（40m×3）×5，采用东、西两幅分离式结构，单幅桥宽W为11.5m，两幅桥间的中央分隔带宽1.5m。

主桥上部结构为钢箱梁斜拉桥；引桥上部结构为40m 装配式后张法预应力混凝土 T梁，每跨的相邻两片T梁之间用5片中横隔板和2片端横隔板连接，引桥单幅横断面图如图3所示。该引桥上部结构拟采用双导梁架桥机或跨墩龙门吊进行T梁架设。

图3 引桥单幅横断面图

该桥梁主桥所跨水域运输条件良好，河道上下游能通行的最近桥梁在10km之外，引桥均处于农田富水地带，征地困难。

该桥下部结构采用肋板式桥台，桩柱式桥墩，钻孔灌注桩基础。其中引桥和主桥过渡墩为摩擦桩，桩径1.5m，桩长在 41m至45m 之间；主桥主墩为端承桩群桩，桩径为 1.8m，桩长在55m至58m之间，设计要求每根端承桩嵌入硬质岩层深度为8m。施工现场有长螺旋钻、旋挖钻、冲击钻、静力压桩机等桩基施工设备可供选择。主墩所在水域年常水位高程66.0m，年最高水位高程67.5m，年最低水位高程64.3m。主墩承台采用围堰施工，施工工序包括：①封底；②绑扎钢筋；③施作围堰；④浇筑混凝土；⑤抽水；⑥凿除桩头。