某公司中标天津开发区供热管网工程后,组建了施工项目部。项目经理组织人员编制施工组织设计和成本管理计划。施工过程中项目部根据现场情况变化、企业下达的目标成本和承包合同价格,对部分分项工程价格和组成内容进行了调整,并在计算成本后,修订了成本管理计划。根据修订的成本管理计划,项目部对人工费、材料费、施工机具使用费的支出严格控制,规定项目所支出的费用均要由项目经理批准。
背景资料:建设单位投资酒店工程,建筑面积为 2.20 万平方米,钢筋混凝土框架结构,建设单位编 制了招标文件,发布了招标公告,招标控制价为 1.056 亿元。项目实行施工总承包,承包范围 为土建、水电、通风空调、消防、装饰装修及园林景观工程,消防及园林景观由建设单位单独 发包,主要设备由建设单位采购。先后有 13 家单位通过了资格预审后参加投标,最终 D 施工 单位以 9900.00 万元中标。双方按照《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)签订 了施工总承包合同,部分条款约定为:工程质量合格;实际工程量差异在±5%(含±5%)以 内时按照工程量清单综合单价结算,超出幅度大于 5%时按照工程量清单综合单价的 0.9 倍结 算,减少幅度大于 5%时按照工程量清单综合单价的 1.1 倍结算。
D 施工单位中标后正常开展了相关工作:组建了项目经理部;搭建临时设施;制定招采 计划,自行将玻璃幕墙分包给符合资质要求、施工能力较强的一家装饰公司负责施工,并签订了专业分包合同;进行项目成本分析、成本目标的制定,通过分析中标价得知,期间费用为 642.00 万元,利润为 891.00 万元。增值税为 990.00 万元。
有两项分项工程完成后,双方及时确认了实际完成工作量。如表 4:
工程按期进入安装调试阶段时,由于雷电引发了一场火灾。火灾结束后 48 小时内,D 施工 单位向项目监理机构通报了火灾损失情况:价值 80.00 万元的待安装设备报废;D 施工单位人 员烧伤所需医疗费及误工补偿费 35.00 万元;租赁施工设备损坏赔偿费 15.00 万元;必要的现 场管理保卫人员费用支出 2.00 万元;其他损失待核实后另行上报。监理机构审核属实后上报 了建设单位。
【背景资料】
某公路工程施工总承包二级企业承包了单跨度为120m的桥梁工程项目,桥梁上部结构施工中出现垮塌事故。监理工程师立即报告建设单位,施工单位着手事故处理。为加强公路工程建设管理,规范公路工程设计变更行为,保证公路工程质量,保护人民生命及财产安全,《公路工程设计变更管理办法》要求各级交通主管部门应当加强对公路工程设计变更活动的监督管理,明确了不同类型公路工程设计变更的具体要求。
根据甲证券公司发生的以下事项,回答相应问题。
(1)王某在甲证券公司营业部任职开户岗位,为一般证券从业人员。2022年5月,客户A准备在甲证券公司开立账户进行证券交易委托。
(2)2016年9月至2022年5月,张某担任甲证券公司私募资产管理业务投资经理。2022年6月1日,张某从甲证券公司离职,拟入职乙证券公司担任私募资产管理业务投资经理,从事投资业务。
某机电工程公司通过招标承包了一台660MW火电机组安装工程,工程开工前,施工单位向监理工程师提交了工程安装主要施工进度计划(如下图所示,单位:d),满足合同工期的要求并获业主批准。
在施工进度计划中,因为工作E和G需吊装载荷基本相同,所以租赁了同一台塔吊安装,并计划定在第76d进场。
在锅炉设备搬运过程中,由于叉车故障在搬运途中失控,所运设备受损,返回制造厂维修,工作B中断20d,监理工程师及时向施工单位发出通知,要求施工单位调整进度计划,以确保工程按合同工期完工。
对此施工单位提出了调整方案,即将工作E调整为工作G完成后开工。在塔吊施工前,由施工单位组织编制了吊装专项施工方案,并经审核签字后组织了实施。
该工程安装完毕后,施工单位在组织汽轮机单机试运转中发现,在轴系对轮中心找正过程中,轴系联结时的复找存在一定的误差,导致设备运行噪音过大,经再次复找后满足了要求。
某施工单位承建一高瓦斯矿井的巷道工程,巷道长度700m,采用综合机械化作业线掘进、可缩性钢支架支护;地质资料显示,在巷道长200m处将揭露一断层,巷道坡度达到12°。为保证锚杆的抗拔力,技术措施要求采取2根树脂药卷(快速和中速药卷各一)锚固锚杆;为保证巷道施工安全可靠地穿越断层,技术人员经设计单位同意后将该断层地段的支护形式变更为锚网喷与可缩性钢支架的联合支护,钢支架间距为0.8m。
巷道施工到断层区段时,质检人员在对巷道支护质量检查时发现:岩帮不平整,锚杆孔口处围岩多有片落;虽然锚杆托板尚能紧贴岩面,但是仍有不少的锚杆外露过长,达200~250mm;可缩性钢支架安设间距1.0m,且背板很少,个别支架因底部凹凸不平,下部垫有木块,支架间仅有少数安设了拉杆;斜巷段的支架迎山角为1°,可缩性钢支架支护后立即喷射混凝土覆盖。
监理工程师要求立即改正。几天后,监理工程师检查发现这些质量问题仍然存在,于是又正式下达了整改通知单,要求施工队改正不符合质量要求的问题。
时隔2天后,顶板发生冒落事故,造成正在该段补打锚杆的3名施工人员重伤。施工队为处理施工质量和冒顶事故耽误施工工期4天,为此,施工单位以“监理工程师通知单”的要求为理由,提出顺延工期4天。
甲银行与乙公司签订了贷款合同并约定乙以其拥有使用权的土地作抵押。双方在镇政府内设机构镇土地管理所办理了土地使用权抵押登记,该所出具了证明。因乙不能归还到期贷款,甲经法院强制执行时,发现乙用于抵押的国有土地使用证系伪造。甲遂对镇土地管理所出具的抵押证明提起行政诉讼。下列哪些选项是正确的?( )
本案的被告应当是镇土地管理所
本案的被告应当是镇政府
本案的被告应当是镇政府和镇土地管理所
乙可以作为第三人参加诉讼
【背景资料】
A、B、C、D、E 五家施工单位投标竞争一座排压8MPa的天然气加压站工程的承建合同。B施工单位在投标截止时间前两天已送达了投标文件,在投标截止时间前一小时,递交了其法定代表人签字、单位盖章的标价变更文件。A施工单位在投标截止时间后十分钟才送达标书。按评标程序,C施工单位中标。
C施工单位经过5个月的努力,完成了外输气压缩机的就位、解体清洗和调整;完成了电气自动化仪表工程和管道的连接、热处理、管托管架安装及管道系统的涂漆、保温,随后对管道系统进行了试压。
管线与压缩机之间的隔离盲板采用耐油橡胶板。试压过程中橡胶板被水压击穿,外输气压缩机的涡壳进水。C施工单位按质量事故处理程序,更换了盲板并立即组织人员解体压缩机,清理积水,避免了叶轮和涡壳遭受浸蚀。由于及时调整了后续工作,未造成项目工期延误。
【背景资料】某煤业集团的甲煤矿由于生产需要进行改扩建,需要增加一主井井筒及井下巷道,拟进行招投标。期间发生如下事件:
事件一:矿井建设项目已列入当年集团年度固定资产投资计划,概算已经由董事会及地方国资管理部门批准,但项目核准批文尚未下发,用地征地工作尚未全部完成。但为了矿井早日投产,该集团已经委托设计单位完成全部设计,其中井筒和井下巷道的施工图及有关技术资料齐全。现决定对矿井项目施工进行施工招标。
事件二:因估计除本集团施工企业参加投标外,还可能有外部其他集团施工企业参加投标,故业主委托咨询单位编制了两个标底,准备分别用于对本集团和其他施工企业投标价的评定。
事件三:业主对投标单位就招标文件所提出的所有问题统一作了书面答复,并以备忘录的形式分发给各投标单位,在备忘录中,明确了各问题的提问单位,以便各投标单位更针对性准备投标文件。
事件四:在书面答复投标单位的提问后,业主组织各投标单位进行了施工现场踏勘。在投标截止日期前10d,业主书面通知各投标单位,由于某种原因,决定将项目中的井下巷道施工工程从原招标范围内删除,另行组织招标。
事件五:在投标过程中,A施工单位在投标总价基础上下浮5%进行报价,并给出了书面说明。经评标小组核算后,发现该施工单位报的下浮部分包含有不可竞争性费用,最后给予废标处理。