【背景资料】某施工单位承担一矿井井底中央水泵房及附属设施硐室的施工任务，硐室全长25m，半圆拱断面，围岩主要为Ⅲ类中等稳定岩层。硐室设计采用锚网喷支护，水泵基础采用C25混凝土浇筑，基础上预留8个螺栓孔。施工单位编制了该硐室的施工组织设计，制定了质量管理制度。
在项目实施过程中，发生了如下事件：
事件1：施工单位完成了水泵房3台水泵基础施工，月度验收时，监理单位抽查了工序自检记录单，显示工序验收全部合格；监理单位现场对3台水泵基础的检查项目进行了检查，其中部分检查记录如表3所示。
表3水泵基础位置偏差值及螺栓孔中心位置偏差合格率表

说明：表中所列检查项目以外的主控项目、一般项目均合格，表中不合格测点，偏差不影响安全使用。
事件2：硐室施工到管道下口位置，工作面放炮后，班长、放炮员马上进入工作面进行安全检查，20min没有反馈消息，未进入工作面的其他作业人员判断2人已出事，立即报告了调度室，并展开救援。当救援人员到达工作面发现2人已昏迷，紧急抢救送医院后脱险。经调查属于放炮产生有害气体导致2人中毒，酿成重伤事故。
事件3：中央水泵房硐室主体施工结束后，施工单位技术负责人自行组织相关人员对中央水泵房主体工程进行了质量检验评定，报监理工程师核定后，上报建设单位进行验收。建设单位认为质量评定程序不妥。

案例（四）

背景资料

某公司水建一项污水处理厂工程，水处理构筑物为地下结构，底板最大埋深12m，富水地层设计要求管井降水并严格控制基坑内外水位标高变化。基坑周边有需要保护的建筑物和管线。项目部进场开始了水泥土搅拌桩止水帷幕和钻孔灌注桩围护结构的施工，主体结构部分按方案要求对沉淀地、生物反应池、清水池采用单元组合式混凝土结构分块浇筑工法，块间留设后浇带。主体部分混凝土设计强度为C30，抗渗等级P8。

受拆迁滞后影响，项目实施进度计划延迟约1个月，为保障项目按时投入使用，项目部提出在后浇带部位采用新的工艺以缩短工期，该工艺获得了业主、监理和设计方批准并取得设计变更文件。

底板倒角壁板施工缝止水钢板安装质量是影响构筑物防渗性能的关键，项目部施工员要求施工班组按图纸进行施工，质量检查时发现止水钢板安装如图4所示。

图4质量检查时发现止水钢板安装图

混凝土浇筑正处于夏季高温，为保证混凝土浇筑质量，项目部提前与商品混凝土搅拌站进行沟通，对混凝土配合比、外加剂进行了优化调整。项目部针对高温时现场混凝土浇筑也制定了相应措施。

在项目部编制的降水施工方案中,将降水抽排的地下水回收利用,做了如下安排:一是用于现场扬尘控制，进行路面洒水降尘:二是用于场内绿化浇灌和卫生间冲洗。另有富余水量做了溢流措施排入市政雨水管网。

机械公司诉至A区法院，请求判令纺织公司支付拖欠的设备款360万元。审理该案的合议庭由审判员陈某、人民陪审员赵某与吴某组成，陈某担任审判长。A区法院经过审理，判决纺织公司向机械公司支付设备款360万元，但将360万元误写成330万元。机械公司不服上诉至市中级法院，市中级法院认为案件基本事实不清，裁定撤销原判，发回A区法院重审，A区法院由原合议庭重审该案。开庭审理前，机械公司与纺织公司自行达成和解协议，纺织公司向机械公司支付设备款350万元，机械公司申请撤诉。根据案情，请回答：

机械公司与纺织公司自行和解达成协议，纺织公司向机械公司支付设备款350万元。关于本案的表述，下列正确的选项有（        ）。

中国公民王某是国内甲公司工程师， 2020年全年有关 收支情况如下： （ 1）每月工资、薪金收入 10000元，公司代扣代缴 社会保险费共 840元、住房公积金 960元。 （ 2）到乙公司连续开展技术培训取得报酬 3800元。 （ 3）出版技术专著取得稿酬收入 15000元，发生材 料费支出 4000元。 个人所得税
（ 4）取得企业债券利息 3000元，取得机动车保险赔 款 4000元，参加有奖竞赛活动取得奖金 2000元，电台抽 奖获得价值5000元免费旅游一次。 已知：王某正在偿还首套住房贷款及利息；王某为独生 女，其独生子正在就读大学3年级；王某父母均已年过 60周 岁。王某夫妻约定由王某扣除住房贷款利息和子女教育支出。 要求： 根据上述资料，不考虑其他因素，分析回答下列小题。
关于王某技术培训收入在计算当年综合所得应纳税 所得额时的收入额，下列2. 计算列式中，正确的是（ ）。

【背景资料】A公司承接了3.5km城市主干道工程施工，道路结构、横断面如下图所示。
西侧道路路中位置有雨水管线，路基和基层施工中将雨水检查井和雨水口周围的施工作为本次施工的重点，要求采取可靠的措施保证压实度。
路面施工过程中，施工单位对上面层的压实十分重视，确定了质量控制关键点，并就压实工序做出如下书面要求：①初压采用双钢轮振动压路机静压1~2遍，初压开始温度不低于140℃；②复压采用双钢轮振动压路机，碾压采取低频率、高振幅的方式快速碾压，为保证密实度，要求振动压路机碾压4遍；③终压采用轮胎压路机静压1~2遍，终压结束温度不低于80℃；④为保证搭接位置路面质量，要求相邻碾压重叠宽度应大于30cm；⑤为保证沥青混合料碾压过程中不粘轮，应用洒水车及时向混合料喷雾状水。
因改性SMA面层不能当天完成， 需在面层上留设横向冷接缝， 施工单位对接缝位置按照相关规范进行了处理。

案例一

某机电安装公司承建一栋办公楼项目，与建设单位签订了施工总承包合同。合同约定：

①电梯安装工程由建设单位指定分包；②保温工程保修期限为10年。

施工过程中，发生了下列事件：

事件1：总承包单位上报的施工组织设计中，办公楼采用1台塔式起重机；在七层楼面设置有自制卸料平台；外架采用悬挑脚手架，从地上2层开始分三次到顶。监理工程师按照《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的规定，要求总承包单位单独编制与之相关的专项施工方案并上报。

事件2：办公楼电梯安装工程早于装饰装修工程施工完，提前由总监理工程师组织验收，总承包单位未参加。验收后电梯安装单位将电梯工程有关资料移交给建设单位。整体工程完成时，电梯安装单位已撤场，由建设单位组织，监理、设计、总承包单位参与进行了单位工程质量验收。

事件3：总承包单位在提交竣工验收报告的同时，还提交了“工程质量保修书”，其中保温工程保修期按《民用建筑节能条例》的规定承诺保修5年。建设单位以“工程质量保修书”不合格为由拒绝接收。

A安装公司承接某商务楼的机电安装工程，工程主要内容是通风与空调、建筑给水排水、建筑电气和消防工程。A安装公司签订合同后，经业主同意，将通风空调分包给B公司。B公司项目部到场后，依据合同和设计要求，编制了施工方案并报公司审批，公司以该方案不经济为由，要求项目部修改后重新报送。
B安装公司依据施工验收规范和施工图纸制定了金属风管（1.2KPa）的安装程序：测量放线→支吊架安装→风管检查→组合连接→漏风量测试→风管调整→质量检查。
通风空调施工中，风管采用工厂化预制，在风管批量制作前，项目部检验了风管的制作工艺。通风空调的风管及配件安装后，监理工程师检查时发现风管板材拼接、风管制作、风管法兰连接等均符合质量要求，但相关部件及支吊架的安装（见图1）存在质量问题，监理工程师要求项目部及时进行整改。
项目部组织施工人员返工后，工程质量验收合格。

图1 金属风管安装及配件安装

某市政跨河桥上部结构为长13m单跨简支预制板梁，下部结构由灌注桩基础.承台和台身构成。施工单位按合同工期编制了网络计划图（如图1所示），经监理工程师批准后实施。

在施工过程中，发生了以下事件：

事件一：在进行1号基础灌注桩施工时，由于施工单位操作不当，造成灌注桩钻孔偏斜，为处理此质量事故，造成3万元损失，工期延长了5天。

事件二：工程中所使用的钢材由业主提供，由于钢材进场时间比施工单位要求的日期拖延了4天，1号基础灌注桩未按计划开工，施工单位经济损失2万元。

事件三：钢筋进场后，施工单位认为该钢筋是由业主提供的，仅对钢筋的数量验收后，就将其用于钢筋笼的加工；监理工程师发现后，要求停工整改，造成延误工期3天，经济损失1万元。

某市公安机关根据商场电子监视系统拍摄的图像资料破获一盗窃团伙，收缴赃款8万余元，并缴获金、银首饰及CD机、电视剧录像带等赃物。下列说法正确的是(    )。

甲股份有限公司于2021年4月5日在上海证券交易所上市。2022年6月，董事张某将所持本公司股份总数的20%的股份转让。2022年5月，董事李某因工作原因，辞去职务，并于2022年8月将所持本公司股份5万股全部卖出。

案例五

【背景资料】

某城市桥梁处改造工程，设计桥面宽度38m，桥跨净高18m，为双幅钢筋箱梁结构，跨度组合(40m+35m+40m)，下部结构为1500墩柱结构，两侧为混凝土桥台，最大厚度1.5m。均为桩基基础，桩径∅1500，深度约25m，主要穿越土层由上至下为回填土层(厚2～3m)、黏性土层（厚20m）及底部砂卵石层(厚1～2m)，地下潜水埋深20m。

工程工期，计划开工日期3月15日，计划竣工日期10月15日。受拆迁影响，工程于5月正式开工，但建设单位仍要求10月15日完工。    

事件一：为保证工程如期完成，开工后项目部组织人员进行图纸会审，参加设计交底并根据实际情况编制了本工程总体施工组织设计，经公司生产经理审批后组织实施。

事件二：为节约成本，项目部施工员按照以往工程施工经验，在原状土上搭设脚手架，进行箱粱模板支护，支搭完成，自检合格后即进行混凝土浇筑。

事件三：对于桥台等大体积混凝土项目部采取测温、保湿的方法，延长养护时间到28d，保证混凝土表面不出现裂缝。

【问题】