【背景资料】
C煤矿设计生产能力为1.5Mt/a，且该矿证照齐全，合法有效。矿井为低瓦斯矿井、没有瓦斯异常区。A煤矿主采煤层为3号煤层，该煤层自燃倾向性为自燃（自然发火期为3~6个月，最短自然发火期为47天），煤尘具有爆炸性（煤尘爆炸指数为35.57%），煤层及顶底板岩层经鉴定具有弱冲击倾向性。矿井水文地质条件为中等。矿井采用立井单水平开拓，中央并列式布置，先开采-305m水平。矿井划分为7个采区，事故发生时，生产采区有二采区南部采区和六采区。矿井采用中央并列式通风，通风方法为抽出式，其中主井进风、副井回风。矿井总进风量为6719m3/min，总回风量为6789m3/min，排风量为7242m3/min。
其中，井下主运输采用带式输送机运输原煤，在主要运输巷共安装8部带式输送机。井下辅助运输的轨道大巷采用架线式电机车运输，人员运输系统采用3部架空乘人装置和1部斜井人车。采掘工作面的运输系统中，采用带式输送机、刮板输送机运输。该矿井在经过当地相关部门检查时，发现运输系统存在如下问题：规章制度不完善，相关班组长违章指挥，违反“行人不行车、行车不行人的规定；采掘工作面个别运输设备的用电开关存在失爆、漏电现象：带式输送机及刮板输送机缺少安全防护罩及安全标志；输送机的个别警铃出现故障，不完好。
2021年12月7日20时24分，230综采工作面采空区遗煤发生自燃，造成大量烟雾和一氧化碳等有毒有害气体涌入采煤工作面，致使采煤工作面及相关区域作业人员15人被困井下。A煤矿接到事故报告后，立即启动事故应急预案，召请矿山救护队下井救援。相关领导决定，救护队由1名副中队长和4名救护队员组成，并参与先期侦查及救援，同时携带4台氧气呼吸器。在进入前，副中队长检查氧气呼吸器后发现氧气最高压力为16MPa，随后救护队进入230综放工作面进行侦查，在行进到运输巷时，其中1名救护队员的氧气呼吸器发生故障，副中队长遂命令其单独撤出，全小队继续前进，最终由于氧气压力不足，造成副中队长和3名救护队员死亡。该事故发生后，A煤矿将该230综放采煤工作面进行了封闭，在封闭期间加强了火区管理，绘制了火区位置关系图并建立了火区管理卡片。同时，为加强其他采掘工作面的防火，A煤矿采取了火灾综合防灭火技术措施以保证矿井安全。
根据以上场景，回答下列问题：
某安装公司承接一 35kV 电力架空线路工程，线路长度 23km，跨越公路、河流、铁路，沿线海拔 1000～2000m，属于覆冰区，工程合同价为 3000 万元。安装公司对工程人工费、材料费、机械费等费用进行测算，给项目部下达的目标成本为 2760 万元。
项目部根据工程实际情况，优化施工方案，严格控制质量，按项目成本的分类编制了计划成本，计划成本为 2540 万元，并制订了突发事件的应急预案；施工过程中加大了成本控制力度，完工后，实际成本为 2500 万元，取得了较好的经济效益。
电杆及附件安装如图 1 所示；电杆、架线、接地等验收合格，工程施工质量优良，满足验收规范要求，工程资料档案符合要求。
2015年7月，A市甲区的个体工商户王某与A市乙区的贷款公司签订了400万元的贷款合同，约定贷款期为1年，王某以其A市丙区的一间商铺和A市丁区的一套二居室住房作为贷款抵押物，如果不足，由A市丙区王某的朋友赵某提供担保。贷款期满，王某无力偿还贷款，贷款公司欲实现其担保物权。
根据案情回答下列问题：
如果贷款公司对王某的商铺和二居室住房向法院申请实现担保物权，关于本案的管辖法院，下列选项正确的是？（ ）
A市中级法院有管辖权
A市甲区法院有管辖权
A市丙区法院有管辖权
A市丁区法院有管辖权
背景：某施工单位承担了一煤矿的锚喷支护巷道施工任务。该巷道设计锚杆间排距1m，每断面布置锚杆9根，采用树脂药卷锚固，每根锚杆用1支药卷。设计锚杆抗拔力为100kN，喷射混凝土厚度100mm。施工中，建设单位进行了中间验收，检查200m巷道，有关锚杆部分的检查记录如下：
1.树脂药卷检查
树脂药卷产品出厂合格证、出厂检验报告、进场复验报告齐全，其中复验药卷抽查了2组，结论合格。
2.锚杆检查
(1)锚杆产品出厂合格证、出厂检验报告、进场复验报告齐全，其中复验锚杆抽查了1组，结论合格。
(2)锚杆间排距和抗拔力检查：班组相关检查记录齐全；中间验收对锚杆间排距共抽查了3个检查点（断面），其中第2个检查点（断面）9根锚杆间排距检测结果分别为920mm. 960mm. 1010mm.、 880mm.、890mm、 1020mm.、1090mm、1010mm.锚杆抗拔按规定进行了抽查。
(3)锚杆孔深、锚杆方向、锚杆外露长度的检查方式和数据均符合要求。
【背景资料】某市政建设公司承建桥梁工程，共12跨，每跨20m。上部结构采用现浇箱梁结构，满堂支架搭设浇筑。每跨为一个流水作业单元。
经统计，每个单元内，施工过程中荷载分布如下表所示：
施工单位进场后对场地整平，现有农田、绿化带、暗浜、坑、塘、沟渠等地段，应进行地基处理。对可能发生不均匀沉降的地基应进行局部加强处理。按照批准的方案及相关规范展开地基预压和支架预压施工。
支架搭设考虑了诸多因素，设置了预拱度。
支架预压过程，采取土袋预压，并设置了观测点。有关措施如图所示。
支架预压过程中，某夜间突逢大雨，第二天上班后发现支架变形过大，导致预压失败。项目部分析了预压失败的原因并提出了切实的整改措施。
某国有资金投资项目，业主依据《标准施工招标文件》通过招标确定了施工总承包单位，双方签订了施工总承包合同，合同约定，管理费按人材机费之和的10%计取，利润按人材机费和管理费之和的6%计取，规费和增值税按人材机费、管理费和利润之和的13%计取，人工费单价为150元/工日，施工机械台班单价为1500元/台班。（除特殊说明外，各费用计算均按不含增值税价格考虑）。
合同工期220天，工期提前（延误）的奖励（惩罚）金额为1万元/日。合同签订后，总承包单位编制并被批准的施工进度计划如图2.1所示：
施工过程中发生如下事件：
事件1：为改善项目使用功能，业主进行了设计变更，该变更增加了一项Z工作，根据施工工艺要求，Z工作为A工作的紧后工作、为G工作的紧前工作。
已知Z工作持续时间为50天，用人工600工日，施工机械50台班，材料费16万元。
注：新增分部分项工程的措施费按该分部分项工程费的30%计取。
事件2：为获取提前竣工奖励，总承包单位确定了五项可压缩工作持续时间的工作F、G、H、Ⅰ、J，并测算了相应增加的费用，见表3.1。
某施工单位投标承建一矿井的主井井筒工程，标书规定工期为16个月。建设单位提供工程施工的前期条件，包括进场道路、供电、供水等。施工单位根据建设单位的要求编制了施工组织设计，并经建设单位和监理单位审核后进行井筒的施工。主井井筒施工中发生下列几起事件：
（1）由于矿井进场道路为简易公路，雨期道路经常被冲毁，使得井筒施工所需材料不能及时进场，延误工期1个月。
（2）施工单位在施工时，出现设备故障，使工期延长0.5个月。
（3）井筒基岩施工时实际涌水量大于预测量，必须采用工作面预注浆才能通过，治水工作耽误工期1.5个月。
（4）井筒施工结束后，由于总涌水量大于10m³/h，施工单位进行了壁后注浆，使工期延长1个月。
【背景资料】
某施工单位承接了一个一级公路路基施工项目，其中K8+000～K8+620路段设置有纵向渗沟。渗沟设计图如图1所示(单位：cm)。
渗沟的施工工序为：测量放线→渗沟机械开挖→人工修坑壁→现浇C10混凝土封底→沟壁砌筑→安装固定排水管→填碎石→施工构筑物A。
施工单位在使用挖掘机开挖渗沟中，按满足图纸设计的渗沟尺寸和纵坡进行开挖，渗沟从下游向上游开挖，且要求垂直开挖，并随挖随即支撑。开挖中控制好标高，土方挖至接近设计标高时，采用人工清槽的方式挖土至设计标高。开挖出的土方暂时堆在距坑边至少1m以外，堆放高度不得超过1.5m。
项目部在合适位置上搭建了活动板房，由于场地狭小，共搭设了3层，房间净高为2.4m。
施工单位根据公路工程建设项目及单顼工程，建立工程技术档案，主要包括：(1)施工组织设计及经验总结；(2)技术革新建议的试验、采用、改动时的记录；(3)竣工图表；(4)图纸会审记录、设计变更和技术核定单；(5)隐蔽工程验收记录；(6)工程质量检查评定和质量事故处理记录；(7)有关重大技术的决定等。
某大坝工程，签约合同价为15000万元。开工前项目法人向施工单位支付10%的工程预付款，预付款扣回按公式R=A（C-F1S）/（F2-F1）S 计算。其中F1为10%，F2为90%。至2015年3月，施工累计完成工程量2700万元。
（二）甲公司为增值税一般纳税人，2018年至2022年发生的有关资产业务资料如下：
(1)2018年1月1日，甲公司将一幢办公楼的建造工程出包给乙公司承建，按合理估计 的发包工程进度和合同规定向乙公司结算进度款并取得乙公司开具的增值税专用发 票，发票注明工程款800万元，增值税税额72万元。2018年12月31日，工程完 工后，收到乙公司有关工程结算单据，补付工程款并取得乙公司开具的增值税专用 发票，注明工程款400万元，增值税税额36万元，工程达到预定可使用状态并交 付企业总部使用；该办公楼预计使用年限50年，采用双倍余额递减法计提折旧, 不考虑净残值。
(2)2021年1月1日，甲公司与丙公司签订了经营租赁合同，约定自合同签订日起将该 栋办公楼出租给丙公司，为期3年，年租金为60万元，合同约定租金于每月末收 取。该办公楼所在区域有活跃的房地产交易市场，而且能够从房地产交易市场上取 得同类房地产的市场报价，甲公司决定采用公允价值模式对该项出租的房地产进行 后续计量。合同签订日该办公楼的公允价值为1300万元。
(3)2021年12月31 0 ,该办公楼公允价值为1260万元，2022年12月31日，该办公 楼公允价值为1380万元。
要求：
根据上述资料，不考虑其他因素，分析回答下列小题。(答案中的金额单位用万元表示)
3. 根据资料（2）,甲公司将办公楼转换为投资性房地产的下列会计处理中，正确的是（ ）。
