某大桥全长857m,桥宽12.5m,桥梁上部结构布置为4×25m梁+6×40mT梁+(45m+80m+45m)悬浇连续3跨箱梁+6×40mT梁+4×25mT梁。其中40m梁桥跨横断面如图所示。

 

     T梁预制场位于南岸0#桥台一侧的路基上，设有3个25mT梁预制台座与4个40mT梁预制台座，结合本桥结构及地形条件，使用1台运梁平车将T梁从预制场的存梁区移运架梁现场。进场一台40m双导梁架桥机。整个桥梁涉及以下施工分段：①架桥机逐孔安装北岸T梁；②悬臂现浇连续3跨箱梁；③架桥机逐孔安装南岸T梁。

施工中发生了如下事件：   

事件一：T梁预制完成后，采用两台设计起吊能力为125T的B机械将T梁吊运至存梁区存放。施工单位T梁存放做法如下：    

①T梁运至存梁区时。其混凝土强度不低于设计强度的60%。   

②T梁叠层存放时不得超过4层。    

③上层存放时下层T梁端部顶面上用加厚钢板支垫。    

④T梁按吊装次序、方向水平分层存放，标志向外，并支撑牢固。      

事件二：T梁吊装前：对已经施工完毕的支承结构、预埋件、支座进行检查。

事件三：施工前，施工单位针对本桥梁上部结构施工危险性较大工程编制了专项施工方案，并按照流程进行审批。

【背景资料】
某承包人根据《水利水电工程标准施工招标文件》（2009版)与发包人签订某引调水工程引水渠标段施工合同,合同约定：
1)合同工期465天2015年10月1日开工，
2)签约合同价为5800万元，
3)履约保证金兼具工程质量保证金功能,施工进度付款中不再预留质量保证金；
4)工程预付款为签约合同价的10% ,开工前分两次支付,工程预付款的扣回与还清按公式计算;Fl=20% ; F2=90%;
合同签订后发生如下事件：
事件一：项目部要求编制了该工程的施工进度计划如图2所示,经监理人批准后,工程如期开工;

图2 施工进度计划图（单位：天）
事件二：承包人完成施工控制网测量后,按监理人指示开展了抽样复测；
1)发现因发包人提供的某基准线不准确,早晨与此相关的数据均超过允许误差标准，
为此监理人指示承包人对发包人提供的基准点基准线进行复测，并重新进行了施工控制网的测量,产生费用共计3万元増加工作时间5天；
2由于测量人员操作不当造成施工控制网数据异常,承包人进行了测量修整,修正费用0.5万元,増加工作时间2天；
针对上述两种情况承包人提出了延长工期和补偿费用的索赔要求；
事件三："土石方开挖及垫层Ⅲ"施工中遇到地址勘探末查明的软弱底层,承包人及时通知监理人。监理人会同参建各方进行现场调查后,把该事件界定为不利物质条件,要求承包人采取合理措施继续施工承包人按要求完成地基处理，导致"土石方开挖及垫层Ⅲ”工作时间延长了20天,増加费用8.5万元,承包人据此提出了延长工期20天和増加费用8.5万元的要求；
事件四:截止2016年10月承包人累计完成合同金额4820万元,2016年11月份监理人审核批准的合同金额442万元。

【背景资料】某施工单位承担一矿井井底中央水泵房及附属设施硐室的施工任务，硐室全长25m，半圆拱断面，围岩主要为Ⅲ类中等稳定岩层。硐室设计采用锚网喷支护，水泵基础采用C25混凝土浇筑，基础上预留8个螺栓孔。施工单位编制了该硐室的施工组织设计，制定了质量管理制度。
在项目实施过程中，发生了如下事件：
事件1：施工单位完成了水泵房3台水泵基础施工，月度验收时，监理单位抽查了工序自检记录单，显示工序验收全部合格；监理单位现场对3台水泵基础的检查项目进行了检查，其中部分检查记录如表3所示。
表3水泵基础位置偏差值及螺栓孔中心位置偏差合格率表

说明：表中所列检查项目以外的主控项目、一般项目均合格，表中不合格测点，偏差不影响安全使用。
事件2：硐室施工到管道下口位置，工作面放炮后，班长、放炮员马上进入工作面进行安全检查，20min没有反馈消息，未进入工作面的其他作业人员判断2人已出事，立即报告了调度室，并展开救援。当救援人员到达工作面发现2人已昏迷，紧急抢救送医院后脱险。经调查属于放炮产生有害气体导致2人中毒，酿成重伤事故。
事件3：中央水泵房硐室主体施工结束后，施工单位技术负责人自行组织相关人员对中央水泵房主体工程进行了质量检验评定，报监理工程师核定后，上报建设单位进行验收。建设单位认为质量评定程序不妥。

根据资料 (3)，A 公司应确认的应付职工薪酬金额是（）万元。

该医院在日常消防安全管理中，下列做法符合规定的有（   ）。

关于“人民法院依法独立行使审判权”原则，正确理解是（        ）。

某工程项目采用综合单价计价方式，其中，合同约定实际完成工作量超过估计工作量15％以上时允许调整单价。原来合同中有A、B两项土方工程，工程量均为16万m³，土方工程的合同单价为16元/m³。实际工程量与估计工程量相等。施工过程中，总监理工程师以设计变更通知发布新增土方工程C的指示，该工作的性质和施工难度与A、B工作相同，工程量为32万m³。发包人与承包单位依据合同约定协商后，确定的土方变更单价为14元/m³。

教师要维护自身的心理健康，必须实事求是地正确认识、了解自我，客观评价自我。()

短期借款是指企业向银行或者其他金融机构等借入的期限在1年以下（不含1年）的各种借款。（　　）

某市政跨河桥上部结构为长13m单跨简支预制板梁，下部结构由灌注桩基础、承台和台身构成。施工单位按合同工期编制了网络计划图，如图2所示，经监理工程师批准后实施。
在施工过程中，发生了以下事件：
事件1：在进行1号基础灌注桩施工时，由于施工单位操作不当，造成灌注桩钻孔偏斜，为处理此质量事故，造成3万元损失，工期延长了5d。
事件2：工程中所使用的钢材由业主提供，由于钢材进场时间比施工单位要求的日期拖延了4d，1号基础灌注桩未按计划开工，施工单位经济损失2万元。
事件3：钢筋进场后，施工单位认为该钢筋是由业主提供的，仅对钢筋的数量验收后，就将其用于钢筋笼的加工；监理工程师发现后，要求停工整改，造成延误工期3d，经济损失1万元。

某机电安装公司承接了某厂区电气工程扩建改造项目，主要工作内容包括设备采购，设备安装，防雷接地安装等，建设单位要求安装公司严格按照合同施工，工期不得延误。安装公司根据工程合同要求向建设单位提交了施工进度计划图如下，数字代表施工天数。

在安装公司施工期间，监理工程师第 8 天下班前检查，发现设备安装刚开始安装 1 天，接口匹配工作已经进行了 3 天。照明施工刚开始进行了 1 天。监理工程师认为会影响到总工期，要求施工单位提交赶工计划。
施工单位召开了协调会，汇总出可以压缩工期的工序及费用的表格。随后编制了赶工计划，获得监理单位的批准。

安全生产监督管理部门在现场抽查，发现项目部未进行职业病危害预评价，也未提交职业病危害预评价报告。给予警告，责令机电公司限期改正。装公司施工期间始终严格执行“三检制”，并最终按原工期完成项目。