【不定项选择题】

【背景资料】

某大型引调水工程位于Q省X市, 第5标段河道长10km。主要工程内容包括河道开挖、现浇混凝土护坡以及河道沿线生产桥。 工程沿线涉及黄庄村等5个村庄。 根据地质资料,沿线河道开挖深度范围内均有膨胀土分布,地面以下1~2m地下水丰富且土层透水性较强。本标段土方1100万m3, 合同价约4亿元,计划工期2年, 招标文件按照《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版)编制,评标办法采用综合评估法,招标文件中明确了最高投标限价。建设管理过程中发生如下事件:
事件一:评标办法中部分要求见表4-1。
表4-1评标办法(部分)


招标文件约定,评标委员会在对实质性响应招标文件要求的投标进行报价评估时,对投标报价中算术性错误按现行有关规定确定的原则进行修正。
事件二:投标人甲编制的投标文件中, 河道护坡现浇混凝土配合比材料用量(部分) 见表 4-2。
表 4-2 河道护坡现浇混凝土配合比材料用量(部分)


主要材料预算价格:水泥0.35元/kg,砂0.08元/kg,水0.05元/kg。
事件三:合同条款中, 价格调整约定如下:
1.对水泥、钢筋、油料三个可调因子进行价格调整;
2.价格调整计算公式为△M =[P-(1±5%)P0]×W,式中△M代表需调整的价格差额,P 代表可调因子的现行价格, P0 代表可调因子的基本价格, W 代表材料用量。

手机使用
微信扫一扫
分享
微信内点击右上角“…”即可分享
反馈
收藏
举报
参考答案
参考解析
【不定项选择题】

关于破产重整、和解、清算 3 个程序的关系,依据我国法律规定,下列说法错误的是(      )

A.

 债权人申请破产清算后,出资额占债务人注册资本 1/10 以上的出资人,可申请和解

B.

 在破产宣告后,债务人还可申请和解,因为和解是破产的必经程序

C.

 破产重整可以经由债权人申请转换为和解程序

D.

 在法院受理债权人的破产申请后,宣告破产前,出资额占债务人注册资本 1/10 以上的出资人,可申请重整

【不定项选择题】

甲公司为增值税一般纳税人,主要从事汽车销售和维修业务,2019年1月有关经济业务如下。

(1)进口小汽车一批,取得海关进口增值税专用缴款书注明增值税税额187万元。

(2)购进维修用原材料及零配件,取得增值税专用发票注明税额100.3万元,因保管不善部分原材料及零配件被盗,损失10%。

(3)为购进上述维修用原材料及零配件支付运输费,取得增值税专用发票注明税额1.1万元。

(4)零售超豪华小汽车,取得含税销售额8775万元。

(5)销售小汽车内部装饰品,取得含税销售额187.2万元。

(6)销售小汽车零配件,取得含税销售额17.55万元。

(7)对外提供汽车维修劳务,取得含税销售额210.6万元。

已知:销售货物增值税税率为16%,销售劳务增值税税率为16%,取得的增值税专用发票和专用缴款书均通过认证。

要求:根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列小题。

【不定项选择题】

【背景资料】
某工程混凝土浇捣后正在养护,质量监督站用仪器量测以后,要求施工单位凿开几处混凝土,核对了设计图纸后,发现有数处钢筋少了数根,后要求施工单位停工整改全部凿除,补上钢筋重浇混凝土。调查后对该事故相关责任人进行了处理。

【不定项选择题】

【背景资料】

某新建水闸工程的部分工程经监理单位批准的施工进度计划如图13-8所示(单位:d)。

合同约定:工期提前奖金标准为20000元/d,逾期完工违约金标准为20000元/d。 

施工中发生如下事件: 

事件1:A工作过程中发现局部地质条件与发包人提供的勘察报告不符,需进行处理,A工作的实际工作时间为34d。 

事件2:在B工作中,部分钢筋安装质量不合格,承包人按监理人要求进行返工处理,B工作实际工作时间为26d。 

事件3:在C工作中,承包人采取赶工措施,进度曲线如图13-9所示。 

事件4:由于发包人未能及时提供设计图纸,导致闸门在开工后第153天末才运抵现场。

【不定项选择题】

某施工单位2017年2月28日进驻施工现场,2017年4月1日,施工单位从某厂家购进了同一批号的袋装32.5级通用硅酸盐水泥700t。2017年4月7日,施工单位又从该厂购进了同一批号的散装32.5级通用硅酸盐水泥500t。这些水泥将用于厂房基础工程的混凝土拌制。
水泥进场时,施工单位对水泥的产品合格证、出厂检验报告进行了检查,并报送监理工程师进行认可。
2017年4月8日,施工单位在进行基坑土方施工时,发现在其基坑范围内存在一处古墓的构筑物。因处理古墓,工程停工2个月。进入混凝土施工阶段后,施工单位加紧安排人手进行基础工程施工。此时,鉴于工程延误若干时日,水泥进场已有两个月左右,监理工程师要求对上述水泥进行复验,并按照复验结果使用。

【不定项选择题】

【背景资料】某新建住宅工程,建筑面积22000㎡,地下一层,地上十六层,框架-剪力墙结构,抗震设防烈度7度。
   中标后,双方依据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013,对工程量清单编制方法等强制性规定进行了确认,对工程造价进行了全面审核。
   项目部严格按照实名制管理的要求对现场进行管理,按照因素分析法对现场成本进行分析,而且考核了项目施工目标成本和阶段性成本目标的完成情况。

【不定项选择题】

2010年8月,经过市场调研和技术研制实验,甲市海河区的爱康公司生产的家用足底按摩 器,取得了“康健牌”注册商标专用权。“康健牌”家用足底按摩器经过市场宣传和营销,不仅  获得广大消费者的好评,而且市场占有率很高。2013年6月开始,不断有消费者向爱康公司投  诉反映购买的足底按摩器存在各种缺陷,并且“康健牌”足底按摩器的市场销售量明显下滑。 经过深入调查与走访投诉的消费者,爱康公司发现甲市雨花区的器械公司在甲市金水区设立  的分公司(使用器械公司的营业执照)生产的多功能足底按摩器,使用“健康牌”的商标引起消 费者的误买,且消费者投诉反映“康健牌”足底按摩器存在的诸多质量问题,均系“健康牌”足  底按摩器所存在的质量问题。为此,爱康公司在与器械公司交涉未果情况下,诉至金水区法  院,请求判令器械公司停止在足底按摩器上使用“健康牌”商标,并赔偿其损失50万元。金水区法院适用普通程序审理该案,在调解中,器械公司认可其生产足底按摩器的行为侵犯爱康公 司的商标专用权,但就损失赔偿数额双方未达成协议。金水区法院根据器械公司认可侵犯爱 康公司的商标专用权这一事实,判决器械公司停止在足底按摩器上使用“健康牌”商标,并赔 偿爱康公司损失50万元。

器械公司不服,上诉至甲市中级法院。甲市中级法院经过审理判决驳回上诉,维持原判。 判决生效后,爱康公司发现器械公司存在转移财产的行为,欲申请财产保全。

根据案情回答下列问题:

如果甲市的消费者协会向甲市中级法院对器械公司提起消费公益诉讼,下列哪些选项的表述是不正确的?(        )

A.

 甲市消费者协会可以申请证据保全

B.

 甲市消费者协会可以请求器械公司承担其聘请律师进行诉讼的费用

C.

 如果购买器械公司生产的足底按摩器的消费者赵某申请参加公益诉讼,甲市中级法院可以准许

D.

 在公益诉讼中,如果器械公司认为甲市消费者协会的起诉行为损害其商业声誉,可以提起反诉

【不定项选择题】

【案例四】

   某建设单位和施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)签订了施工合同,合同中约定:建筑材料由建设单位提供,由于非施工单位原因造成的停工,机械补偿费为200元/台班,人工补偿费为50元/工日;总工期为120天;竣工时间提前奖励为3000元/天,误期损失赔偿费为5000元/天。经项目监理机构批准的施工进度计划如图1所示(单位:天)。


   施工过程中发生如下事件:

   事件1:建设单位提供的建筑材料经施工单位清点入库后,在专业监理工程师的见证下进行了检验,检验结果合格。其后,施工单位提出,建设单位应支付建筑材料的保管费和检验费。

   事件2:由于建设单位要求对B工作的施工图纸进行修改,致使B工作停工3天(每停一天影响30工日,10台班);由于机械租赁单位调度的原因.施工机械未能按时进场,使C工作的施工暂停5天(每停一天影响40工日,10台班);由于建设单位负责供应的材料未能按计划到场,E工作停工6天(每停一天影响20工日,5台班)。施工单位就上述三种情况按正常的程序向项目监理机构提出了延长工期和补偿停工损失的要求。

   事件3:在工程竣工验收时,为了鉴定某个关键构件的质量,总监理工程师建议采用试验方法进行检验,施工单位要求建设单位承担该项试验的费用。

   该工程的实际工期为122天。

   


【不定项选择题】

甲公司为股份有限公司,于2019年公开发行股票。

【不定项选择题】

(二)丙公司为增值税一般纳税人,2019年度至2021年度发生的与无形资产有关业务如下:
(1)2019年1月10日 ,丙公司开始自行研发一项行政管理用非专利技术,截至2019年 5月31日 ,用银行存款支付外单位协作费148万元,领用本单位原材料成本52万 元(不考虑增值税因素),经测试,该项研发活动已完成研究阶段。
(2)2019年6月1日研发活动进入开发阶段。该阶段发生研究开发人员的薪酬支出70 万元,领用材料成本170万元(不考虑增值税因素),全部符合资本化条件。2019 年12月1日,该项研发活动结束,最终开发形成一项非专利技术并投入使用。该 非专利技术预计可使用年限为5年,预计残值为零,釆用直线法摊销。
(3)2020年1月1日,丙公司将该非专利技术出租给乙企业,双方约定租赁期限为2 年,每月末以银行转账结算方式收取租金5万元(不考虑增值税因素)。
(4)2021年12月31日,租赁期限届满。经减值测试,该非专利技术的可收回金额为 104万元。
要求:
根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列小题。(答案中的金额单位用万元表示)
4. 根据资料(1)至(3),下列各项中,关于该非专利技术摊销的会计处理表述正确的是(  )。

A.
应当自可供使用的下月起开始摊销
B.
应当自可供使用的当月起开始摊销
C.
该非专利技术出租前的摊销额应计入管理费用
D.
摊销方法应当反映与该非专利技术有关的经济利益的预期实现方式