【不定项选择题】

【背景资料】某施工单位接受邀请参加投标,按照参加投标预备会→进行现场考察→编制投标文件的程序参加了一净直径7.0m、深650m立井井筒的施工招标活动,并中标。
该工程施工中发生了以下事件:
事件1:4月1日,施工单位从某厂家购进了同一批号的袋装32.5级通用硅酸盐水泥700t, 4月7日,施工单位又从该厂购进了同一批号的散装32.5级通用硅酸盐水泥500t,这些水泥将用于厂房基础工程的混凝土拌制。水泥进场时,施工单位对水泥的产品合格证、出厂检验报告进行了检查,并报送监理工程师进行认可。
事件2:在现浇钢筋混凝土井壁施工过程中,施工单位按照绑扎钢筋→施工单位自检→浇注混凝土的程序组织施工。
事件3:在施工中井筒涌水量达到 28m³/h,施工单位在没有采取有效措施的情况下进行了混凝土浇筑,结果发现井壁蜂窝麻面严重,井筒一侧半径偏差达到-20mm。建设单位提出返工处理,施工单位为此额外支出5万元,影响工期6天,施工单位要求索赔。

手机使用
微信扫一扫
分享
微信内点击右上角“…”即可分享
反馈
收藏
举报
参考答案
参考解析
【不定项选择题】

2024年7月1日,甲公司职工徐某突发先天性疾病而住院治疗。

2024年9月15日,甲公司与徐某协商不再续签双方将于9月15日到期的劳动合同,徐某提出异议。10月1日徐某收到了甲公司将于11月1日终止劳动合同的通知(提前一个月通知了)。11月30日徐某出院,遂要求甲公司支付护理费、享受停工留薪期工资福利待遇、经济补偿及违法终止劳动合同赔偿金。

已知:徐某实际工作8年,在甲公司工作3年。徐某突发疾病前12个月平均工资4 000元,甲公司所在地月最低工资标准2 200元。甲公司与徐某已按时足额缴纳社会保险费,且甲公司按月向徐某支付了病假工资。假设徐某2024年7月1日至11月30日连续休病假。

要求:

根据上述资料,不考虑其他因素,回答下列小题。

【不定项选择题】

行政复议期间具体行政行为不停止执行,但有下列(         )情形之一的,可以停止执行。

A.

被申请人认为需要停止执行的

B.

行政复议机关认为需要停止执行的

C.

申请人申请停止执行,行政复议机关认为其要求合理,决定停止执行的

D.

法律、法规、规章规定停止执行的

E.

上级机关指示停止执行的

【不定项选择题】

法的适用的法律文件包括(    )。

A.

契约

B.

判决书

C.

裁定书

D.

决定书

【不定项选择题】

 某新建图书馆工程,采用公开招标的方式,确定某施工单位中标。双方按《建设工程施工合同(示 范文本)》(GF-2013-0201)签订了施工总承包合同。合同约定总造价14250万元,预付备料款2800 万元,每月底按月支付施工进度款。竣工结算时,结算价款按调值公式法进行调整。在招标和施工过 程中,发生了如下事件:

 事件一:合同约定主要材料按占总造价比重55%计,预付备料款在起扣点之后的五次月度支付中 扣回。

 事件二:基坑施工时正值雨季,连续降雨致停工6天,造成人员窝工损失2.2万元。一周后出现 了罕见特大暴雨,造成停工2天,人员窝工损失1.4万元。针对上述情况,施工单位分别向监理单位 上报了这四项索赔申请。

 事件三:某分项工程由于设计变更导致该分项工程量变化幅度达20%,合同专用条款未对变更价 款进行约定。施工单位按变更指令施工,在施工结束后的下一月底上报支付申请的同时,还上报了该 设计变更的变更价款申请,监理工程师不批准变更价款。

 事件四:种植屋面隐蔽工程通过监理工程师验收后开始覆土施工,建设单位对隐蔽工程质量提出 异议,要求复验,施工单位不予同意。经总监理工程师协调后三方现场复验,经检验质量满足要求。 施工单位要求补偿由此增加的费用,建设单位予以拒绝。

 事件五:合同中约定,根据人工费和四项主要材料的价格指数对总造价按调值公式法进行调整。

 各调值因素的比重、基准和现行价格指数如下表:

【不定项选择题】

根据资料 (2), 下列分录中正确的是 (    )。

A.

 扣回医药费时:借库存现金 6 贷其他应收款 6

B.

 代扣个人所得税时:借其他应收款 15 贷应交税费 —— 应交个人所得税 15

C.

 支付工资薪金时:借应付职工薪酬 500 贷银行存款 500

D.

 支付工资薪金时:借应付职工薪酬 500 贷银行存款 479,其他应收款 6,应交税费 —— 应交个人所得税 15

【不定项选择题】

【背景资料】某沿海港口15万吨级内航道疏浚工程,设计挖槽长度5.5km,底宽为220m,底标高为-16.0m(当地理论深度基准面,下同),设计边坡比为1:5,内航道浚前平均标高为-10.8m,本工程选用大型绞吸挖泥船配接力泵船将疏浚士吹填到港区后方吹填区,平均吹距为6.5km,疏浚土质自上而下分別为淤泥、淤泥质黏士和黏土.
本工程港区后方吹填区面积为1.7km2, 围堰总长为3.9km, 为临时工程。地基为淤泥,泥面平均标高为-5.0m,围堰采用斜坡式抛石结构,顶宽为3.5m,顶高程为6.5m.外坡设计坡比为1:2,内坡为1:1.5,内侧铺设200mm厚二片石垫层,再铺设450g/m2无纺土工布倒滤层。围埝地基采用抛填1.0m厚砂垫层,打设塑料排水板(间距为1.2m, 底标高为-14.5~-15.0m) , 铺设二层高強复合土工软体排的处理方式,其上抛填300mm厚碎石垫层。

【不定项选择题】

【背景资料】
某房屋建筑工程,建筑面积6800m2,钢筋混凝土框架结构,外墙外保温节能体系,根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)和《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202),建设单位分别与中标的施工单位和监理单位签订了施工合同和监理合同。  
在合同履行过程中,发生了下列事件:
事件一:工程开工前,施工单位的项目技术负责人主持编制了施工组织设计,经项目负责人审核。施工单位技术负责人审批后,报项目监理机构审查。监理工程师认为该施工组织设计的编制,审核(批)手续不妥,要求改正;同时,要求补充建筑节能工程施工的内容。施工单位认为,在建筑节能工程施工前还要编制、报审建筑节能施工技术专项方案,施工组织设计中没有建筑节能工程施工内容并无不妥,不必补充。
事件二:建筑节能施工前,施工单位上报了建筑节能工程施工技术专项方案,其中包括如下内容:
(1)考虑到冬期施工气温较低,规定外墙外保温层只能在每日气温高于5℃的11:00-17:00之间进行施工,其他气温低于5℃的时间段均不施工;(2)工程竣工验收后,施工单位项目经理组织建筑节能分部工程验收。
事件三:施工单位提交了室内装饰装修工程进度计划网络图(如下图所示),经监理工程师确认后按此图组织施工。

事件四:在室内装饰装修工程施工中,因设计变更导致工作C的持续时间变为36天,施工单位以设计变更影响施工进度为由,提出22天的工期索赔。

【不定项选择题】

【背景资料】

北京地区某公共建筑工程,地上10层,地下2层,建筑面积25780m2。采暖通风空调及生活热水供应系统、照明系统的全年能耗比上年度降低40%,且静态投资回收期已到5年。使用单位决定严格按照国家有关节能改造工程规定改造。节能改造前使用单位组织进行了节能诊断。施工单位成立了直营项目部负责改造工程施工管理。

施工过程中发生了如下事件:

事件一:门窗节能工程改造过程中,项目部对门窗建筑材料和产品的气密性、传热系数进行了复验。监理单位认为复检项目不全,要求增加。

事件二:墙体节能工程施工中,项目部对保温层附着的基层、保温层表面处理、保温板粘结或固定、锚固件、增强网铺设等部位或内容进行了隐蔽工程验收,并进行了详细的文字记录和必要的图像资料收集。

事件.二:地面节能工程施工中,项目部对地面基层进行了隐蔽工程验收,并进行了详细的文字记录和必要的图像资料收集。

【不定项选择题】

【背景资料】
某施工企业承包施工某矿山井下轨道运输大巷,大巷布置在底板岩层中,穿越中等稳定岩层。已探明地质构造在《地质报告》说明书及所附图中作了叙述并标注。巷道设计为半圆拱形断面,采用锚喷支护。
施工单位根据建设方提供的设计、地质资料编制了施工方案:采用多台风动凿岩机打眼,爆破破岩,耙斗装岩机装岩,专用锚杆钻机打眼并安装锚杆。湿式混凝土喷射机喷混凝土;两掘一喷,临时支护采用锚杆支护。正常施工期间工作面人员18人,主要设备耙斗装岩机1台,湿式混凝土喷射机1台,凿岩机6台,锚杆钻机2台等设备。该施工方案经监理单位批准后实施。
施工单位在巷道施工至370m时,放炮通风后,出矸人员直接进入作业面准备出矸。在准备过程中发生冒顶事故。导致作业面上固定耙斗机前端滑轮、锚桩的2名工人被埋。后经抢救无效死亡:同时造成作业面停工和部分施工机械、工器具损坏、工程材料损失,共延误工期15d。
冒顶事故发生抢险结束后,通过事故调查确认,发生事故的主要原因是突遇陷落柱。通过地质探查该陷落柱呈椭圆形,长轴沿巷道轴线10m左右,短轴垂直巷道轴线8m左右,柱内岩石破坏严重且呈碎块状。
施工单位向建设单位提出索赔,索赔的内容包括:事故造成的施工机械、工器具、工程材料损失费、停工期间设备台班费及租赁费,停工期间人工窝工费用、工期顺延。

【不定项选择题】

下列哪些业务是只能商业银行经营,非金融机构不能经营的?( )

A.

 吸收公众存款

B.

 发放短期、中期和长期贷款

C.

 发行和受理预付卡

D.

 办理票据贴现