【不定项选择题】

【背景资料】 潮汐河口疏浚工程,落潮流强于涨潮流,采用耙吸式挖泥船(舱容10000 m3)进行航道疏浚工程施工。在航道中间有1.2km浅段,标高-7.8m至-9.0m,其余标高在-10m以下(高程全部以理论深度基准面起算),平均高潮位为2.8m,平均低潮位1.0m,河床顶标高-9.0m,疏浚至-20.0m,土质分别为2、3、8、9级土,满载吃水为8.9m。
在施工过程中,因操作人员的原因,发生了触礁事故,事故中无人员伤亡、重伤,造成直接经济损失340万元。

手机使用
微信扫一扫
分享
微信内点击右上角“…”即可分享
反馈
收藏
举报
参考答案
参考解析
【不定项选择题】

【背景资料】
某土石坝工程,总库容3000万m3,大坝坝高73m,在工程建设过程中发生如下事件:
事件1:招标文件中有关投标人部分条款如下:
(1)2019年4月11-14日发售施工招标文件。投标截止日期为2019年4月18日上午9:00。
(2)必须有水利水电工程施工总承包二级及以上企业资质。
(3)投标单位及其法定代表人、拟任项目负责人开标前有行贿犯罪记录的将否决其投标。
(4)招标人不统一组织现场踏勘工作,若投标人要求进行现场踏勘,可提前通知招标人,招标人将单独予以安排。但现场踏勘费用由投标人自行承担。
(5)拟担任的项目经理、技术负责人、质量负责人、专职安全生产管理人员、财务负责人必须是本单位人员(须提供缴纳社会保险的证明):项目经理不得同时担任其他建设工程施工项目负责人;专职安全生产管理人员须具有有效的安全生产考核合格证。
某投标人以上述部分条款损害自身利益为由,在投标截止时间前第5天向行政监督部门提出异议。
事件2:评标过程中,发生如下事件:
(1)评标委员会认为投标人A的报价低于成本情形,应予拒绝。
(2)评标委员会在对投标人A的投标报价进行合理性分析时,认为其投标报价偏低的原因主要是所需人、材、机的数量明显低于现行预算定额,应予拒绝。
(3)评标过程中,B投标人以粗心大意为由,主动要求对投标文件中的工期进行更改,评标委员会认可了此项更改。
(4)评标过程中,评标委员会发现:
①:C投标人和D投标人的投标文件异常一致,且两投标人的投标报价呈规律性差异。
②:E投标人和F投标人的投标文件相互混装。
基于以上事实,评标委员会认定C和D投标人、E和F投标人为投标人相互串通投标行为。
事件3:某投标人提交了已标价工程量清单(含已标价工程量清单计算附件),投标报价汇总见下表。
投标报价汇总表

序号

工程项目或费用名称

单位

工程量

单价(元)

合价(元)

1

土方开挖

m³

3000000

15

45000000

2

土方回填

m³

200000

10

2000000

3

干砌块石护坡(底)

m³

600

150

90000

4

混凝土工程(含模板)

m³

2500

400

1000000

5

钢筋制作与安装

t

200

6000

1200000

6

基础处理工程

m³

300

300

90000

7

设备制造及安装工程

500000

8

措施项目

1

500000

500000

9

G

500000

合计

H

事件4:在项目实施过程中,合同中对因人工、材料和设备等价格波动因素对合同价的影响,按调整。合同中规定的定值权重A=0.3,可调值因子的变值权重Bn、基本价格指数Ftn如表所示。在合同实施过程中,某结算月完成工程量,按工程量清单中单价计,金额为1000万元;该月完成了监理工程师指令的工程变更,并经检验合格,由于工程量清单中没有与此工程变更相同或相近的项目,故根据实际情况协商结果,业主应支付变更项目金额为5万元;该月应支付材料预付款10万元。除此,无其它应扣或应支付款额。本月相应的各可调值因子的现行价格指数如下表所列。

可调值因子序号

变值权重Bn

基本价格指数F0n

现行价格指数Ftn

水泥

0.35

90

130

钢材

0.25

110

140

事件5:在施工合同中,有关工程计量的部分相关条款如下:
(1)施工现场场地平整土方量,按招标图纸所示场地平整区域计算的有效体积以立方米为单位计量,包含在投标总价中。
(2)混凝土在冲(凿)毛、拌合、运输和浇筑过程中的操作损耗,以及为临时施工措施增加的附加混凝土量所需的费用,由发包人单独计算。
(3)混凝土结构中的止水、止浆、伸缩缝等按招标图纸所示各种数量以米(或平方米)为单位计量。
(4)灌注桩钢筋按招标图纸所示有效重量以吨为单位计量,由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每吨工程单价支付。搭接、套筒连接、加工及损耗等所需费用,发包人另行支付。

【不定项选择题】

乌拉圭回合谈判中通过了TRIPS协定,该协定对未披露的信息提供保护。这些信息得到保护应当具备的条件包括(  )。

A.

未经公开

B.

呈送给政府机构

C.

具有商业价值

D.

信息所有者采取了合理保护措施

【不定项选择题】

下列案件中诉讼标的发生变更的有(     )。

A.

 甲诉请求判决偿还借款,在诉讼过程中,甲又增加提出支付利息的请求

B.

 甲诉乙请求判决离婚,在诉讼过程中,甲又增加提出分割共同财产的请求

C.

 甲诉请求判决解除租赁合同,在诉讼过程中,甲又将解除租赁合同的请求变更为乙按照租赁合同的约定支付租金

D.

 甲诉乙请求判决离婚,在诉讼过程中,甲又变更为请求判决解除同居关系

【不定项选择题】

根据资料 (2),现金流量表中 “购买商品、接受劳务支付的现金” 项目本期填列金额是()万元。

A.

500

B.

850

C.

720

D.

1070

【不定项选择题】

我国公民甲在A国犯下列哪些罪,无论依犯罪地的法律是否处罚,都可以不予追究?(   )

A.

受贿罪

B.

重婚罪

C.

强奸罪

D.

绑架罪

【不定项选择题】

1.事故经过

2022 年 5 月 20 日上午,某装饰工程 8 名工人在进行酒店外墙施工作业,9 时 10 分左右酒店东侧靠近加油站一侧外墙脚手架架体突然开始坍塌,进而连续至酒店南侧和西侧的外墙脚手架架体整体坍塌。坍塌处的外墙脚手架架体高度有 20 多米,最高的地方有 27m,三面坍塌的外墙脚手架架体加起来的宽度约 60m。致使正在脚手架上进行作业施工的 8名工人中 2 人重伤、1 人轻伤。

2.事故原因

经调查分析认定,此次事故发生的直接原因是:脚手架连墙件设置数量偏少,加上外墙作业违规拆除部分连墙件,导致脚手架架体交替失稳。

建设方违反国家相关规定,将工程发包给不具备资质的承包人,对施工现场缺乏严密组织和有效安全管理,是事故发生的主要原因。

未编制脚手架搭设专项施工方案;未进行技术交底;施工人员未受到教育培训;施工单位之间无安全生产协议,是事故发生的重要原因。


根据以上场景,回答下列问题:

【不定项选择题】

法院外的商事调解作为一种商事纠纷的解决程序具有哪些特征?( )

A.

 调解程序的自愿性

B.

 调解员的中立性

C.

 调解程序的保密性

D.

 调解协议的 “软司法拘束力”

【不定项选择题】

下列哪些期限属于法定期间?(        )

A.

管辖权异议期限

B.

提供证据期限

C.

上诉期限

D.

申请再审期限

【不定项选择题】

【案例四】

   某建设单位和施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)签订了施工合同,合同中约定:建筑材料由建设单位提供,由于非施工单位原因造成的停工,机械补偿费为200元/台班,人工补偿费为50元/工日;总工期为120天;竣工时间提前奖励为3000元/天,误期损失赔偿费为5000元/天。经项目监理机构批准的施工进度计划如图1所示(单位:天)。


   施工过程中发生如下事件:

   事件1:建设单位提供的建筑材料经施工单位清点入库后,在专业监理工程师的见证下进行了检验,检验结果合格。其后,施工单位提出,建设单位应支付建筑材料的保管费和检验费。

   事件2:由于建设单位要求对B工作的施工图纸进行修改,致使B工作停工3天(每停一天影响30工日,10台班);由于机械租赁单位调度的原因.施工机械未能按时进场,使C工作的施工暂停5天(每停一天影响40工日,10台班);由于建设单位负责供应的材料未能按计划到场,E工作停工6天(每停一天影响20工日,5台班)。施工单位就上述三种情况按正常的程序向项目监理机构提出了延长工期和补偿停工损失的要求。

   事件3:在工程竣工验收时,为了鉴定某个关键构件的质量,总监理工程师建议采用试验方法进行检验,施工单位要求建设单位承担该项试验的费用。

   该工程的实际工期为122天。

   


【不定项选择题】

宪法规定,人民法院、人民检察院和公安机关处理刑事案件,应当(            ),以确保准确有效地执行法律。

A.

分工负责

B.

互相配合

C.

互相制约

D.

互相监督