【背景资料】A施工单位承担了某航站楼民航专业弱电系统工程施工任务,系统的机柜与服务器由业主(建设单位)提供。
其中服务器为国外进口,该系统价格为采用交付港船上交货价,总价值30.00万美元,国外运费费率为3%,国外运输保险费率为0.2%,人民币对美元外汇牌价为6.8 : 1 (当时汇率),银行财务费率为0.4%,进口关税税率为12%,外贸手续费为1.2%,增值税税率为17%,海关监管手续费率为0.2%。
该工程5月20日开始施工。在施工过程中遇到以下情况:
1.5月25日由于下雨,影响总工期3天,为此A施工单位向建设单位提出工期延期3天的索赔。
2.6月3日上午上班时,项目经理乙被告知应于该日到货安装机柜将于7天后到货安装。因停工和机柜晚到,乙向监理工程师提出了工期索赔。6月6日上午上班时。乙又被告知原计划应于该日到货次日安装的服务器将推迟7天到货,乙为此又向监理工程师提出了新增7天的工期索赔。该服务器必须在机柜安装开始2天后,方可开始安装。上述设备延期到货,导致其他相关工作依次顺延。
为追赶进度,在机柜、服务器等设备到货后,乙立刻组织施工人员将这些设备开箱、安装和调试。
在敷设光缆过程中,发现其中一根光缆长度不足,乙决定进行接续。
下列对想象竞合犯的理解正确的是( )。
行为人只实施了一个犯罪行为
一行为触犯了数罪名
行为人只能具有一种罪过形式
对于想象竞合犯,原则上应当从一重处断
【背景资料】2024年9月8日,甲矿业公司第五分公司第三矿井下发生火灾事故,死亡13人。
甲矿业公司为A市市属国有企业,发生事故的第五分公司第三矿为平硐、盲斜井开拓的地下开采矿山,采用空场法开采,井下专用矿车运输,该矿目前共有职工430人,设有安全、设备、地质、技术等10个科室,12个采矿队,年采矿能力20×10^4t,其井下的掘进作业承包给当地一矿山专业施工公司。
2024年9月8日9时,施工单位在1532坑口进行支护时,巷道发生坍塌,坍塌并未造成人员伤亡。11时许,施工单位组织王某等12人对坍塌区域进行处理,在处理过程中,王某感觉到头晕,怀疑可能在工作区域存有CO等有害气体,遂立即撤出作业人员并向当班领导报告,但此时为时已晚,12名人员中只有6人中毒症状较轻,成功升井,剩余6人被困井下。
事故发生后,施工单位随即自行组织人员下井施救,又致使8名救援人员被困井下。后经A市消防大队和专业矿山救护队全力抢救,被困14人中生还1人、死亡13人。
据初步调查,导致事故发生的主要原因是施工单位在对该矿区1532坑口进行支护时,巷道发生坍塌,造成井下电缆短路,引起木支护着火。
同时,施工单位及该矿综合应急救援预案流于形式且内容缺失,编制工作组的有关人员对应急预案编制的工作内容不了解。以上因素,导致该矿现场人员不了解事故救援的有关流程,在事故发生后,没有按规定及时上报,贻误了最佳救援时机,加之施工单位盲目组织施救,造成人员伤亡扩大,也是造成事故发生的重要原因。
为吸取事故教训,该矿业公司加强了安全风险管控及隐患排查治理工作,辨识并形成安全风险分级管控清单,建立了重大风险公告栏。
根据以上场景,回答下列问题(共22分):
某机电设备安装公司经邀请招标投标,获得某厂生产线的机电设备安装工程,并与业主签订了施工合同。合同规定工程范围、工期、质量标准、安全环境要求。其中质量标准和要求按部颁标准执行,主要材料如钢材、电缆、φ50以上的管道阀门等由业主提供,安装现场的协调由安装公司负责等。施工过程中发生下列事件:
事件1:由于安装公司任务饱和,人员机具调动不开,仅派十多名现场管理人员组成项目管理班子,把工程分车间分包给四个均有一定经验的施工队伍,且都有营业执照。其中主体部分分包给从本单位辞职的一名项目经理带着当年属于本单位的几名技术骨干组成的一个施工队伍。为保证工程质量,分包合同中把质量标准统一提高到企业内控标准,分包单位提出异议。
事件2:施工现场因道路、场地问题经常发生停工窝工,分包单位找安装公司解决,安装公司回复自行协商解决。
事件3:厂区主电缆未按时到场,拖延工期5天,分包单位找安装公司索赔窝工费用和要求工期顺延,安装公司认为不是自己造成的,让分包单位直接找业主协商。
事件4:分包单位为抢工期,将业主送至现场的电缆和管道阀门未经检查便施工。
前些年,小张辞去了城里的工作,回家乡的镇上当了一名快递员。下面是他讲的“三农”新故事:
前些年,快递公司刚进这个镇时,全镇每天收发的包裹只有几十个。到村里送快递,碰到下雨天,三轮车陷入泥里,经常要下来推车,送完快递回来,鞋子上总会沾上半斤烂泥巴。那时挺后悔把城里的工作辞了,感觉很失落。
这几年大家的生活水平上去了,网购的人越来越多,我的业务也好了起来。特别是前年,镇上的快递公司联合农林服务中心、电商协会给大伙上起了包装技术培训课,现在咱这里的瓜果蔬菜都用上了真空包装、低温保鲜技术,快递公司也更乐意接这种订单。有了销路,家里种的就不愁卖了。
比如说吧,咱这里的枇杷很有名。以前,乡亲们摘回枇杷后,要乘两个多小时的公交车到几十公里外的城里火车站广场叫卖。那时,品质优良的枇杷也卖不上好价钱,有时连本钱都挣不回来。如今,镇里的枇杷大部分是通过电商平台销售的。每到枇杷采摘季,镇里的文化广场就会成为快递员的临时收揽点,乡亲们排着队邮寄,场面好不热闹。
现在咱镇里的电商差不多有500多户了。去年镇里投资建了个农产品电子商务产业园,把大家拧在一块闯市场,今年镇上的生意就更好了。加上上个月新开的那家快递公司,我们镇里已经有了4家快递公司。
如今大家腰包里有了钱,心气足了。我同事杨大哥这几年靠送快递,摘了帽,主动要求退出了低保。大伙对生活也讲究了起来,希望村子能漂亮些、路能好走些,闲时有地儿跳跳舞、下下棋。这不,政府投了很多钱搞建设,镇里几个大的村子,都通上了柏油路,路边装上了太阳能路灯,现在我们送快递方便多了。镇边上,搞旅游的那个村子,街两旁不仅修了排水沟、统一摆上了垃圾箱,还把老百姓的房子都整了整,青瓦白墙的,远远看,像画里似的。
最近从城里回来的人,越来越多。要么像咱一样,做做快递,或者在镇里的企业打打工;要么回家接班,种点养点啥,通过快递卖出去,不比打工挣得少,还图个自在。原来乡下的钱往城里跑,现在城里的钱开始喜欢往村子里跑。城里人来我们这投资的越来越多,要么开工厂、搞农产品加工,要么办民宿、搞乡村旅游。
和刚回来那会儿比,我现在心里踏实多了。上个月和爱人商量,打算承包村西头一块撂荒的地,再把周边几家的田一起租过来,像村里老李他们一样,也办个家庭农场。我想只要好好干,生活会越来越好的!
【背景资料】
某写字楼工程位于城市中心地带,一期工程建筑面积30000m²,框架一剪力墙结构,箱形基础。施工现场设置一混凝土搅拌站。由于工期紧,混凝土需及时、连续浇筑,施工单位自行决定实行“三班倒”连续进行混凝土搅拌和浇筑作业,并排放污水;周边社区居民对此情况意见很大,纷纷到施工现场质询并到有关部门进行投诉,有关部门经过核查对项目经理部进行了经济处罚,并责成项目经理部进行整改。
【背景资料】某施工单位承建了长度为15km的高速公路路基工程,合同工期2年。主要工程内容包括路基、桥梁、通道涵洞、防护及排水等。其中,路基工程有约3km连续段落需进行软基处理,并经90天预压后进行路基填筑,本段落软基处理深度在4m~8m之间,设计要求以竖向排水体方式进行软基处理填方边坡高度在3m~21m之间,为保证高填方路基稳定,设计采用了3m高6m宽的反压护道。本合同段路基挖、填方边坡均采取浆砌片石坡面防护。工程实施过程中,发生如下事件:
事件一:项目部就本合同段路基工程编制了施工方案,主要内容包括:
①编制依据
②工程概况
③工艺流程及操作要点,关键技术参数与技术措施
④施工技术方案设计图
⑤技术方案的主要计算书
⑥A、B、质量保证,文物保护及文明施工措施
⑦危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案。
事件二:地基处理完成后,项目部为加快工程进度采取了如下措施:
①在软基路段堆载预压期间进行桥台、涵洞,通道工程施工
②路堤与反压护道分开填筑,待所有路堤施工完成后再进行反压护道施工。
事件三:在软基处理后的高填方路段,路基防护工程设计采用了三级浆砌片石护坡,为便于边坡后期维护,每200m长度内间断采用了10m宽加厚浆砌片石护面墙,并按规范要求设计了防滑坎。施工队为了保证工程进度,提出如下技术措施:
①在路堤预压期间施工浆砌片石护坡
②所有片石在路基坡面上直接铺筑后再以砂浆填充缝隙
③片石护坡每10~15m应设置一道伸缩缝,缝宽宜为20~30mm。基底地质有变化处应设沉降缝。且伸缩缝与沉降缝可合并设置
④砂浆初凝后,立即进行养护,砂浆终凝前体应覆盖
⑤护面墙施工完成后再施工防滑坎。
事件四:工程开工半年后,因特殊原因经专家论证,建设单位下发正式文件要求本合同工程提前半年交工,并在文件中指令将路基预压期压缩为70天。承包人为响应该要求,及时向内部自行招标确定的分包队伍下达了新的工期计划,经共同努力提前半年完成了全部合同工程。工程交工后,本合同段承包人及时向建设单位提交了相关工期及费用的书面索赔报告。
博鳌亚洲论坛2018年年会于4月8日至11日在海南博鳌举行。今年论坛的主题为“开放创新的亚洲,繁荣发展的世界”。习近平主席应邀出席论坛年会开幕式并发表主旨演讲。 ( )
某安装公司承接一工业项目。项目内容:设备安装、工艺管道和电气仪表安装,反应器设备参数见表5。A公司有GC1级压力管道安装许可证,无压力容器安装许可证。
安装公司项目部进场后,在进行设计交底时,发现反应器设备原设计不带吊耳,后与设计协商,确定了吊耳位置, 由制造厂随设备加工、并进行热处理。
反应器设备吊装方案采用1600t履带式起重机为主吊,80t汽车吊配合;同时编制了1600t履带式起重机安拆专项方案; 3台设备采用相同的索具进行吊装,钢丝绳校核计算以重量最重的二级氧化反应器为例进行计算。采用的绳扣规格为:钢芯钢丝绳φ136、 φ90,纤维芯钢丝绳φ60,吊装时均为一弯两股使用。 φ136、 φ90、 φ60的安全系数计算结果分别为5.44、 5.56 和 7.79。
二级氧化反应器初步找平找正后(见图5),在地脚螺栓灌浆前,进行验收时,被监理要求整改,整改后符合要求。
