在中国历史上"改法为律"的是(         )。

某科技公司的数据中心机电采购及安装分包工程采用电子招标方式进行公开招标。外省一施工单位在电子 招标投标交易平台注册登记，却被告知需要缴纳注册费用，注册登录后，下载招标文件时，被告知外省施工单 位需提前报名、审核通过后方可参与投标。
最终该施工单位中标，签订了施工承包合同，合同约定：工程的主要设备由建设单位限定品牌，施工单位 组织采购。
100 台同厂家的风机盘管机组进入施工现场后，按不考虑产品节能认证等情况，施工单位抽取了一定数量 的风机盘管机组进行了节能复验，复验的性能参数包括机组的供冷量、供热量和水阻力等。 排烟风机进场报验后，安装就位于屋顶的混凝土基础上，风机与基础之间安装弹簧减振器，设备与排烟风 管之间采用长度 200mm 的硅钛不燃软连接（见图 1）。
 
监理单位在验收过程中，发现排烟风机的上述做法不合格， 要求施工单位整改。在施工过程中，由于运输原因，导致机房设备晚到 10 天，造成工期延误 10 天，费用损失 10 万元，建设单 位要求施工单位加快施工进度；之后的施工中，又遇到小型地震，导致工期延误 5 天，费用损失 20 万元；由于 材料价格波动，导致费用增加 50 万元。施工单位在合同规定的时间内向监理工程师提交最终索赔详细报告，形 成正式文件，同时抄送、抄报相关单位。最终索赔成功。 

【背景资料】
某新建电气化铁路双线隧道全长7836m ，最大埋深863m ，最小埋深40m。全隧共设2座斜井。隧址区内地势总体上呈现中间高、两侧低态势，地形复杂。地质以千枚岩夹灰岩、炭质板岩为主，裂隙水不发育。
施工过程中发生以下事件：
事件一：项目经理部工程部编制了超前小导管施工工艺流程，如图3所示。

事件二：隧道掘进距进口2650m时，埋深约680m。超前地质预报显示前方20m范围构造发育， 挤压褶曲明显，岩体破碎，局部有夹泥层等软弱夹层，节理很发育，岩芯有饼化现象。开挖过程中，岩体位移显著，持续时间较长，自稳能力差，基底有隆起现象，判定为不良地质。
事件三：为了安全通过事件二中不良地质地段，设计院对该段出具的方案为：采用V级曲墙式复合衬砌；全环采用型钢钢架加强支护，纵向间距0.5m ；拱部设φ42超前小导管，每根长4.5m ，环向间距0.4m，纵向搭接2m；采用三台阶临时仰拱法施工。项目经理部工程部根据地质资料和设计方案，提出了关键控制内容，其内容有：超前地质预报、监控量测和喷射混凝土初期支护等。
事件四：电气化接触网采用刚性接触悬挂，由吊柱、支持结构、汇流排、膨胀单元和刚柔过渡单元组成。

叶某为做木材生意赚钱，以造林为由提出申请，经乡林业站同意后，到县林业局办理了在“那地坡”（地名）采伐250立方米青钢木的采伐许可证。其中，在县林业局办证时，主管许可证发放的张某听说叶某是为了做木材生意，遂产生趁此机会赚笔钱的念头。在发放许可证的时候，授意叶某可以多砍一些，然后对半分。叶某即提出多增加100立方米的采伐额，张某同意，并发放了该250立方米的采伐许可证。随后，叶某在那地坡和邻近的青山坡砍伐了400立方米的青钢木。后被告发。张某的行为构成（ ）。

以下属于证券业协会职责的有 ( )。

【背景资料】某单线铁路车站(如下图所示)，在复线施工中需要站台抬高10cm，原先的两股到发线有效长度为850m，新增的到发线有效长度为1050m。

施工单位承担了一矿井井底车场的施工任务。开工前，项目经理部编制了施工组织设计，内容包括施工方案、资源供应计划、施工进度计划网络图、质量保证措施、安全保证措施等。加强了施工现场的准备工作，特别加强了井底车场巷道多头快速掘进的各项工作统筹考虑，使得施工任务顺利进行。
井底车场平面布置示意图部分内容如图1所示，相应的施工进度计划网络图如图2所示，关键线路上的工作由同一个工作队完成，各工作的作业时间均不可压缩。


施工过程中发生如下事件：
事件1：工程进行60d，施工单位月度检查时重点检查了进度计划执行情况，发现：副井重车线1(工作A)和变电所通道(工作D)已完工；副井重车线2(工作L)已完成其工程量的60％；副井空车线(工作B)已完成其工程量的80％；中央变电所(工作E)由于设计变更，尚未开始作业，预计完成设计变更还需要10d。施工单位考虑到工作E的延误将导致后续工作中央泵房(工作J)和泵房通道(工作K)不能正常完成，工程不能按时交付，与各工作队协商并在监理工程师的指令下调整了进度计划，以满足工期要求。经施工单位计算，工作E的延误导致的窝工费和机械设备台班折旧费为30万元，按照调整后进度计划施工将增加投入8万元。
事件2：由于建设单位提供设计资料不及时，导致外水仓(工作H)延误10d，已提前运至现场的施工机械台班折旧费损失2万元，窝工费15万元。
事件3：今年年初，由于新冠肺炎疫情影响，施工人员隔离观察，导致机械设备台班折旧费为15万元，观察期间施工人员支出5万元，用于工程的消杀费用3万元，工期影响了14天。
针对事件1～事件3，施工单位向建设单位提出了索赔。

政府单位会计核算应当具备财务会计与预算会计双重功能。（　　）

居民企业甲公司为增值税小规模纳税人，主要从事塑料制品生产和销售。2019年有关经营情况如下：
（1）取得塑料制品销售收入420万元，持有2017年发行地方政府债券取得利息收入2万元，取得国债利息收入1万元，接受捐赠收入10万元。
（2）因生产经营需要，4月向乙银行借款60万元，年利率为5.4%，5月向非金融企业丙公司借款120万元，利率为10%，两笔借款期限为6个月，利息均已按约定时间支付并计入财务费用。
（3）自丁公司购入一台生产用机器设备，取得增值税普通发票注明金额30万元，税额3.9万元，向丁公司支付该设备安装费，取得增值税普通发票注明金额2万元，税额0.18万元。
（4）支付财产保险费4万元，合同违约金5万元，缴纳诉讼费用3万元，税收滞纳金1万元。
已知金融企业同期同类贷款年利率为5.4%。
要求：
根据上述资料，不考虑其他因素，分析回答下列问题。

案例五【背景资料】
某办公楼工程，建筑面积18500m2，现浇钢筋混凝土框架结构，筏板基础。该工程位于市中心，场地狭小，开挖土方需上运至指定地点，建设单位通过公开招标方式选定了施工总承包单位和监理单位，并按规定签订了施工总承包合同和监理委托合同，施工总承包单位进场后按合同要求提交了总进度计划，如图所示（时间单位：月），并经过监理工程师审查和确认。

事件一：当施工进行到第5 个月时，因建设单位设计变更导致工作B 延期2 个月，造成施工总承包单位施工机械停工损失费13000 元和施工机械操作人员窝工费2000 元，施工总承包单位提出一项工期索赔和两项费用索赔。
事件二：底板混凝土施工中，混凝土浇筑从高处开始，沿短边方向自一端向另一端进行，在混凝土浇筑完12h 内对混凝土表面进行保温养护，养护持续7d。养护至72h 时，测温显示混凝土内部温度70℃，混凝土表面温度35℃。
事件三：结构施工至十层时，工期严重滞后。为保证工期，A 劳务公司将部分工程分包给了另一家有相应资质的B 劳务公司，B 劳务公司进场工人100 人，因场地狭小，B 劳务公司将工人安排在本工程地下室居住。工人上岗前，项目部安全员向施工作业班组进行了安全技术交底，双方签字确认。

依恋是指婴儿寻求并企图保持与另一个人亲密的身体与情感联系的倾向。(  )