2010年8月，经过市场调研和技术研制实验，甲市海河区的爱康公司生产的家用足底按摩 器，取得了“康健牌”注册商标专用权。“康健牌”家用足底按摩器经过市场宣传和营销，不仅  获得广大消费者的好评，而且市场占有率很高。2013年6月开始，不断有消费者向爱康公司投  诉反映购买的足底按摩器存在各种缺陷，并且“康健牌”足底按摩器的市场销售量明显下滑。 经过深入调查与走访投诉的消费者，爱康公司发现甲市雨花区的器械公司在甲市金水区设立  的分公司(使用器械公司的营业执照)生产的多功能足底按摩器，使用“健康牌”的商标引起消 费者的误买，且消费者投诉反映“康健牌”足底按摩器存在的诸多质量问题，均系“健康牌”足  底按摩器所存在的质量问题。为此，爱康公司在与器械公司交涉未果情况下，诉至金水区法  院，请求判令器械公司停止在足底按摩器上使用“健康牌”商标，并赔偿其损失50万元。金水区法院适用普通程序审理该案，在调解中，器械公司认可其生产足底按摩器的行为侵犯爱康公 司的商标专用权，但就损失赔偿数额双方未达成协议。金水区法院根据器械公司认可侵犯爱 康公司的商标专用权这一事实，判决器械公司停止在足底按摩器上使用“健康牌”商标，并赔 偿爱康公司损失50万元。

器械公司不服，上诉至甲市中级法院。甲市中级法院经过审理判决驳回上诉，维持原判。 判决生效后，爱康公司发现器械公司存在转移财产的行为，欲申请财产保全。

根据案情回答下列问题：

如果甲市的消费者协会向甲市中级法院对器械公司提起消费公益诉讼，下列哪些选项的表述是不正确的？（        ）

根据资料（1）至（3），甲公司2024年12月份实现的营业利润是（    ）万元。

“江山易改，秉性难移”表明人格具有稳定性。(  )

甲矿采用平硐一盲竖井开拓，共有6个中段。采用单翼抽出式通风，新鲜风流由地表平硐进入井下，并经一段盲竖井和二段盲竖井为各中段供风，由边界风井回风。二段盲竖井装备有双罐双层提升罐笼，罐笼各有两条罐道木，竖井内有管缆间，布置有10kV高压铠装电缆、380V电缆等高压线缆。因井壁围岩不好，井筒局部使用衬木保护。
2019年11月29日10时，王某等3名工人分3个时段在二段盲竖井内-483m至-486m范围进行焊割安装钢支护作业，焊渣未收集清理。18时55分许，二段盲竖井内-486m至-505m衬木起火燃烧。火灾发生初期，由于盲竖井内风流作用，火势由上而下蔓延，大量烟雾由-520m井口进入。但随着火势的增大，盲竖井内风流发生逆转，烟雾转而向上蔓延，并快速涌入-440m、-280m中段，-280m中段轨道大巷内充满了烟气。该中段工作区域的9名工作人员因急于撤离而由工作区域进入轨道大巷，最终因吸入烟气中毒窒息，9名工作人员全部死亡。事故共造成9人死亡、28人重伤，直接经济损失9299万元。事故发生后，该矿主要负责人先后赶到，在没有配备必要的救援装备前提下，先后组织50多人入井施救，造成1名救援人员受伤。
该矿井下设有硐室型爆破器材库（可储存炸药10t、非电导爆管30000m和导爆雷管20000发）、中央变电所、水泵房、采区变电所、卸矿硐室、风机房、破碎硐室及井下调度室等硐室。
离矿3km处设有一座用黏土堆筑的四面筑坝的尾矿周转库，设计坝高8m，库容为120万m³，库区周边500m范围内有农田，但无民房。
根据以上场景，回答下列问题（10分，每题2分，1-2题为单选题，3-5题为多选题）：

【背景材料】
某施工单位乙方与建设单位甲方签订了某工程施工总承包合同，合同约定，工期600天，工期每提前或拖后1天奖励或者罚款1万元；经甲方同意乙方将电梯和设备安装工程分包给具备资质的专业承包单位丙方，分包合同 约定：分包工程进度必须满足施工进度总计划，施工进度奖惩约定与总承包合同的工期奖惩相同。
乙方按时提交了施工网络计划，并得到批准。
施工过程中发生了以下事件：
事件1：7月25日至26日基础工程施工时，由于特大暴雨引起洪水突发，导致现场无法施工，基础工程专业队30名工人窝工，天气转好后，27日该专业队全员进行现场清理，所用机械持续闲置3个台班(台班费：800元/台班)，28日乙方安排基础作业队和机械修复被洪水冲坏的部分基础12m3(综合单价：480元/m3)。
事件2：8月7日至10日主体结构施工时，乙方租赁的大模板未能及时进场，随后的8月9日至12日，工程所在地区供电中断，造成40名工人持续窝工6天，所用机械持续闲置6个台班(台班费：900元/台班).
事件3：屋面工程施工时，乙方的劳务分包队伍人员未能及时进场，造成施工时间延长8天。
事件4：设备安装过程中，甲方采购的制冷机组因质量问题退换货，造成丙方12名工人窝工3天，租赁的施工机械闲置3天(租赁费600元/天)，设备安装工程完工时间拖延3天。
事件5：因甲方对室外装修设计的效果不满意，要求设计单位修改设计，致使图纸交付拖延，使室外装修作业推迟开工10天，窝工50个工日，租赁的施工机械闲置10天(租赁费700元/天)。
事件6：应甲方要求，乙方在室内装修施工中，采取了加快施工的技术组织措施，使室内装修施工时间缩短了10天，技术组织措施直接费8万元。
其余各项工作未出现导致作业时间和费用增加的情况。

某矿建单位施工一半圆拱形巷道，该巷道设计净断面宽4.8m，锚喷支护，每断面布置13根锚杆，间排距800mm×100m，锚杆长2.0m.施工计划确定月进尺180m，四六制作业，采用三掘一喷，掘进进尺2.2m.施工队安排的工序质量检查规定，当日施工完成的内容中抽查1个检查点，包括锚杆、喷射混凝土和巷道规格的施工质量内容，每个检查点锚杆选3根，喷射混凝土质量、巷道规格各选3个测点进行检查。施工队在某月完成了187m巷道掘进、文护施工。监理工程师该月组织了巷道施工质量中间验收工作。验收中，监理工程师进行现场检查后在施工队自检资料中选取了8个断面的工序质量检查记录表，包括锚杆与喷射混凝土检查表各8份作为本次验收数据。其中8份锚杆施工质量检查表格中的主控项目均填有锚杆抗拔力、锚杆托盘、锚杆孔深以及巷道净断面尺寸项目。一般项目栏中有锚杆间排距、锚杆外露、锚籽孔方向与井巷轮廓线角度3项。以上各对应项目在每份检查点检查记录栏内分别填写为合格（计有7项合格），没有其他数据，表的下端只有班组质量验收员的签名。另外8份喷射混凝土支护工序质量检查记录表的填写格式雷同。因为施工单位不能提供正确的锚杆抗拔力检测数据，故当月锚杆抗拔力质量检查采用现场实测检查。检查抽样12组，实测结果是9组中的所有锚杆均达到设计的90%以上，有若干锚杆的抗拔力可达到设计位的120%。但是另有一组取样5根，其中1根低于90%。而在1个连续区段范围里的另外2组中，每组同样取样5根，2组均有2根低于90%，但2组的平均值均超过设计值的90%。
根据以上场景，回答下列问题（共22分）：

【背景资料】

渤海机电安装公司承包了30000米室外压力管道的安装工程，安装施工前履行了告之手续，书面告知提交了相关材料。

该工程工期很紧，施工期间阴雨天较多。项目部为了保证工程质量，把室外压力管道安装分为原材料检验、管架制作安装、管道预制、管道安装、管道焊接、管道试验、管道保温、管道吹扫等工序，按照对整体质量影响的重要程度进行预控和检查。在施工过程中，实行了“三检制”，同时加强了专职检查，并利用排列图法对出现的焊接气孔问题进行了分析，及时采取了改进措施，顺利的完成了任务。

专职检查员在第一阶段检查焊口质量时，一共检查出40处气孔超标，分析了原因，列表如下：

李某、王某研究全球金融市场与金融体系，他们认为，全球金融体系主要指金融资本在国际的存在形式和金融资本流动形式的总和，英国、美国和中国香港金融市场发达，其中，伦敦拥有全球最大的外汇市场，美国金融业居全球霸主地位，中国香港在联结中国内地与国际金融市场方面起着重要作用。

企业签发的不带息银行承兑汇票到期时应将无力支付的票款转作短期借款。（　）

要约收购人甲公司拟要约收购上市公司乙股份，根据上市公司乙披露的“要约收购报告书”，甲公司发出要约收购前持有乙公司15万股股份，约占乙公司总股本的28%。

甲期货公司共有10家营业部.现有净资产6 000万元，资产调整值为100万元，负债调整值为200万元，有两家客户需要追加保证金，但经催告后仍然未足额追加，未足额追加的保证金数额达到1 000万元，该期货公司客户权益总额为10亿元。甲期货公司的净资本是（  ）万元。