【不定项选择题】

在李某申请执行江某财产一案中,某市甲区法院裁定拍卖江某位于乙区的住房一套。黄某以自己是该房屋的买受人为由,提出异议,遭到江某的反对。甲区法院经审查裁定驳回黄某的异议,黄某不服,提起执行异议之诉,请求判令不得执行该房屋。对于该案,下列符合法律规定的选项是(     )。

A.

 黄某提起的执行异议之诉应当由甲区法院管辖

B.

 江某应当成为执行异议之诉的第三人

C.

 李某应当成为执行异议之诉的第三人

D.

 执行异议之诉的判决应当确认黄某对该房屋是否享有所有权

应得客app下载
手机使用
微信扫一扫
二维码扫一扫
分享
微信内点击右上角“…”即可分享
反馈
收藏
举报
参考答案
参考解析
【不定项选择题】

甲、乙均为吸毒人员,且关系密切。乙因买不到毒品,多次让甲将自己吸食的毒品转让几克给乙,甲每次均以购买价转让毒品给乙,未从中牟利。关于本案,下列哪些选项是错误的?(   )

A.

贩卖毒品罪必须以营利为目的,故甲的行为不成立贩卖毒品罪

B.

贩卖毒品罪以获利为要件,故甲的行为不成立贩卖毒品罪

C.

甲属于无偿转让毒品,不属于贩卖毒品,故不成立贩卖毒品罪

D.

甲只是帮助乙吸食毒品,《刑法》没有将吸食毒品规定为犯罪,故甲不成立犯罪

【不定项选择题】

某证券公司投行业务部门与某目标客户进行了相关业务沟通,拟为该公司提供科创板IPO服务,其中8月10日与客户签署了保密协议,8月25日对项目进行了立项,8月30日项目组进场开展工作,9月6日实际获知到项目一内幕信息。

不考虑其他影响因素,请根据上述背景信息回答以下题目。


【不定项选择题】

【背景资料】某煤矿设计生产能力1000万吨/年,采用主、副斜井及两立井混合开拓方式,单水平盘区式开采。主斜井设计倾角5.5°,斜长2463m,直墙半圆拱形断面,净断面面积16.5㎡,副斜井设计倾角5.5°,斜井2455m,直墙半圆拱形断面,净断面面积21.5㎡,两斜井相距40m,间隔80m左右设有联络巷。为了保证提升安全,施工组织设计中规定了阻车器、防止跑车装置和跑车防护装置的设置要求。
主、副斜井井口采用明槽开挖法施工,现浇钢筋混凝土支护。施工时明槽内涌水量达到4m³/h,施工单位及时采取有效应对措施,确保了工程顺利施工。巷道掘进断面顶部与地表距离2米,工程于2024年6月开工,恰逢当地雨季,施工单位加强了排水工作,设置观察点观测边坡及迎脸的变形情况,采取支撑加固 法临时支护边坡和迎脸。明槽采用挖掘机直接开挖,后遇到冲积层胶结,直接挖掘有困难,施工单位及时采取措施,顺利通过胶结段。从明槽进入暗硐时采取超前临时支护,确保了施工安全。
主、副斜井基岩段采取钻爆法施工,锚、网、喷支护。施工单位根据建设单位要求,制定了机械化配套方案实施快速施工。利用气腿式凿岩机钻眼,3.5m中深孔炮眼全断面光面爆破。装载机配合自卸车运输排矸、锚网喷临时支护、滞后工作面50m再进行全断面复喷成巷永久支护。利用联络巷实现了主、副斜井掘进与支护交替作业。高效地完成了两井筒施工。

【不定项选择题】

背景资料:

某市政工程,业主与监理、施工单位分别签订了工程监理合同和工程施工合同。施工单位编制的进度计划符合合同工期要求,并得到了监理工程师批准。进度计划如下图所示:

 

施工过程中,发生了如下事件:
事件一:由于施工方法不当,打桩1工程施工质量较差,补桩用去20万元,且打桩1作业时间由原来的35d延长到45d。
事件二:挖土2作业过程中,施工单位发现一个勘察报告未提及的大型暗浜,增加处理费用2万元,且作业时间由原来的20d增加到25d。
事件三:基础2施工完毕后,施工单位为了抢时间,自检之后,马上进行回填土2施工。回填土2施工到一半时,监理工程师要求挖开重新检查基础2质量。


【不定项选择题】

背景资料:

某公司承接一条市政道路新建工程,新建道路包括一座单跨简支梁桥,新修一条D800mm钢筋混凝土雨水管道。为保证项目按期完工,项目部将路段划分2个施工段组织流水施工,项目部拟定的初始施工进度计划如下图(单位:天)。

项目部在审查施工进度计划图时认为进度计划安排不合理,提出了优化方案,即先施工“Ⅱ段道路” 再施工“Ⅰ段道路” 顺序组织施工,其他工作逻辑关系不变,各项工作持续时间不变。新计划获得批准后,项目部按其组织施工。

施工过程中发生如下事件:

事件一:Ⅱ段道路下管道施工时,施工单位为了赶工期,采用机械开挖沟槽,验槽时发现,局部地区地基出现超挖,超挖深度最大为150mm,下部坚硬,无地下水。施工单位依据设计文件进行基底处理,为此损失工期3d。

事件二:Ⅱ段道路基层(F工作)施工时,由于不可抗力,使得一台施工机械损坏,导致持续时间比原来延长了6d。

事件三:建设单位变更设计,未及时向施工单位提供桥梁施工图纸,使桥梁施工(G工作)比实际开始时间晚了220d。


【不定项选择题】

【背景资料】某精装修交付保障房工程,共12层,建筑面积5万平方米,结构形式为装配式混凝土结构。施工单位遵循“四节一环保”理念进行绿色施工管理,在施工组织设计中增加了专门的绿色施工章节,表3是部分绿色施工管理量化指标。

施工中发现作业人员有以下行为:电梯井道施工人员作业时,为施工方便,擅自临时拆除了电梯井口防护门,作业完成后恢复了防护门;进行十层预制外墙板吊装时,在没有设置安全隔离层的情况下,抹灰工人在正下方进行一层外墙面饰面作业。
施工单位在二层以上设置了悬挑长度为6m的卸料平台,卸料平台与外围护脚手架采用拉结连接,监理工程师判定为高处作业重大事故隐患。
经检查,施工单位在建筑内部装修工程的防火施工过程中(包括隐蔽工程的施工过程中及完工后)的抽样检验结果和现场进行阻燃处理、喷涂、安装作业的抽样检验结果均符合设计要求。建设单位项目负责人组织施工单位项目负责人、监理工程师和设计单位项目负责人等进行了工程质量验收。
工程竣工后,统计得到固体废弃物(不包括工程渣土、工程泥浆)排放量为1500t。

【不定项选择题】

【背景资料】
某施工单位通过竞标承建一工程项目,甲乙双方通过协商对工程合同协议书(编号HT-XY-201909001),以及专用合同条款(编号HT-ZY-201909001)和通用合同条款(编号HT-TY-201909001)修改意见达成一致签订了施工合同。确认包括投标函、中标通知书等合同文件按照《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)规定的优先顺序进行解释。
某总包单位对该开发商社会信誉,偿债备付率、利息备付率等偿债能力及其他情况进行了尽职调查。中标后,双方依据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013,对工程量清单编制方法等强制性规定进行了确认,对工程造价进行了全面审核。最终确定有关费用如下:分部分项工程费82000.00万元,措施费20500.00万元,其他项目费12800.00万元,暂列金额8200.00万元,规费2470.00万元,税金3750.00万元。双方依据《建设工程施工合同(示范文本》GF-2017-0201签订了工程施工总承包合同。
针对该单体工程的建筑安装工程检查评分汇总表如下表所示,表中已填有部分数据。

该工程“安全管理检查评分表”、“模板工程检查评分表”、“高处作业检查评分表”、“施工机具检查评分表”、“塔式起重机与起重吊装检查评分表”等分表的实得分分别为81分、86分、79分、82分、82分。
该工程使用了多种脚手架,落地式脚手架实得分为82分,悬挑式脚手架实得分为80分。“文明施工检查评分表”中,该项目实得分值85分。

【不定项选择题】

【背景资料】某施工单位施工防波堤工程,堤长800m,堤头为沉箱直立式结构,堤身为抛石斜坡堤,扭王字块护面,施工组织设计编制完成后,因业主和监理催促,项目经理审查后直接报给了监理和业主。施工中检查发现,扭王字块摆放中竖杆全部整齐排列朝上,经询问,施工单位说,如此排列观瞻整齐、美观。
胸墙混凝土掺人粉煤灰,取代15%的水泥,超量取代,超量取代系数k=1. 3,混凝土的水胶比为0. 6,拌合水用量180kg/ m3。混凝土人模温度38℃,测温系统显示混凝土内部最高温度82℃,表面温度52℃,混凝土养护7d,发现有裂缝数条。

【不定项选择题】

【背景资料】
招标文件里清单钢筋分项综合单价是4433元,钢筋材料暂定价2500元/t, 工程量260t。结算时钢筋实际使用250t, 业主签字确认的钢筋材料单价是3500/t , 施工单位根据已确认的钢筋材料单价重新提交了钢筋分项的综合单价是6206.2元。钢筋损耗率2%。增值税及附加税率11.5%幕墙分包单位直接将竣工验收资料移交给建设单位

土方挖运综合单价为25元/ m3时,基坑开挖过程中发现一个混凝土泄洪沟,外围尺寸25x4×4 (m)壁厚均为400mm, 拆除综合单价为520/m3.
事件1:基坑开挖(A工作)施工过程中,承包人发现基坑开挖部位有一处地勘资料中未标岀的地下砖砌废井构筑物,经发包人与有关单位确认,该井内没有任何杂物,已经废弃。发包人、承包人和监理单位共同确认,废井外围尺寸为:长×宽×=3m×2.1m×12m,井壁厚度为0.49m,无底、无盖,井口简易覆盖(不计覆盖物工程量)。该构筑物位于基底标高以上部位,拆除不会对地基构成影响,三方签署了《现场签证单》。基坑开挖工期延长5天。
事件2:发包人负责釆购的部分装配式混疑土构件提前一个月运抵合同约定的施工现场,承包人会同监理单位共同清点验收后存放施工现场。为了节约施工场地,承包人将上述构件集中堆放,由于堆放层数过多,致使下层部分构件产生裂缝。两个月后,发包人在承包人准备安装该批构件时知悉此事,遂要求承包人对构件进行检测并赔偿构件损坏的损失。承包人提岀,部分构件损坏是由于发包人提前运抵现场占用施工场地所致,不同意进行检测和承担损失,而要求发包人额外增加支付两个月的构件保管费用。发包人仅同意额外增加支付一个月的保管费用。

【不定项选择题】

关于丁公司附条件背书在票据上效力的下列表述中,正确的是 ( )。

A.

 所附条件无效,该票据无效

B.

 所附条件有效,该背书有效

C.

 所附条件无效,该背书有效

D.

 所附条件有效,该票据无效