【背景资料】

某路桥施工企业中标承包某一级公路B合同段的改扩建工程主线起讫桩号为K0+281. 5～K67+046. 2，主线路线全长66. 744km；连接线起讫桩号为K0+000～K2+181. 71，连接线全长2. 181km。K1+220～K1+360段为半挖半填路段，路基挖方边坡设置重力式挡土墙。结构形式如图所示：

项目区软土路基分布不均匀。施工单位针对不同软土路基路段提出相应处理标准：

事件一：一般填方路基段，采用真空预压配合塑料排水板处理，示意图如图所示。施工单位制定的塑料排水板及垫层整体施工工艺流程如下：整平原地面→摊铺下层砂垫层→机具定位→A→插入套管→拔出套管→割断塑料排水板→机具移位→B。其中，塑料排水板端头埋入垫层20cm。

事件二：为保证施工质量，对路基施工技术施工的质量控制关键点设置为：

①施工放样与断面测量；

②路基原地面处理；

③路基横坡要满足要求；

④分层填筑、分层压实。

2010年8月，经过市场调研和技术研制实验，甲市海河区的爱康公司生产的家用足底按摩 器，取得了“康健牌”注册商标专用权。“康健牌”家用足底按摩器经过市场宣传和营销，不仅  获得广大消费者的好评，而且市场占有率很高。2013年6月开始，不断有消费者向爱康公司投  诉反映购买的足底按摩器存在各种缺陷，并且“康健牌”足底按摩器的市场销售量明显下滑。 经过深入调查与走访投诉的消费者，爱康公司发现甲市雨花区的器械公司在甲市金水区设立  的分公司(使用器械公司的营业执照)生产的多功能足底按摩器，使用“健康牌”的商标引起消 费者的误买，且消费者投诉反映“康健牌”足底按摩器存在的诸多质量问题，均系“健康牌”足  底按摩器所存在的质量问题。为此，爱康公司在与器械公司交涉未果情况下，诉至金水区法  院，请求判令器械公司停止在足底按摩器上使用“健康牌”商标，并赔偿其损失50万元。金水区法院适用普通程序审理该案，在调解中，器械公司认可其生产足底按摩器的行为侵犯爱康公 司的商标专用权，但就损失赔偿数额双方未达成协议。金水区法院根据器械公司认可侵犯爱 康公司的商标专用权这一事实，判决器械公司停止在足底按摩器上使用“健康牌”商标，并赔 偿爱康公司损失50万元。

器械公司不服，上诉至甲市中级法院。甲市中级法院经过审理判决驳回上诉，维持原判。 判决生效后，爱康公司发现器械公司存在转移财产的行为，欲申请财产保全。

根据案情回答下列问题：

如果甲市的消费者协会向甲市中级法院对器械公司提起消费公益诉讼，下列哪些选项的表述是不正确的？（        ）

案例一

【背景资料】

某安装公司承建一项群体工程，该工程主要内容有：主楼，地下二层，地上八层，总建筑面积26800m³；室内外给排水系统；地下消防水池和高位消防水箱；通风与空调系统；曳引式电梯安装；电力系统等。建设单位分别与施工单位、监理单位按照《建设工程施工合同（示范文本）》，《建设工程监理合同（示范文本）》签订了施工合同和监理合同。

合同履行过程中，发生了下列事件：

事件一：监理工程师在审查施工组织总设计时，发现其仅有土建工程施工总进度计划，监理工程师认为该部分内容不全，要求补充完善。

事件二：单位工程的施工进度计划网络图如图1所示，因工艺设计采用某专利技术，工作F需要在工作B和工作C完成以后才能开始施工，监理工程师要求施工单位对该进度计划网络图进行调整。

图1 施工进度计划网络图（单位：月）

事件三：施工过程中发生索赔事件如下：

（1）由于项目功能调整设计变更，导致工作C中途出现停歇，持续时间比原计划超出2个月，造成施工人员窝工损失13.6万元/月×2月=27.2万元

（2）当地发生百年一遇大暴雨引发泥石流，导致工作E停工，清理恢复工作共用时3个月，造成施工设备损失费用8.2万元，清理和修复工程费用24.5万元。

针对上述（1）（2）事件，施工单位在有效时限内分别向建设单位提出2个月、3个月的工期索赔，27.2万元、32.7万元的费用索赔（所有事项均与实际相符）

事件四：施工中从六层布置型钢，六层至八层设置悬挑式脚手架，高度15m，施工单位按规定编制了安全专项方案。

（一）

甲企业为境内居民企业,主营电子产品,2019年发生如下生产经营业务

(1)取得销售收入1000万元,与之相配比的销售成本为200万元。

(2)接受某企业(增值税一般纳税人)赠送的原材料,取得的增值税专用发票上注明价款5万元。

(3)管理费用30万元(其中含业务招待费10万元)、销售费用70万元(其中含广告费30万元、业务宣传费20万元)。

(4)全年发生财务费用20万元,其中含向金融企业借款的利息支出6万元(借款金额100万元,借款年利率6%,借款期限一年),向非金融企业借款的利息支出14万元(借款金额200万元,借款年利率7%,借款期限一年)。

(5)已计入成本费用中的全年实际发放的合理的工资薪金支出80万元,实际发生职工福利费10万元、职工教育经费8万元、拨缴工会经费6万元。

要求:根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列小题。

3.该企业当年准予扣除的财务费用为（  ）万元。

1903年，美国心理学家斯金纳的《教育心理学》一书的出版标志着教育心理学的诞生。()

根据资料 (3), 下列各项中，甲公司会计处理结果正确的是 (    )。

发行信息披露中的信息披露文件主要有 ( )。

【背景资料】某市A县甲露天铁矿2012年建成投产，矿石规模1000X10⁴t/a，采剥总量3500X10⁴t/a。采用孔径310mm牙轮钻机穿孔，非电微差爆破，台阶高度15m，矿石体重3.2t/m³。该矿委托科研机构对爆破参数进行了优化，采用清碴爆破的单位炸药消耗量q = 0. 65〜0.8kg/m³，矿岩阻力作用的增加系数k=1.1〜1. 2。
2019年7月9日16时15分，在+650m平台进行矿石爆破作业时，爆破飞石将距爆破作业点320m处的7名现场作业人员砸伤，1名受伤较轻的人员当即向矿调度室汇报了情况。7名受伤人员中4人经抢救无效死亡。随后该矿向A县应急管理局报告了事故。
该市人民政府事故调查组调查发现：事故爆区设计炮孔4排共40个，孔距a=8m， 排距b=7m，底盘抵抗线W₁=7.5m，第1排孔（前排）、第2〜4排孔（后排）每孔装药量分别为710kg、760kg，设计总装药量29900kg；爆破施工记录显示，第4排有2个炮孔堵塞，实际装药炮孔为38个，第1排、第2排、第3〜4排炮孔实际装药量分别为 750kg、850kg、770kg，实际总装药量28600kg；炮孔装药量的调整未经爆破技术员签字同意；爆破技术员、爆破班长当天迎接兄弟矿山同行参观，车间安排6月1日刚由电铲班长转岗未取得爆破作业许可证的王某为现场施工负责人；该矿应急预案不符合《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令第2号）的相关规定，无应急预案培训计划。
根据以上场景，回答下列问题（共22分）：

2011年11月20日4时，A铁矿-100m平巷盲竖井的罐笼在提升矿石时发生卡罐故障，罐笼被撞破损后卡在离井口2.5m处。当班绞车工甲随即升井向值班矿长乙和维修工丙报告，乙和丙下井检修。丙在没有采取任何防护措施的情况下3次对罐笼角、井筒护架（井筒为木支架）进行切割与焊接，切割下的高温金属残块及焊渣掉落在井壁充填护帮的荆笆上。
当日8时10分，甲在绞车房发现提升罐笼的钢丝绳异动，前往井口观察，发现盲竖井内起火，当即返回绞车房，关闭向井下送电的电源开关，并立即升井向乙和丙报告。随后甲和丙一起下井，到达-100m平巷时烟雾很大，能见度不足5m。甲和丙前行到达离起火盲竖井约300m处，无法继续前行，遂返回地面向乙汇报。乙立即报警，请矿山救护队救援，并启动A铁矿应急救援预案。
事故发生时，井下被困人员共122人，其中52人被矿山救护队救出，70人遇难。遇难人员中包括周边4座铁矿的61名井下作业人员。
事故调查发现，A铁矿与周边的4座铁矿越界开采，井下巷道及未经处理的采空区相互贯通。各矿均未形成独立的机械通风系统，且安全出口等标志、标识不符合安全规定
事故调查组确认，该起事故的经济损失包括：人身伤亡后所支出的费用9523万元，善后处理费用3052万元，财产损失1850万元，停产损失580万元，处理环境污染费用5万元等。
根据以上场景，回答下列问题（1-2题为单选题，3～5题为多选题）：

【背景资料】某矿山地面选矿厂工程，工程造价约5000万元，建设单位采用公开招标的方式选择施工队伍。招标文件要求投标人应在开标前一天下午6点前将投标文件及100万元的投标保证金提交给招标办公室，中标单位的投标保证金直接转入履约保证金，未招标单位的投标保证金在开标后6个月内退还。某建筑工程公司最终以5100万元中标，该公司中标后与建设单位签订了施工合同，合同约定：
（1）施工单位负责工地三通一平工作，延误工程开工需承担责任。
（2）施工场地发生安全事故，由施工单位负全部责任。
（3）每月支付工程款，根据工程质量、进度情况由监理签证后进行支付。
（4）实行工期总承包，无论何种原因发生延误，施工单位承担损失。
在工程施工中，还发生如下事件：
事件一：基础施工发现勘察资料不正确，设计单位进行了变更，工程量增加。
事件二：工程施工进入当地雨季，连续6天大雨，造成主体厂房屋面混凝土无法正常连续浇筑，最终造成工期延误8天。
事件三：当地雨季发生滑坡，造成供电中断2天，延误工程正常施工。
为防止安全事故和转移风险，施工单位为每个工人投保了工地意外伤害险，有一名工人轮休回家探亲，期间发生泥石流事故，该名工人遇难。