【不定项选择题】

【背景资料】某工程施工单位与一矿井洗煤厂建设单位签订了工程施工合同,合同要求:
(1)施工单位土建工程不得分包,设备安装工程可进行分包,但必须征得业主的同意;
(2)土建工程施工进度安排必须与矿井主井井口房施工安排相对应,以确保皮带走廊与井口房工程施工的衔接;
(3)工程施工延误工期每天罚款1000元,提前工期每天奖励500元。
双方2018年1月1日签署合同,合同价2000万元,合同约定采用价格指数法调整物价变化引起的合同价款调整,其中固定部分占合同比重为0.2。2019年1月1日结算时与基期价格指数相比,钢材涨价15%,水泥涨价20%,人工涨价22%,其余价格未发生变化,其中钢材、水泥和人工占可调值部分的比例分别为10%、25%和35%。
工程实施中,施工单位由于没有基坑工程施工维护方面的经验,将基坑维护工程分包给了一家有资质的施工单位,但仍由自己负责项目的施工管理。选煤设备的安装经业主同意分包给了一安装单位。由于雨季施工,影响了皮带走廊的施工工期,没有能够保证与井口房的施工衔接,使工程多增加费用20万元。因工程建设大检查,业主部分手续未办理,工程被停工,补办手续到恢复施工共延误工期20d;另外设备安装单位违章电焊,被罚款1.0万元。实际工程比原计划推迟30d竣工,工程结算时业主开出了罚款3.0万元的罚单。
在整个工程建设中,业主和施工单位做好“四个排队”和“六个协调”,最终顺利完成工程任务。

应得客app下载
手机使用
微信扫一扫
二维码扫一扫
分享
微信内点击右上角“…”即可分享
反馈
收藏
举报
参考答案
参考解析
【不定项选择题】

【背景材料】
某桥梁桥台采用扩大基础,桥墩采用钻孔灌注桩基础。扩大基础的主要控制点如下:①基底地基承载力的确认,满足设计要求;②基底表面松散层的清理;③及时浇筑垫层混凝土,减少基底暴露时间;④基底平面位置、尺寸大小和基底标高的确认。钻孔灌注桩的主要质量控制点有:①垂直度的控制;②孔径的控制,防止缩径;③清孔质量(嵌岩桩与摩擦桩要求不同);④水下混凝土的灌注质量。

【不定项选择题】

卓玛公司不能清偿到期债务,严重资不抵债,明显缺乏偿债能力,债权人李大明向法院申请卓玛公司破产清算,法院受理并依法指定了破产管理人。卓玛公司向法院申请和解。下列说法正确的是(      )

A.

 和解协议的通过应当由全体有表决权的债权人过半数同意,并且所代表的债权额必须占无财产担保债权总额的 2/3 以上

B.

 卓玛公司在破产原因出现后,只可以在法院受理破产申请后、宣告债务人破产前,向法院申请和解

C.

 债权人会议通过的和解协议未获得法院认可的,应当裁定终止和解程序,并宣告债务人破产

D.

 经法院裁定认可的和解协议,对持反对意见的债权人同样具有约束力

【不定项选择题】

甲公司与黄某的下列约定中,符台法律规定的是()。


A.
试用期满后为黄某缴纳社会保险费
B.
试用期2个月
C.
每月28日支付劳动报酬
D.
黄某提前辞职,需支付违约金1万元
【不定项选择题】

根据资料 (3), 计算甲公司准予抵扣进项税额的下列算式中,正确的是 (    )。

A.

 1500+3600=5100  (元)

B.

 9000+3600=12600    (元 )

C.

 1500+9000+3600=14100     (元 )

D.

 1500+9000=10500    ( 元)

【不定项选择题】

【背景资料】

A施工单位承建某新建单线铁路工程中有1座隧道工程长2600m,其余路段为路基土石方。根据设计图纸,正洞中围岩的绝大部分是Ⅱ级围岩,局部有节理较发育的Ⅲ级围岩,进口处50m为埋深较深且比较破碎的V级围岩,拟采用小断面弱爆破暗挖法,并辅助进行超前支护。出口处40m埋深较浅且极易破碎的VI级围岩,拟采用明挖法,修筑一段明洞。正洞开挖施工拟采用全断面钻爆法。在施工前及施工中有以下情况:

1.进口处的软弱围岩施工拟采用“管超前、严注浆、长进尺、勤量测、晚封闭、快衬砌”的工法。

2.施工中选择的监控量测项目有洞内外观察、水平相对净空变化值和隧道底部隆起等项目。

3.进洞支护方案采用喷射混凝土支护方法,正洞支护采用超前支护方法。出渣方案采用有轨运输方式。

4.每一单口循环开挖进度为2.80m,综合循环时间为12.4h。假定按三班制组织施工,每月作业时间30d,考虑工程环境和时间利用率后的修正系数0.85。隧道从进出口外不具备作业面条件,进口处施工需1个月,出口段及明洞需3个月,施工准备2个月(不考虑两工作面相向施工临近贯通对工期的影响)。

5.工程实施过程中,施工单位A将隧道出口明挖段回填土工程外加与此连接的1500m路基土石方工程直接分包给某施工单位B,并签订分包合同。工程铺轨前,监理单位组织路基检测时发现明挖段路基填方密实度不合格。


【不定项选择题】

【背景资料】某公路工程H合同段,其中土方路基绝大部分是借土填方,路堤边坡高度≥20m,地面横坡大于12%,施工单位施工组织设计中路基填筑的施工方案如下:
   (1)土质分析:在K19+100~ K20+100处,本路段主要是粉质土,颗粒组成以小于0.075mm为主,属于细粒土组,是较好的路基填筑材料。
   (2)压实机具的选择与操作:本路段选用CA25D和YZT16型振动压路机组合碾压施工。施工过程中,压路机行走速度控制在2~4km/h。开始时土体松散,采用轻压(静压),然后用最大振动力进行振压,压力越大,压实效果越好。先压中间,然后向两边压实,并注意纵向和横向压实时的重叠,确保压实均匀。
   (3)试验路段的结果:在K18+100~ K18+200处,分别取三种松铺厚度20cm、30cm、40cm进行试验,试验路段测试结果最佳含水量为13.4%,其他指标均符合路基填筑要求,松铺厚度选用30cm。
   施工中施工单位准确放样,认真压实原地基后采用纵向分层填筑法施工方案进行了路基填筑,填筑过程中每完成一层均检测了压实度、弯沉、纵断高程、中线偏位、宽度、横坡、边坡几个项目,依此判断合格后再进行下一层填筑,在施工过程中遇雨,雨后检测填料含水量在15%~17%范围变化,严格按压实质量控制进行施工,仍出现“弹簧土”现象,为赶工期,施工单位掺入生石灰粉翻拌,待其含水量适宜后重新碾压。最后如期完成路基施工进入路面基层施工工序。

【不定项选择题】

学生是受教育者,所以学生是教育法律关系的客体。(  )

A.
B.
【不定项选择题】

某机电安装公司经过邀请招标总包一大型炼油厂的机电设备安装工程和钢结构制作安装工程,其中机修车间、工业给水排水工程、空压机站等工程不包括在工程范围,合同工期为18个月,总价一次包死。合同签订后,在业主的同意下,将部分非主体安装工程分包给三个具有相应资质的分包队伍A、B、C。合同除工程范围、总价格与总合同不同外,其他条款与总合同基本相同。在合同执行过程中发生了下列情况:
(1)安装公司自己在露天进行钢结构制作,并采用CO2气体保护焊焊接,遭到监理工程师的制止。制作完成后,发现钢结构吨位多出100t。遂向业主申请签证追加,遭到业主拒绝。
(2)A分包商在一车间施工时,把与设备连接的压缩空气管道与给水排水管道一起施工至车间外墙,安装公司施工管理人员由于刚到工地情况不明,在多余施工的管道工程量追加单上予以签字确认。
(3)在离投产还有两个月的时候,安装公司总部组织生产大检查,发现B分包商因自身施工力量不足和安装公司协调不力使工期拖延7天。而C分包商却因质量把关不严,出现三处质量不合格现象。
(4)B分包商增加人力和机具终于按期完工,并以此向安装公司提出赶工费的要求,遭安装公司拒绝。C分包商的两处质量问题得到及时处理,一处因已无法达到质量要求,经安装公司和业主同意,作让步处理。

【不定项选择题】

甲公司于2022年1月1号,面向合格投资者完成发行可转换债券,发行规模10亿元。投资者乙于2022年6月将此可转债以约定好的价格(包括本金和期间已发生的利息)卖给了发行人甲公司,而投资者丙则决定继续持有。假设此可转换债券面额为1000元,票面利率为5%,约定的转换价格为45元。根据上述材料,回答问题:

【不定项选择题】

钱女士现年30岁,是一位单亲母亲,有一个5岁大的儿子。目前,钱女士在一家地产公司任销售经理,月薪12000元(税前),年终奖金10万元(税前),无任何社保。母子二人住在2013年1月初购买的一套两居室的住房中,房款100万中首付20%,剩余部分采取每月等额本息贷款方式,贷款年利率6%,贷款期限20年,目前房屋市价105万元。

钱女士拥有活期存款10万元。2013年年末存入定期存款30万元,2014年初听朋友介绍购买某股票型基金10万元,目前基金净值12万元。2013年钱女士离婚后考虑到自己一旦发生意外,儿子的生活将发生困难,因此她购买了年缴保费1800元的定期寿险,保险条款规定在保障期限内钱女士因意外或疾病而去世,可以获得60万元的保险赔付,保单现金价值12万元。

钱女士家庭支出中,儿子的教育费用占有很大比例,钱女士离婚后将所有希望全部寄托在儿子身上,除了给儿子提供最好的学习教育外,还让儿子上书法、绘画等特长班,每月各项学费支出就达3000元。此外母子二人的生活费每月2000元,钱女士每年会带儿子到国内著名景点旅游,平均每年花费10000元。钱女士每年美容休闲支出8000元。

目前,钱女士想请理财师通过理财规划为其解决以下问题:

①钱女士感觉自己的保险仍然不够完备,但由于对保险不太了解,希望理财规划师能为其设计完善的保险保障规划。

②钱女士一直希望给儿子最好的教育,计划儿子在国内读完大学后继续到国外深造,综合考虑国内外求学费用,预计在儿子13年后上大学时共需准备高等教育金110万元,投资报酬率为5%。

③钱女士计划在25年后退休,考虑到其独身一人,因此预计需要养老费用200万元,投资报酬率为7%。

提示:信息收集时间为2014年12月31日,不考虑活期存款利息收入,定期存款年利率3%,月支出均化为年支出的十二分之一,工资薪金所得的起征点为3500元,计算过程保留两位小数,计算结呆保留到整数住。

根据以上材料回答下列七题。