某施工单位承建城镇道路扩建工程，全长2km，工程项目内容主要包括：（1）原有道路宽度20m，在原有道路两侧各扩建15m；（2）扩建标段有一段跨河桥，全长140m。桥梁两侧进行扩建和扩建道路相接。扩建道路平面布置图如图3—1所示。
图3—1：扩建道路平面布置图
扩建道路为东西路，考虑到施工期间交通不断行，项目部决定南北两侧扩建施工分两次进行，先整体施工南侧扩建道路，然后再整体施工北侧扩建道路，以减少对现有交通的占用。开工前项目部将南侧扩建道路部分分为三个施工段，并绘制了网络计划进度图，如图3—2所示。
图3—2：南侧道路扩建施工网络进度图
施工单位项目部编制的总体施工组织设计部分内容如下：
（1）填土路基施工前做200m的试验段，以便确定路基施工的相关技术参数。
（2）桥梁扩建采用上部结构连接下部结构分离的方式，新旧桥梁上部结构均为T梁，为减少新建桥梁对原有桥梁附加应力的影响，新建桥梁下部结构采用桩基础施工。
（3）确定了台背路基填土加筋施工的技术要点，并在路桥交接处设置桥头搭板，避免桥头跳车。
工程完工后，施工单位按照工程竣工验收规定对工程进行全面检查和整修，确认工程符合竣工验收条件后向建设单位提交了工程竣工报告申请竣工验收。
甲公司为增值税一般纳税人，主要从事高档化妆品生产和销售业务。2019 年10月有关经营情况如下：
（1）进口一批高档香水精，海关审定的货价210万元，运抵我国关境内输人地点起卸前的包装费11万元、运输费20万元、保险费4万元。
（2）接受乙公司委托加工一批高档口红，
不含增值税加工费35万元，乙公司提供原材料成本84万元，该批高档口红无同类产品销售价格。
（3）销售高档香水，取得不含增值税价款678万元，另收取包装费5.65万元。
已知，高档化妆品消费税税率为15%，关税税率为10%，增值税税率为13%。
要求：根据上述资料，不考虑其他因素，分析回答下列小题。
3.甲公司受托加工高档口红应代收代缴消费税税额的下列计算中，正确的是（ ） 。
根据资料 (1) 至 (5)，下列所有者权益项目填列的余额中，正确的是 ( )。
资本公积项目期末余额为 940 万元
盈余公积项目期末余额为 650 万元
股本项目期末余额为 600 万元
未分配利润项目期末余额为 1550 万元
案例：
下面方框内所示是某学生对一道作业题的解答：
题目：如图6所示，小明用滑轮组匀速吊重物，提升的高度h=2 m。已知重物所受的重力G=480 N，滑轮组的机械效率η=80%，求小明吊重物时的拉力是多大？
解：设小明吊重物时的拉力为F，做的功为W总，提升重物所做的功为W有，由公式W=F·S
得：W有=G h……①
W总=3Fh…②
由公式η=W有/W总，得：
W有=W总×80%……③
联立①②③得：F=200 N。
答：小明吊重物时的拉力大小是200 N。
问题.
(l)指出学生解答中的错误，分析错误产生的可能原因，给出正确解法。（IO分）
（2)给出一个教学思路，帮助学生正确解答此类问题。（10分）
【背景资料】
某土石坝枢纽工程，总库容为0.3亿m3，引水隧洞布置在右岸，在左岸设有开敞式溢洪道。
在建设过程中，发生了如下事件：
事件1：该工程围堰为均质土围堰，根据水文资料及相关规定，施工期上游围堰设计静水位32.3m，波浪高度l.2m。
事件2：土坝基坑开挖过程中，为加快施工进度，施工单位一次性将基坑挖至坑底设计高程，此时遭遇深层淤泥层，该情况在发包人提供的地质资料中未能反映。施工单位及时向发包人和监理人进行汇报，并采取措施进行了处理，工期增加2个月，费用增加12万元。
事件3：在导流工程施工前，施工单位在围堰工程位置进行了补充地质勘探，支付勘探费2万元。施工单位按程序向监理单位提交了索赔意向书和索赔申请报告。
事件4：施工质量评定工作的组织要求如下：分部工程质量由施工单位自评，监理单位复核，项目法人认定。分部工程验收质量结论由项目法人报工程质量监督机构核备，其中主要建筑物大坝和溢洪道的分部工程验收质量结论由项目法人报工程质量监督机构核定。单位工程质量在施工单位自评合格后，由监理单位抽检，项目法人核定。单位工程验收质量结论报工程质量监督机构核备。
【背景资料】
某新建图书馆工程，采用公开招标的方式，确定某施工单位中标。双方按《建设工程施工合同（示范文本）》(GF-2013-0201)签订了施工总承包合同，合同约定总造价14250万元，预付备料款2800万元，每月底按月支付施工进度款。竣工结算时，结算价款按调值公式法进行调整。在招标和施工过程中，发生了如下事件：
事件一：建设单位自行组织招标。招标文件规定：合格投标人为本省企业；自招标文件发出之日起15天后投标截止；招标人对投标人提出的疑问分别以书面形式回复给相应提出疑问的投标人。建设行政主管部门评审招标文件时，认为个别条款不符合相关规定，要求整改后再进行招标。
事件二：合同约定主要材料按占造价比重55%计，预付备料款在起扣点之后的五次月度支付中扣回。
事件三：基坑施工时正值雨季，连续降雨导致停工6天，造成人员窝工损失2.2万元一周后出现了罕见特大降雨，造成停工2天，人员窝工损失1.4万元。针对上述情况，施工单位分别向监理单位上报了这四项索赔申请。
事件四：某分项工程由于设计变更导致该分项工程量变化幅度达20%，合同专用条款未对变更价款进行约定。施工单位在施工结束后的下一个月上报支付申请的同时，还上报了该设计变更的变更价款申请，监理工程师不批准变更价款。
事件五：屋面隐蔽工程通过监理工程师验收后开始附图施工建设单位对隐蔽工程质量提出异议，要求复验，施工单位不予同意，经总监理工程师协调后三方现场复验，经检验质量满足要求。施工单位要求补偿由此增加的费用，建设单位予以拒绝。
事件六：合同中约定，根据人工费和四项主要材料及价格指数对总造价按调值公式法进行调整，各调值因素的比重，基准和现行价格指数如下表：
案例一
背景资料：
某市进行城市道路改扩建工程,甲公司中标第三标段，该标段工程包括一条旧路改建,一条新线路施工,以及一座单跨桥梁施工。其中新建道路为 3.5km 城市主干道，道路结构、横断面如下图所示：
项目部进场后就本工程按照合同工期要求编制了网络进度图，报建设单位和监理单位批准后实施。下表为进度计划的各工序占用时间和紧前工作。
施工过程中发生了以下事件：
事件一：在管线施工中，A 管材进场后通过检验且具有报验的所有手续，后国家出台有关规定，A 管材禁止在市政工程中继续使用，项目部将管材更换后继续施工，影响工期 10 天，造成直接经济损失 8 万元。项目部按相关程序提出了索赔申请。
事件二：旧道路结构破除采取破碎炮夜间施工，噪声超标，遭到居民投诉，项目部调整工作时间，致使E 工作拖延 5d。项目部以施工计划已得到建设单位和监理单位批准为由，向建设单位提出索赔。
问题：
【背景资料】
甲公司中标T市城区高架路工程第一标段。该高架路工程包括高架桥梁、地面辅道及其他附属工程；工程采用工程量清单计价方式，并在清单中列出了措施项目；双方签订了建设工程施工合同，其中约定工程款支付方式为按月计量支付，并约定发生争议时向工程所在地仲裁委员会申请仲裁。工程进行中发生了以下事件。
事件1：对清单中某措施项目，甲公司报价130万元。施工中，由于该措施项目实际发生费用为210万元，甲公司拟向业主提出索赔。业主推荐乙公司分包钻孔灌注桩工程，甲公司审查了乙公司的资质后，与乙公司签订了工程分包合同。在施工过程中，由于乙公司操作人员违章作业，损坏通信光缆，造成通信中断，甲公司为此支付了60万元补偿款。
事件2：甲公司为了应对地方材料涨价的风险，中标后即与丙石料厂签订了价值500万元的道路基层碎石料的采购合同，约定了交货日期及违约责任(规定违约金为合同价款的10％)并交付了45万元定金。到了交货日期，对方以价格上涨为由提出中止合同，甲公司认为对方违约，拟向丙石料厂提出索赔。
事件3：施工过程中，经业主同意，为保护既有地下管线，增加了部分工作内容，而原清单中没有相同项目。工程竣工，保修期满后，业主无故拖欠甲公司工程款，经多次催要无果，甲公司计划对业主提起诉讼。
