背景：某矿建公司为增值税一般纳税人，2020年1月承接某井底车场的施工任务，计划工期 12 个月，从主、副井贯通后开始计算工期。
实际施工中，主井由于涌水大出现淹井，导致工期延误4个月。根据业主的意见，井底车场施工从副井到底完成改绞后开始计算工期，原定工期不变，矿建公司提出不同意见。施工中，由于通风能力不足， 矿建公司比原计划安排少开3个工作面，直到主井到底形成通风回路才进行全面施工，这时已经延误工期3 个月。为了按预定的工期完成任务，矿建公司增开了临时巷道，增加工作面展开剩余工程的施工，最终按预定工期完成了施工任务。
该项目2月份实际完成合同价值160万元，发生工程成本110万元，其中购买材料、动力、机械等取得增值税专用发票上注明的金额为60万元，税率为16%。

在其他条件不变的情况下，当前利率水平上升，认购期权和认沽期权的权利金分别会 ( )。

普遍取消数量限制中的“数量限制”是指（   ）。

【背景资料】
某公路隧道长2400m，穿越的岩层主要由泥岩和砂岩组成，设计采用新奥法施工，台阶法开挖，复合式衬砌，夹层防水层设计为塑料防水板。洞口段由于洞顶覆盖层较薄，岩隙发育。开挖中地表水从岩石裂隙中渗入洞内，导致该段两次冒顶、塌方。隧道施工采用风管式通风。

背景资料：

某施工单位承建了二级公路水泥混凝土路面工程，路面面层采用滑模摊铺机铺筑。开 工前施工单位编制了施工组织设计，其中双代号网络计划图如图2所示。

图2 双代号网络计划图(时间单位：天)

施工中发生以下事件：

事件1:面层施工前，施工单位对水泥稳定碎石基层质量进行检查，发现基层存在非扩 展性温缩裂缝和局部破碎两种现象。施工单位针对非扩展性温缩裂缝采取的处理措施是： 先进行M, 再采用土工合成材料进行防裂处理；针对局部破碎采取的处理措施是：先进行 N, 再采用贫混凝土修复。

事件2:水泥混凝土面层施工中，施工单位的部分做法如下：

(1)混凝土拌合物搅拌时，外加剂以稀释溶液加入，其稀释用水量从拌和加水量中 扣除。

(2)低温期施工时，拌合物出搅拌机的温度不低于5℃。

(3)每日施工结束后或因临时原因中断施工时，设置横向胀缝。

(4)为保证摊铺质量稳定，当拌合物稠度发生变化时，先采取调整振捣频率的措施， 后采取改变摊铺速度的措施。

事件3:在水泥混凝土弯拉强度试验中，施工单位使用了尺寸为a×a×b的标准试件， 使用的仪器有弯拉试验装置和R。

关于“未经法院依法判决，对任何人都不得确定有罪”原则，说法正确的是（        ）。

某居民小区招标水暖工程，内容包含给排水管道安装和通风空调工程、水暖管线三部分，其中通风空调的 工作压力为 600Pa。A 公司中标后，为了管控成本和质量，组建了项目部，制定了施工方案和进度计划。
事件一：在施工过程中，监理发现施工单位用 720Pa 试验压力做风管的强度和严密性试验，并在风管安装 结束后对风管的主、干风管分段进行严密性试验，严密性试验重点检查风管制作的咬口缝。监理认为施工单位 做法不正确，要求改善。
事件二：排水管道安装完毕后，施工单位进行了通水试验，发现排水不畅，经检查房顶的通气管高出平屋 顶顶面均为 0.2m，其中一个孔口被堵住，此外排水管和通气管的连接，如下图所示。针对以上情况，施工单位 很快做出了整改。 

事件三：施工单位准备对安装在室内的雨水管道在安装前进行灌水试验，被监理制止，监理认为施工单位 的做法不妥，要求施工单位改进。
施工单位按照施工图要求施工完成后，对空调系统进行了非设计满负荷下的联合试运转，认真检查了试运 转的内容，最终顺利通过验收。

【背景资料】
某公路隧道设计为双向四车道分离式隧道，沥青混凝土路面，隧道合同总工期为36个月。左右隧道分别长4855m，中线间距30m，隧道最大埋深850m，纵坡为3%人字坡，其地质条件为：岩性为砂岩、石灰岩，局部有煤系地层；瓦斯含量低，属低瓦斯隧道；穿越F1、F2、F3三条断层；地下水发育。左、右洞围岩级别均为：Ⅱ级3415m，Ⅲ级540m，V级310m，V级590m。在距进口2100m（对应里程K27+850）处设计了一座斜井，斜井长450m，向下纵坡5%~8%，隧道纵断面示意图及平面布置示意图分别见图5-1、图5-2。
施工中发生如下事件：

事件1：施工单位进场后，经现场调查发现，进口处为深沟，且跨沟桥台位于隧道洞口。经综合考虑，施工单位提出了设计变更方案，在距进口280m处增设一条长150m的横洞（见图5-2）。
事件2：施工单位根据地质条件和施工水平，采用钻爆法开挖施工，无轨运输，施工计划进度指标为：Ⅱ级围岩开挖支护130m/月，Ⅲ级围岩开挖支护90m/月，Ⅳ级围若开挖支护70m/月，V级围岩开挖支护30m/月，二次衬砌144m/月，施工准备3个月，二次衬砌及沟槽施工结束滞后于开挖支护1个月，路面铺筑及交通、机电工程施工2个月，横洞施工4个月，斜井施工6个月，不确定因素影响工期1个月。进出洞口所增加的时间已综合考虑，不再单独计算。
事件3：根据现场情况，相关单位拟保留横洞而取消斜井。

案例（一）

背景资料：

   某公司承建一城市道路工程，道路全长3000m，穿过部分农田和水塘，需要借土回填和抛石挤淤。工程采用工程量清单计价，合同约定分部分项工程量增加（减少）幅度在15%以内执行原有综合单价。工程量增幅大于15%时，超过部分按原综合单价的0.9倍计算：工程量减幅大于15%时，减少后剩余部分按原综合单价的1.1倍计算。

   项目部在路基正式压实前选取了200m作为试验段，通过试验确定了合适吨位的压路机和压实方式。工程施工中发生如下事件：

   事件一：项目技术负责人现场检查时发现压路机碾压时先高后低，先快后慢，先静后振，

由路基中心向边远碾压。技术负责人当即要求操作人员停止作业，并指出其错误要求改正。

   事件二：路基施工期间，有块办理过征地手续的农田因补偿问题发生纠纷，导致施工无法进行，为此延误工期20天，施工单位提出工期和费用索赔。

事件三：工程竣工结算时，借土回填和抛石挤淤工程量变化情况如表1-1所示。

表1-1工程量变化情况表

【背景资料】A煤矿采用一对主副立井方式开拓。该主副井井筒均在同一工业广场内，某施工单位承担了该主井井筒施工项目。主井井筒净直径5m，深度650m。表土段采用冻结法施工：某项目经理计划采用JKZ-2.8专用凿井提升机配一个3m³吊桶提升和1台JK2.5提升机配2m³吊桶提升，以加大提升能力、并配2台HZ-6型中心回转抓岩机出渣。
该井筒在基岩段共穿过两个含水层，厚度分别为15m和30m，相隔30m，两个含水层最大涌水量均为40m³/h。在施工到2层含水层发现井筒上段漏水量较大，脱模后蜂窝麻面较为严重。该井筒竣工后井筒涌水量达15m³/h，其中冻结表土段井壁有较为明显的漏水现象，遂决定对表土段进行壁后注浆堵水。

投资者甲进行投资，用10万元认购基金，对应的认购费率为1.2%，在募集期间产生利息50元。