出售交易性金融资产时,应当将该金融资产出售时的公允价值与其账面余额之间的差额作为投资收益进行会计处理。( )
财产保全裁定未经法院依法解除,进入执行程序后,法院应如何处理?( )
自动转为执行中的查封、扣押、冻结措施
法院依职权作出新的保全裁定
当事人应及时向执行法院申请财产保全
法院要求当事人为其保全申请提供担保
【背景资料】
某水利枢纽工程包括节制闸和船闸工程,工程所在地区每年5-9月份为汛期。项目于2014年9月开工,计划2017年1月底完工。项目划分为节制闸和船闸两个单位工程。根据设计要求,节制闸闸墩、船闸侧墙和底板采用C25、F100、W4混凝土。本枢纽工程施工过程中发生如下事件:
事件1:根据合同要求,进场钢筋应具有出厂质量证明书或试验报告单,每捆钢筋均应挂上标牌,标牌上应标明厂标等内容。
事件2:船闸单位工程共有20个分部工程,分部工程质量全部合格,其中优良分部工程16个;主要分部工程10个,工程质量全部优良。施工过程中未发生质量事故,外观质量得分率为86.5%,质量检验评定资料齐全,工程观测分析结果符合国家和行业标准以及合同约定的标准。
事件3:项目如期完工,计划于2017年汛前进行竣工验收。施工单位在竣工图编制中,对由预制改成现浇的交通桥工程,直接在原施工图上注明变更的依据,加盖并签署竣工图章后作为竣工图。
【背景资料】
某群体工程,主楼地下二层,地上八层,总建筑面积26800㎡,现浇钢筋混凝土框架结构,建设单位分别与施工单位,监理单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)、《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)签订了施工合同和监理合同。
合同履行过程中,发生了下列事件:
事件一:项目经理安排安全员制作了安全警示标志牌,并设置于存在风险的重要位置。监理工程师在巡查施工现场时,发现仅设置了警告类标志,要求补充齐全其他类型警示标志牌。
事件二:某单位工程的施工进度计划网络图如图1所示,因工艺设计采用某专利技术,工作F需要工作B和工作C完成以后才能开始施工,监理工程师要求施工单位对该进度计划网络图进行调整。
图1:施工进度计划网络图(单位:月)
事件三:施工过程中发生索赔事件如下:
(1)由于项目功能调整变更设计,导致工作C中途出现停顿,持续时间比原计划超出2个月,造成施工人员窝工损失13.6万元/月×2月=27.2万元。
(2)当地发生百年一遇大暴雨引发泥石流,导致工作E停工,清理恢复施工共用时3个月,造成施工设备损失费用8.2万元、清理和修复工程费用24.5万元。
针对上述(1)、(2)事件,施工单位在有效时限内分别向建设单位提出2个月、3个月的工期索赔,27.2万元、32.7万元的费用索赔(所有事项均与实际相符)
事件四:某单位工程会议室主梁跨度为10.5m,截面尺寸(b×h)为450mm×900mm,施工单位按规定编制了模板工程专项方案。
【背景资料】某煤矿设计生产能力1000万吨/年,采用主、副斜井及两立井混合开拓方式,单水平盘区式开采。主斜井设计倾角5.5°,斜长2463m,直墙半圆拱形断面,净断面面积16.5㎡,副斜井设计倾角5.5°,斜井2455m,直墙半圆拱形断面,净断面面积21.5㎡。两斜井相距40m间隔80m左右设有联络巷。
主、副斜井井口采用明槽开挖法施工,现浇钢筋混凝土支护。施工时明槽内涌水量达到4m³/h,施工单位及时采取有效应对措施,确保了工程顺利施工。表土及基岩风化带暗挖段采用普通法施工,小导管超前支护。钢拱架金属网喷射混凝土一次支护,素混凝土二次支护。
主、副斜井基岩段采取钻爆法施工,锚、网、喷支护。施工单位根据建设单位要求,制定了机械化配套方案实施快速施工。利用气腿式凿岩机钻眼,3.5m中深孔炮眼全断面光面爆破。装载机配合自卸车运输排矸、锚网喷临时支护、滞后工作面50米再进行全断面复喷成巷永久支护。利用联络巷实现了主、副斜井掘进与支护交替作业。高效地完成了两井筒施工。
【 背景资料】某城市桥梁工程,采用钻孔灌注桩基础,承台最大尺寸为:长8m、宽6m、高3m,梁体为现浇预应力钢筋混凝土箱梁。跨越既有道路部分,梁跨度30m,支架高20m。
桩身混凝土浇筑前,项目技术负责人到场就施工方法对作业人员进行了口头交底,随后立即进行1号桩桩身混凝土浇筑,导管埋深保持在0.5~1.0m左右。浇筑过程中,拔管指挥人员因故离开现场。后经检测表明1号桩出现断桩。在后续的承台、梁体施工中,施工单位采取了以下措施:
(1)针对承台大体积混凝土施工编制了专项方案,采取了如下防裂缝措施:
①混凝土浇筑安排在一天中气温较低时进行;
②根据施工正值暑期的特点,决定采用浇水养护;
③按规定在混凝土中适量埋入大石块。
(2)项目部新购买了一套性能较好、随机合格证齐全的张拉设备,立即投入使用。
(3)跨越既有道路部分为现浇梁施工,采用支撑间距较大的门洞支架,为此编制了专项施工方案,并对支架强度作了验算。
某施工单位承接了10kV、5km架空线路的架设和一台变压器的总包工程。工期2023.6.20~2024.4.30。提前一天奖10000元,推后一天罚50000元。根据线路设计,途经一个行政村,跨越一条国道,路经一个110kV变电站。线路设备由建设单位购买,但具体实施由施工单位负责。该线路施工全过程的监控由建设单位指定的监理单位负责。施工单位项目部将10kV、5km架空线路的架设工程分包给一家具有资质的施工单位,在架空线路电杆组立后,按导线架设的程序组织施工。在施工过程中发生了以下事件:
事件一:在施工时,由于施工单位租赁的吊机晚到6天(2023.7.1-2023.7.6),在2023.7.7~2023.7.12期间正逢百年一遇大暴雨,设计院图纸供应又推迟7天(2023.7.9-2023.7.15),3个事件都影响了工期。
事件二:设计交底后,项目部依据批准的施工组织设计和施工方案开展技术交底工作,在各工程开工前对施工人员进行了施工技术交底,在油浸式电力变压器安装时,由于其他项目部设备到货晚,导致整体工期滞后,安装公司项目部协调5名施工人员到该项目帮忙,作业班长考虑到他们熟悉变压器安装且经验丰富,未进行技术交底即安排参加变压器的安装工作。变压器安装完成后进行了变压器交接试验,试验内容见表。监理认为试验内容不全,项目部补充了交接试验项目,通过验收。
甲股份有限公司于2021年4月5日在上海证券交易所上市。2022年6月,董事张某将所持本公司股份总数的20%的股份转让。2022年5月,董事李某因工作原因,辞去职务,并于2022年8月将所持本公司股份5万股全部卖出。