施工单位承建某市区桥梁工程，3跨等截面后张法连续箱梁跨径组合为50+90m+90m，桥位横跨一低洼平底，地面高程13.60m。桥梁两端设重力式U型桥台。下部结构为现浇钢筋混凝土灌注桩结构，桩径1200mm，现浇钢筋混凝土系梁高度1000mm。桥墩为直径1000mm的圆柱式桥墩。上部结构为3室现浇箱梁，悬臂挂篮浇筑。典型断面图如下图所示：

 

施工中发生如下事件：

事件一：施工单位在施工组织设计中，制定的主桥挂篮悬臂浇筑工序为：①挂篮组拼就位→②安装箱梁底模及外侧模→③安装底板、腹板钢筋及底板预应力管道→④→⑤安装内侧模板、内顶模板及腹板内预应力管道→⑥安装顶板钢筋及顶板预应力管道→⑦浇筑腹板及顶板混凝土→⑧→⑨穿预应力钢丝束→⑩→⑪封锚及预应力管道灌浆→⑫挂篮前移就位。

事件二：桥梁共有灌注桩10根，桩长均相同，护筒高于地面0.3m，现场一台钻机连续24h不间断钻孔，每根灌注桩完成后检验合格，立即清孔、安装钢筋笼并灌注混凝土，钻孔速度为2m/h，清孔、安放钢筋笼、灌注混凝土及其他辅助工作综合施工速度为3m/h。为了保证灌注桩质量、每根灌注桩超灌1.0m，灌注完成后凿除桩头。

    灌注过程中，发现地质情况与设计勘察地质情况不同，停工12d，导致人工每天窝工8工日，机械窝工费1000元/d，停工期间配合设计单位进行地质勘察用工10工日；后经设计变更后每根灌注桩增长15m（原计划工期中，钻孔灌注桩为非关键工序，总时差8d）。

事件三：钻孔灌注施工中，为了保证隐蔽工程施工质量，各工序施工班组在上下班交接前均对当天完成的工程质量进行检查。

事件四：桩基浇筑完毕后，用高应变和低应变检测，监理工程师对部分桩基质量有怀疑，要求采取B方法对桩基进行复检。

【背景资料】某矿尾矿库属平地型，20世纪60年代末期建成并投入使用。经三次加高扩容后，尾矿库总坝高为28.0 m，总库容约1600×104m³。根据以往工程勘察资料和补充工程勘察结果，该矿编制了第四次尾矿库加高扩容方案，并于2020年5月11日开始坝体加高施工。
2020年5月25日2时许，尾矿库西北坝段发生溃坝事故，造成3人死亡，1人失联。溃坝事故发生后，该矿立即向当地政府主管部门报告事故情况，全力开展现场应急救援和事故善后工作。当日15时，事故所在地市政府组织的事故调查组赶到现场，启动事故调查工作。
经调查统计，本次事故造成尾矿输送管路损失370万元、坝体工程损失1700万元、在建工程损失130万元、丧葬及抚恤费用540万元、处理环境污染费用20万元、停产损失3200万元。
事故调查组发现，该矿尾矿车间安全培训、班前会等流于形式，隐患排查不全面、治理不到位。调查组查阅了尾矿库生产运行记录以及历次加高扩容设计施工方案，未发现有关坝基存在隐患的记录。
为进一步查明溃坝原因，事故调查组安排施工了 2个工程勘察钻孔。经与原有工程勘察资料对比分析发现，坝区原始地形以下30〜50 m存在未发现的采空区。事故调查组从尾矿车间退休人员处了解到，第三次加高后在库区听到过沉闷的放炮声，矿山曾派管理人员跟班调查但未发现问题，对此主要负责人未进一步深究。事故调查组走访得知，库区下部存在矿体，周边矿山在多年前越界进入该区域进行过采矿作业。

【背景资料】
某安装公司承包了一宾馆的空调系统及电梯的施工，空调系统计划投资600万元，工期6个月，安装公司编制的月计划，施工费用和实际发生的费用如下表：

施工过程中发生下列事件：
事件1，该宾馆采用多联式空调系统，施工完毕后无法正常输出冷风和热风。
事件2，施工中进行了应急预案演练，但是发现应急预案培训有较多不足。项目组强调了应明确各人员应承担的安全生产职责。
事件3，电梯施工时，有些需持证上岗的特种专业人员无上岗证件。主电源开关未按规定施工。

【背景资料】某煤矿由于生产需要进行改扩建，需要增加一主井井筒及井下巷道，委托一招标公司在全国指定的刊物上发表招标公告，有8家单位购买标书，期间发生如下事件：
事件一：7月7日-9日进行标书销售，投标截止日期为8月20日。由于有3家意向单位提出需要到现场进行踏勘。建设单位于7月20日组织3家意向单位到现场进行踏勘。
事件二：8月20日如期开标，评标委员会发现以下问题：A、B两家施工单位的投标保证金出自同一账户；C、D单位项目技术负责人为同一人；E单位的报价远远低于其他单位报价。
事件三：经评标委员会讨论，施工单位F综合得分最高，评标委员会将施工单位F确定第一中标人。建设单位于施工单位F签订了劳动合同并备案，然后退还施工单位的投标保证金。后来建设单位就施工工期及工程价款进行协商，并修订了合同中相应条款并重新签订了劳动合同。

政府会计核算模式应当实现预算会计与财务会计适度分离并相互衔接，全面、清晰反映政府财务信息和预算执行信息。（　　）

2019年11月28日，B铁矿一工区天井段段长陶某安排班长潘某等6人到-250m水平6.3溜井进行临时支护，当班安全员王某向潘某交代了现场作业的安全技术措施，提醒潘某携带安全带注意防护后，急着参加二工区的设施验收，就匆匆下井。潘某急着检查施工所用材料是否都已经下井，把准备好的安全带忘在了工区会议室。
到达6.3溜井施工现场后，孙某关掉通风管，段长陶某经安全检查，发现溜井上部没有安装防护栏，也没有设置警戒绳等警示标志，于是安排孙某在溜井上部四周拉了绳子，做安全标志使用。然后安排潘某和孙某到6.3溜井上部进行临时支护，约8时55分班长潘某先从梯子间向上爬，10分钟后潘某从6.3溜井溜碴间掉落至-250m水平碴堆上，当班人员立即将其送往医院，经抢救无效死亡。
事故发生后，B铁矿组织安全专项检查，彻底排查了高处坠落隐患，并举一反三抓整改，消除了隐患。
根据以上场景，回答下列问题（共26分）：

Write an essay of 160-200 words based on the following picture. In your essay, you should

(1) describe the drawing briefly,

(2) interpret its intended meaning, and

(3) give your comments.

You should write neatly on the ANSWER SHEET. (20 points)

甲申请执行乙的财产，执行法院通过网络司法拍卖，拍卖了乙的房屋，丙竞买成交。丁以自己是房屋承租人、执行法院在拍卖该房屋时没有通知其行使优先购买权为由，提出异议，执行法院裁定驳回丁的异议。本案的后续救济途径有（     ）。

背景资料：

某公司承接一条市政道路新建工程，新建道路包括一座单跨简支梁桥，新修一条D800mm钢筋混凝土雨水管道。为保证项目按期完工，项目部将路段划分2个施工段组织流水施工，项目部拟定的初始施工进度计划如下图（单位：天）。

项目部在审查施工进度计划图时认为进度计划安排不合理，提出了优化方案，即先施工“Ⅱ段道路” 再施工“Ⅰ段道路” 顺序组织施工，其他工作逻辑关系不变，各项工作持续时间不变。新计划获得批准后，项目部按其组织施工。

施工过程中发生如下事件：

事件一：Ⅱ段道路下管道施工时，施工单位为了赶工期，采用机械开挖沟槽，验槽时发现，局部地区地基出现超挖，超挖深度最大为150mm，下部坚硬，无地下水。施工单位依据设计文件进行基底处理，为此损失工期3d。

事件二：Ⅱ段道路基层（F工作）施工时，由于不可抗力，使得一台施工机械损坏，导致持续时间比原来延长了6d。

事件三：建设单位变更设计，未及时向施工单位提供桥梁施工图纸，使桥梁施工（G工作）比实际开始时间晚了220d。

【背景资料】
某中型水闸工程施工招标文件按《水利水电工程标准施工招标文件》（2009年版）编制。已标价工程量清单由分类分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单、零星工作项目清单组成。其中闸底板C20混凝土是工程量清单的一个子目，（单位：100m³ ）其单价根据《水利建筑工程预算定额》（2002年版）编制，并考虑了配料、拌制、运输、浇筑等过程中的损耗和附加费用。事件1：A单位在投标截止时间前提交了投标文件。评标过程中，A单位发现工程量清单有算术性错误，遂以投标文件澄清方式提出修改，招标代理机构认为不妥。
事件2：招标人收到评标报告后对评标结果进行公示，A单位对评标结果提出异议。事件3：经过评标，B单位中标。工程实施过程中，B单位认为闸底板C20混凝土强度偏低，建议将C20变更为C25。经协商后，监理人将闸底板混凝土自C20变更为C25。B单位按照变更估计原则，以现行材料价格为基础提交了新单价，监理人认为应按投标文件所附材料预算价格为计算基础提交新单价。
本工程在实施过程中，涉及工程变更的双方往来函件包括（不限于）：①变更意向书，②书面变更建议，③变更指示，④变更报价书，⑤撤销变更意向书，⑥难以实施变更的原因和依据，⑦变更实施方案等。

行政回避制度的主要功能包括（       ）。