【背景资料】

某隧道为上、下行双线四车道隧道，其中左线长858m,右线长862m，隧道最大埋深98m，净空宽度9.64m，净空高度6.88m，设计车速为100km/h,其YK9+928~YK10+004段为V级围岩，采用环形开挖留核心土法施工，开挖进尺为3m。该段隧道复合式衬砌横断面示意图如下图所示，采用喷锚网联合支护形式，结合超前小导管作为超前支护措施，二次衬砌采用灌注混凝土，初期支护与二次衬砌之间铺设防水层。

在一个模筑段长度内灌注边墙混凝土时，施工单位为施工方便，先灌注完左侧边墙混凝土，再灌注右侧边墙混凝土。

施工单位根据《公路桥梁和隧道工程施工安全风险评估指南(试行)》，在总体风险评估基础上，对YK9+928~YK10+004段开展了专项风险评估，确定风险等级为Ⅳ级，撰写了风险评估报告，报告内容包括:评估依据、工程概况....

根据期初资料、资料 (1) 至 (5), 甲公司 6 月末应计提的存货跌价准备为 (    ) 万元。

山猫公司申请宣告破产，法院受理了申请，下列债权可以申报的是（      ）

甲公司为增值税一般纳税人，采用表结法结转本年利润，适用的所得税税率为25%。2019年相关业务资料如下:

(1)年初未分配利润为0。全年实现营业利润127万元，取得营业外收入确认20万元，发生营业外支出4万元。

(2)经查，按税法规定需调整的纳税事项有:职工福利费开支超过准予扣除标准的金额为1.2万元，工会经费超过准予扣除标准的金额为0.8万元;营业外支出中有1万元为税收滞纳金，投资收益中有2万元为本年实现的国债利息收入;其他应调减的应纳税所得额为8万元。

(3)与所得税费用相关的递延所得税资料:递延所得税负债年初数为2万元，年末数为3万元;递延所得税资产年初数为2万元，年末数为1万元。

要求:根据上述资料，不考虑其他因素，分析回答下列小题。(答案中的金额单位用万元表示)

1.根据资料(3)，下列各项中，甲公司递延所得税的相关会计处理表述正确的是(   )。

【背景资料】

某承包商在混凝土重力坝施工过程中，采用分缝分块常规混凝土浇筑方法。由于工期紧，浇筑过程中气温较高，为保证混凝土浇筑质量，承包商积极采取了降低混凝土的入仓温度等措施。
在某分部工程施工过程中，发现某一单元工程混凝土强度严重不足，承包商及时组织人员全部进行了返工处理，造成直接经济损失20万元，构成了一般质量事故。返工处理后经检验，该单元工程质量符合优良标准，自评为优良。
在该分部工程施工过程中，由于养护不及时等原因，造成另一单元工程坝体内出现较大裂缝和空洞，还有个别单元工程出现细微裂缝和表面裂缝。在发现问题后，承包商都及时采取了相应的措施进行处理。
在该分部工程施工过程中，对5号坝段混凝土某一单元工程模板安装质量检查结果见表1F420140-2。
分部工程施工完成后，质检部门及时统计了该分部工程的单元工程施工质量评定情况：20个单元工程质量全部合格，其中12个单元工程被评为优良，优良率60%；关键部位单元工程质量优良；原材料、中间产品质量全部合格，其中混凝土拌合质量优良。该分部工程自评结果为优良。

【背景资料】
某平原地区大（1）型水库（骆阳湖）泄洪闸闸孔36孔，设计流量4000m³/s，校核流量7000m³/s。该泄洪闸建于20世纪60年代末，2013年进行除险加固。主要工程内容有：（1）桥头堡、启闭机房拆除重建；（2）公路桥桥面及栏杆翻修；（3）闸墩、闸底板混凝土表面防碳化处理；（4）闸底板、闸墩向上游接长5m；（5）原弧形钢闸门更换为新弧形钢闸门；（6）原卷扬启闭机更换为液压启闭机；（7）上游左右侧翼墙拆除重建。主要工程量：混凝土4.6万m³，土方42万m³。金属结构1086t，总投资1.22亿元。
施工导流采用全段围堰法，围堰为土围堰，级别为3级，长410m，堰顶高程30.3m。施工期水库设计静水位27.8m，波浪高度1.5m。围堰采用水中倒土双向进占法施工，总填筑方量30万m³。
根据施工需要，现场布置有混凝土拌合系统、钢筋加工厂、木工厂、临时码头、配电房等临时设施。其平面布置示意图如图3所示，图中①、②、③、④、⑤为临时设施（混凝土拌和系统、油库、机修车间、钢筋加工厂、办公生活区）代号。
混凝土表面防碳化处理采用ST-9608聚合物防水防腐涂料。闸底板和闸墩向上游接长5m，采用锚固技术使新、老闸底板和闸墩连为一体。

【背景资料】
某新建泵站采用堤后式布置，主要工程内容包括：泵房、进水闸、防洪闸、压力水箱和穿堤涵洞。工程所在地的主汛期为6月～9月。合同双方依据《水利水电工程标准施工招标文件》签订了施工合同。合同部分内容如下：
(1)合同工期18个月，工程计划2012年11月1日开工，2014年4月30日完工；
(2)签约合同价为810万元。
施工中发生如下事件：
事件1：根据施工方案及安全度汛要求，承包人编制了进度计划，并获得监理人批准。其部分进度计划见表1（不考虑前后工作的搭接，每月按30d计）。


事件2：为加强项目部管理，承包人提出更换项目经理并按合同约定的要求履行了相关手续。承包人于2013年2月25日更换了项目经理。
事件3：由发包人组织采购的水泵机组运抵现场，承包人直接与供货方办理了交货验收手续，并将随同的备品备件、专用工器具与资料清点后封存，在泵站安装时，承包人自行启用一封存的专用工器具。
事件4：合同工程完工证书颁发时间为2014年7月10日。承包人在收到合同工程完工证书后，向监理人提交了包括变更及索赔金额、工程预付款扣回等内容的完工付款申请单，最终结算价格为850万元。

A施工单位中标某电厂锅炉烟风道制作安装工程，施工合同总价暂估，结算时以合同约定的工程单价和实际工程量计算，工程单价不做调整，施工过程中发生了下列事件:
（1）工程开工后，钢材涨价，施工单位A因工程成本过高，向业主提出费用索赔。
（2）烟风道制作组合场内A单位租赁的龙门吊发生故障，使用该机械施工的B分包单位的工作延误5天，并造成人员窝工5天，向A公司进行工期和费用索赔。
A施工单位中标某电厂锅炉烟风道制作安装工程，施工合同总价暂估，结算时以合同约定的工程单价和实际工程量计算，工程单价不做调整，施工过程中发生了下列事件:
（1）工程开工后，钢材涨价，施工单位A因工程成本过高，向业主提出费用索赔。
（2）烟风道制作组合场内A单位租赁的龙门吊发生故障，使用该机械施工的B分包单位的工作延误5天，并造成人员窝工5天，向A公司进行工期和费用索赔。

(3)在施工过程中，锅炉钢架吊装进展很快，部分烟风道因为没有制作出来，而没有来得及吊挂和预存，业主要求A单位必须按照合同规定的工期完成烟风道的安装工作，后因赶工期，A单位在进行吊挂和预存增加机械费用约4.5万元，人工费用2.6万元。

(4)施工单位在烟风道上安装温度取源部件时，有几处不符合规范的要求，监理单位要求A单位返工。

某公司承建一老旧小区改造工程：对小区机、非车道破损路面进行修复，及既有人行道进行海绵化改造。人行道改造结构层自上而下依次为：60mm厚透水性步砖。30mm厚干硬性水泥砂浆、150mm厚C20无砂大孔混凝土、200m厚级配碎石。土工布、土路基，人行道结构层示意如图1所示。级配碎石层底部埋设一条A管。沿道路纵向每隔一定间距埋设一条DN100的PE连接管，连通A管与主管。

项目部进场后按照智慧工地的要求进行现场管理，在项目出入口设置智能闸机。施工现场设置视频监控系统，实现了施工现场劳务人员实名制智能管理，大大节约了项目的管理成本。

有关非金融机构客户备付金，说法正确的是 ( )。

【背景资料】
 A施工单位承建某新建单线铁路工程中有1座隧道工程长2600m，其余路段为路基土石方。根据设计图纸，正洞中围岩的绝大部分是Ⅱ级围岩，局部有节理较发育的Ⅲ级围岩，进口处50m为埋深较深且比较破碎的V级围岩，拟采用小断面弱爆破暗挖法，并辅助进行超前支护。出口处40m埋深较浅且极易破碎的VI级围岩，拟采用明挖法，修筑一段明洞。正洞开挖施工拟采用全断面钻爆法。在施工前及施工中有以下情况：
1.进口处的软弱围岩施工拟采用“管超前、严注浆、长进尺、勤量测、晚封闭、快衬砌”的工法。
2.施工中选择的监控量测项目有洞内外观察、水平相对净空变化值和隧道底部隆起等项目。
3.进洞支护方案采用喷射混凝土支护方法，正洞支护采用超前支护方法。出渣方案采用有轨运输方式。
4.每一单口循环开挖进度为2.80m，综合循环时间为12.4h。假定按三班制组织施工，每月作业时间30d，考虑工程环境和时间利用率后的修正系数0.85。隧道从进出口外不具备作业面条件，进口处施工需1个月，出口段及明洞需3个月，施工准备2个月（不考虑两工作面相向施工临近贯通相距8循环进尺前一方要撤出对工期的影响）。
5.工程实施过程中，施工单位A将隧道出口明挖段回填土工程外加与此连接的1500m路基土石方工程直接分包给某施工单位B，并签订分包合同。工程铺轨前，监理单位组织路基检测时发现明挖段路基填方密实度不合格。
6.在一次爆破中发生一起安全事故，轻伤2人。经调查此2人不是爆破工却执行了爆破作业。